版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市公共设施建设合同——某政府与施工单位本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1政府方名称、地址、联系人、联系电话1.2施工单位名称、地址、联系人、联系电话2.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规2.2政府方及施工单位内部管理制度2.3依据文件清单3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容4.合同工期4.1工期起止时间4.2工期延误及处理方式5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3支付节点及进度款比例5.4验收及结算6.施工单位责任6.1施工单位资质要求6.2施工组织设计及施工方案6.3施工质量保证6.4施工安全保证6.5施工进度保证6.6施工环境保护7.政府方责任7.1政府方提供的条件7.2政府方监督及验收7.3政府方协调及协助8.验收及移交8.1验收标准及程序8.2验收时间及地点8.3验收结果及处理8.4移交手续及资料9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更内容9.4变更对合同价款及工期的影响10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同附件14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1政府方名称:市人民政府1.2政府方地址:市区路号1.3政府方联系人:1.4政府方联系电话:02156781.5施工单位名称:建设集团有限公司1.6施工单位地址:市区路号1.7施工单位联系人:1.8施工单位联系电话:021876543212.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等2.2政府方及施工单位内部管理制度:《市人民政府建设项目管理规定》、《建设集团有限公司施工管理规定》等2.3依据文件清单:详见附件一《合同依据文件清单》3.项目概况3.1项目名称:城市公共设施建设项目3.2项目地点:市区3.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积5000平方米3.4项目建设内容:包括道路、绿化、照明、排水等基础设施的建设4.合同工期4.1工期起止时间:自合同生效之日起至2025年12月31日4.2工期延误及处理方式:如因政府方原因导致工期延误,政府方应承担相应责任;如因施工单位原因导致工期延误,施工单位应承担相应责任,并支付违约金5.合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)5.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点及进度款比例为:开工前支付10%,主体结构完成后支付30%,竣工验收合格后支付50%,余款10%作为质保金,质保期满后支付5.3验收及结算:验收合格后30日内办理结算,支付剩余款项6.施工单位责任6.1施工单位资质要求:具有建筑工程施工总承包壹级资质6.2施工组织设计及施工方案:施工单位应在合同签订后30日内提交经政府方认可的施工组织设计及施工方案6.3施工质量保证:施工单位应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到设计要求6.4施工安全保证:施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全6.5施工进度保证:施工单位应按合同约定的工期完成施工任务6.6施工环境保护:施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染7.政府方责任7.1政府方提供的条件:政府方应提供项目建设所需的土地、规划许可、施工许可等条件7.2政府方监督及验收:政府方应按合同约定对施工过程进行监督,并在工程竣工验收合格后进行验收7.3政府方协调及协助:政府方应协调解决项目建设过程中遇到的问题,并给予必要的协助8.验收及移交8.1验收标准及程序:验收标准应符合国家及行业标准,验收程序包括自检、预验收和正式验收。自检由施工单位负责,预验收由政府方组织,正式验收由政府方主持,施工单位、监理单位及有关专家参加。8.2验收时间及地点:验收时间应在工程完工后30日内,地点为工程现场。8.3验收结果及处理:验收合格后,由验收委员会出具验收报告。如验收不合格,施工单位应在验收报告提出后15日内进行整改,直至合格。8.4移交手续及资料:验收合格后,施工单位应向政府方提供完整的工程资料,办理工程移交手续。9.合同变更9.1变更条件:因不可抗力、政策调整、设计变更等原因需要变更合同内容的,双方可协商一致后进行变更。9.2变更程序:变更应经双方书面同意,并签订变更协议,作为合同附件。9.3变更内容:包括但不限于工期、价款、建设内容等。9.4变更对合同价款及工期的影响:变更后的合同价款及工期应根据实际情况进行调整,具体由双方协商确定。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:包括合同双方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。10.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。10.3解除或终止后的处理:合同解除或终止后,双方应进行工程结算,处理剩余事宜,并相互退还已支付款项。11.违约责任11.1违约情形:包括工期延误、质量不合格、安全责任事故等。11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据实际情况及合同约定确定。12.争议解决12.1争议解决方式:争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构:市仲裁委员会。12.3争议解决程序:仲裁程序应符合《中华人民共和国仲裁法》的规定。13.其他约定13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2通知方式:通知应以书面形式进行,送达对方指定的地址或电子邮箱。13.3合同附件:合同附件包括但不限于设计图纸、技术规范、合同依据文件清单等。14.合同生效及终止14.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起。14.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.4合同终止日期:合同终止日期应与合同履行完毕日期一致或双方协商确定的终止日期。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方等,均为独立于合同双方之外的第三方主体。2.第三方介入情形2.1.1合同双方协商一致,引入第三方提供专业服务;2.1.2政府方要求引入第三方进行项目监督或验收;2.1.3施工单位或政府方因自身原因,委托第三方进行项目管理或技术支持;2.1.4争议解决过程中,引入第三方进行调解或仲裁。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据其提供服务的性质、服务范围及合同约定进行明确。3.1.1第三方提供中介服务的,责任限额不应超过合同价款的1%;3.1.2第三方提供监理服务的,责任限额不应超过合同价款的0.5%;3.1.3第三方提供咨询、检测、设计等服务的,责任限额应根据具体服务内容和服务费用进行确定。4.第三方权利义务4.1第三方权利:4.1.1按照合同约定,独立行使职责,不受合同双方干扰;4.1.2享有合同约定的报酬及费用;4.1.3依法维护自身合法权益。4.2第三方义务:4.2.1按照合同约定,提供专业、高效的服务;4.2.2保守合同双方商业秘密;4.2.3对其提供的服务的质量负责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系:5.1.1第三方与合同双方均为独立合同主体,相互之间不承担连带责任;5.1.2第三方与合同双方的权利义务关系由合同约定。5.2第三方与政府方的关系:5.2.1第三方受政府方委托或邀请,提供相关服务;5.2.2第三方与政府方的关系由委托或邀请文件约定。5.3第三方与施工单位的关系:5.3.1第三方受施工单位委托,提供项目管理、技术支持等服务;5.3.2第三方与施工单位的关系由委托合同约定。6.第三方介入后的合同条款变更6.1合同双方应就第三方介入后的合同条款进行协商,必要时进行合同变更。6.1.1合同双方应明确第三方介入的具体内容、责任范围、权利义务等;6.1.2合同双方应就第三方介入后的合同价款、支付方式等进行调整。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议,应按照原合同约定的争议解决方式进行处理。7.1.1争议解决过程中,第三方应保持中立;7.1.2第三方介入后的争议,合同双方应通过友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后的合同终止,应按照原合同约定的合同终止条件及程序进行。8.1.1合同双方应就第三方介入后的合同终止进行协商,必要时进行合同终止;8.1.2第三方介入后的合同终止,合同双方应进行工程结算,处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同依据文件清单详细要求:列出合同签订所依据的法律法规、政府方及施工单位内部管理制度等相关文件。附件说明:此清单作为合同附件,供双方查阅和执行。2.设计图纸及技术规范详细要求:包括项目的设计图纸、施工图纸、技术规范、施工标准等。附件说明:设计图纸及技术规范是项目施工的依据,必须准确、完整。3.施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。附件说明:施工组织设计及施工方案是指导施工单位施工的重要文件。4.施工单位资质证书详细要求:施工单位应提供有效的建筑工程施工总承包壹级资质证书。附件说明:资质证书是施工单位具备相应施工能力的重要证明。5.政府方及施工单位内部管理制度详细要求:包括双方内部的管理制度、操作规程等。附件说明:内部管理制度是双方履行合同的基础。6.验收报告及验收记录详细要求:包括工程验收报告、验收记录、验收照片等。附件说明:验收报告及验收记录是工程验收合格的重要依据。7.工程结算报告详细要求:包括工程结算书、工程量清单、工程变更记录等。附件说明:工程结算报告是工程结算的依据。8.第三方服务协议详细要求:包括第三方服务协议、服务范围、服务费用等。附件说明:第三方服务协议是明确第三方权利义务的文件。9.争议解决文件详细要求:包括争议调解书、仲裁裁决书、判决书等。附件说明:争议解决文件是解决争议的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:施工单位未按合同约定的工期完成工程。责任认定:施工单位应支付违约金,违约金按合同价款的1%计算,每日累加。2.质量不合格违约行为:施工单位交付的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定:施工单位应承担修复责任,修复费用由施工单位承担。3.安全责任事故违约行为:施工单位在施工过程中发生安全责任事故。责任认定:施工单位应承担事故责任,赔偿受害方损失。4.违约付款违约行为:政府方未按合同约定支付工程款项。责任认定:政府方应支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。5.保密违约违约行为:合同一方泄露对方商业秘密。责任认定:违约方应承担相应的法律责任,赔偿对方损失。示例说明:若施工单位因自身原因导致工期延误10天,则应支付违约金1万元(100000元)。若施工单位在施工过程中造成周边建筑物损坏,则应承担修复责任,修复费用由施工单位承担。全文完。2024年度城市公共设施建设合同——某政府与施工单位1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1政府方1.1.1政府名称1.1.2法定代表人姓名1.1.3联系电话1.1.4通讯地址1.2施工单位1.2.1施工单位名称1.2.2法定代表人姓名1.2.3联系电话1.2.4通讯地址2.合同标的及范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目总投资3.项目实施进度3.1项目总工期3.2各阶段工期3.3工期调整及延误责任4.工程质量标准及验收4.1质量标准4.2验收标准4.3验收程序4.4验收责任5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间5.4工程款支付条件6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供及审核6.2技术资料提供及审核7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约责任形式9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术资料12.3附件三:工程款支付计划表13.其他约定事项13.1法律法规适用13.2合同解释13.3合同份数14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1政府方1.1.1政府名称:市政府1.1.2法定代表人姓名:1.1.3联系电话:01056781.1.4通讯地址:市区路号市政府办公楼1.2施工单位1.2.1施工单位名称:建筑集团有限公司1.2.2法定代表人姓名:1.2.3联系电话:010876543211.2.4通讯地址:市区路号建筑集团有限公司办公楼2.合同标的及范围2.1项目名称:市城市公共设施建设项目2.2项目地点:市区2.3项目内容:包括道路、桥梁、供水、供电等基础设施的建设2.4项目规模:总投资额为人民币伍仟万元整2.5项目总投资:人民币伍仟万元整3.项目实施进度3.1项目总工期:自合同生效之日起12个月3.2各阶段工期:3.2.1设计阶段:2个月3.2.2施工准备阶段:1个月3.2.3施工阶段:8个月3.2.4竣工验收阶段:1个月3.3工期调整及延误责任:3.3.1因政府方原因导致工期延误,工期顺延,不视为施工单位违约。3.3.2因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,应向政府方支付合同总价款的千分之一作为违约金。4.工程质量标准及验收4.2验收标准:按照国家及行业标准执行,经政府方、施工单位及第三方检测机构共同验收4.3验收程序:4.3.1施工单位完成工程后,向政府方提出验收申请4.3.2政府方组织验收,验收合格后方可进行下一阶段工作4.3.3验收不合格的工程,施工单位应在规定时间内进行整改,直至验收合格4.4验收责任:施工单位对工程质量负全部责任5.工程款支付5.1工程款支付方式:分阶段支付,按实际完成工程量及验收结果支付5.2工程款支付比例:5.2.1设计阶段:合同总价款的10%5.2.2施工准备阶段:合同总价款的10%5.2.3施工阶段:合同总价款的60%5.2.4竣工验收阶段:合同总价款的20%5.3工程款支付时间:按合同约定及工程进度分阶段支付5.4工程款支付条件:施工单位完成工程量,且通过政府方验收后,方可支付相应款项6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供及审核:6.1.1施工单位应在合同签订后3个月内提供施工图纸及技术资料6.1.2政府方应在收到图纸及资料后10日内完成审核6.2技术资料提供及审核:6.2.1施工单位应在施工过程中,按政府方要求提供相关技术资料6.2.2政府方应在收到资料后5日内完成审核8.合同变更及解除8.1合同变更程序:8.1.1合同任何一方提出变更要求时,应以书面形式通知对方。8.1.2双方应就变更内容进行协商,并在协商一致后以书面形式确认变更。8.1.3合同变更不影响合同其他条款的效力。8.2合同解除条件:8.2.1因不可抗力导致合同无法履行。8.2.2双方协商一致决定解除合同。8.2.3一方严重违约,经对方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正。8.3合同解除程序:8.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。8.3.2收到解除合同通知的一方应在7日内予以书面回复。8.3.3双方应在解除合同后30日内完成合同终止事宜。9.违约责任9.1违约责任形式:9.1.1采取补救措施,修复违约行为。9.1.2支付违约金,违约金计算方式如下:因工期延误,每延误一日,支付合同总价款的千分之一。因质量问题,根据损失程度,支付相应赔偿。9.1.3拒不履行合同,对方有权解除合同并要求赔偿损失。9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的全部损失。10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序:10.2.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。10.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签署合同文本并加盖公章。11.1.2合同经政府方审批通过。11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的工程竣工验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3合同因法定原因被解除。12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术资料12.3附件三:工程款支付计划表13.其他约定事项13.1法律法规适用:本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2合同解释:本合同如有歧义,以书面形式解释为准。13.3合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.合同签署及生效14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同生效日期:自合同签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方是指本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检测等非直接施工活动的独立法人或其他组织。15.2.1项目管理咨询15.2.2工程监理15.2.3技术检测与鉴定15.2.4法律咨询与争议解决16.第三方的选择与授权16.1甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并签订相应的合作协议。16.2第三方授权书应由甲乙双方共同签署,授权第三方代表双方参与合同履行相关事宜。17.第三方的责任与义务17.1第三方应按照合作协议及本合同的规定,履行其职责,确保其提供的专业服务符合合同要求。17.2第三方应保持独立性和公正性,不得偏袒任何一方。17.3第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定,包括但不限于:18.1.1第三方因违约行为造成的直接损失,不超过其收取费用的三倍。18.1.2第三方因故意或重大过失造成的损失,应承担全部责任。18.1.3第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因造成损失,不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方对甲方负责,提供的服务应符合甲方的要求。19.1.2甲方对第三方的服务进行监督,如发现服务不符合要求,有权要求第三方改正或更换服务。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方对乙方负责,提供的服务应符合乙方的要求。19.2.2乙方对第三方的服务进行监督,如发现服务不符合要求,有权要求第三方改正或更换服务。19.3第三方与施工单位的划分:19.3.1第三方对施工单位进行监督管理,确保施工单位按照合同要求施工。19.3.2施工单位对第三方的监督管理有异议,可向甲方提出,由甲方协调解决。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更协议作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,按本合同第10条“争议解决”条款执行。22.第三方介入的合同终止22.1第三方介入结束后,甲乙双方应根据合同履行情况,决定是否继续合作。22.2如决定终止合作,甲乙双方应签订终止协议,并按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含项目所有施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、详图等,图纸应符合国家及行业标准。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,施工单位应严格按照图纸施工。2.附件二:技术资料详细要求:包括施工技术要求、材料规格、施工工艺、质量标准、安全措施等。附件说明:技术资料是确保工程质量的重要文件,施工单位应认真学习并严格执行。3.附件三:工程款支付计划表详细要求:明确每个阶段的工程款支付金额、时间及支付条件。附件说明:支付计划表是工程款支付的重要依据,确保工程款的合理分配和支付。4.附件四:第三方合作协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务以及双方合作的具体条款。附件说明:第三方合作协议是第三方介入的重要文件,确保第三方在合同履行过程中的角色和责任。5.附件五:合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、原因及双方的权利义务。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中可能出现的情况,确保变更的合法性和有效性。6.附件六:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序及费用承担。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中可能出现的争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程。1.2施工单位未按合同约定的质量标准完成工程。1.3施工单位未按合同约定的安全标准施工。1.4施工单位未按合同约定的支付条件支付工程款。1.5第三方未按合作协议履行职责。2.违约责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同约定和实际情况。2.2违约责任认定标准:2.2.1工期延误:按合同约定的违约金标准计算。2.2.2质量问题:按合同约定的赔偿标准计算。2.2.3安全事故:按国家及行业标准及合同约定承担相应责任。2.2.4工程款支付:按合同约定的违约金标准计算。2.2.5第三方违约:按合作协议及合同约定承担相应责任。3.违约责任示例:3.1施工单位未按合同约定的时间完成工程,延误工期10天,应支付违约金人民币10万元。3.2施工单位施工过程中出现质量问题,经鉴定需返工,造成直接损失人民币5万元,施工单位应赔偿甲方人民币5万元。3.3施工单位在施工过程中发生安全事故,造成1人死亡,按国家及行业标准及合同约定,施工单位应承担相应责任。全文完。2024年度城市公共设施建设合同——某政府与施工单位2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表1.2双方联系方式1.3合同签订日期2.合同背景及依据2.1合同背景说明2.2相关法律法规及政策依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资3.5项目工期4.工程内容与范围4.1工程内容概述4.2工程量清单4.3工程范围界定5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检验及验收5.3质量保证期6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度控制措施6.3进度调整及延误处理7.工程造价7.1工程造价确定方式7.2工程造价构成7.3工程造价调整8.支付方式及期限8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4保修金9.保险责任9.1施工人员意外伤害险9.2第三者责任险9.3工程一切险10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约金计算及支付10.3违约纠纷解决方式11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数及保管14.3合同修改及补充14.4合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表甲方:某市政府法定代表:乙方:某施工单位法定代表:1.2双方联系方式1.3合同签订日期合同签订日期:2024年1月1日第二条合同背景及依据2.1合同背景说明甲方为了提高城市公共设施水平,决定建设某城市公共设施项目。2.2相关法律法规及政策依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策制定。第三条项目概况3.1项目名称项目名称:某城市公共设施建设项目3.2项目地点项目地点:某市某区某街道3.3项目规模项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积5000平方米3.4项目投资项目投资:人民币2000万元3.5项目工期项目工期:自合同生效之日起12个月内完成第四条工程内容与范围4.1工程内容概述本工程包括土建、装修、安装、室外工程等。4.2工程量清单详见附件一:工程量清单4.3工程范围界定详见附件二:工程范围界定第五条工程质量要求5.1工程质量标准本工程应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工,确保工程质量达到优良标准。5.2质量检验及验收详见附件三:质量检验及验收标准5.3质量保证期工程竣工验收合格后,质量保证期为2年第六条工程进度要求6.1工程进度计划详见附件四:工程进度计划6.2进度控制措施甲方将定期对工程进度进行监督检查,乙方应按照进度计划完成各项工作。6.3进度调整及延误处理如因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决,合理调整进度计划。第七条工程造价7.1工程造价确定方式本工程造价采用固定总价方式确定。7.2工程造价构成详见附件五:工程造价构成明细7.3工程造价调整在合同执行期间,如因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化,双方应协商解决,合理调整工程造价。第八条支付方式及期限8.1预付款甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。8.2进度款乙方按照工程进度计划的完成情况,每月向甲方报送工程进度款申请,甲方在收到申请后5个工作日内支付当月已完成的工程价值的80%。8.3结算款工程竣工验收合格后,乙方应在15个工作日内向甲方提交结算报告,甲方在收到报告后30个工作日内完成结算审核,支付结算款。8.4保修金工程竣工验收合格后,乙方应向甲方支付合同总价款的5%作为保修金,保修金在保修期满后无质量问题发生时无息退还乙方。第九条保险责任9.1施工人员意外伤害险乙方应为其施工人员办理意外伤害险,并在合同签订后15个工作日内向甲方提供保险单据。9.2第三者责任险乙方应为其施工活动办理第三者责任险,保险金额不低于合同总价款的10倍,并在合同签订后15个工作日内向甲方提供保险单据。9.3工程一切险乙方应为其施工的工程项目办理工程一切险,保险金额不低于合同总价款,并在合同签订后15个工作日内向甲方提供保险单据。第十条违约责任10.1违约情形及责任若乙方未按合同约定完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。10.2违约金计算及支付违约金由甲方在发现违约行为后5个工作日内计算并通知乙方,乙方应在接到通知后5个工作日内支付。10.3违约纠纷解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除条件及程序11.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序一方提出解除合同,应书面通知另一方,并说明理由。另一方应在接到通知后15个工作日内确认解除。11.3合同解除后的处理(1)乙方应立即停止施工;(2)甲方应退还乙方已支付的预付款和进度款;第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2争议解决机构协商不成的,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。12.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为2024年1月1日。13.3合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成;(2)合同约定的其他终止条件。第十四条其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、工程范围界定、质量检验及验收标准、工程进度计划、工程造价构成明细等。14.2合同份数及保管本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同修改及补充本合同的修改及补充,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。14.4合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分:合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表1.2双方联系方式1.3合同签订日期第二部分:合同背景及依据2.1合同背景说明2.2相关法律法规及政策依据第三部分:项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资3.5项目工期第四部分:工程内容与范围4.1工程内容概述4.2工程量清单4.3工程范围界定第五部分:工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检验及验收5.3质量保证期第六部分:工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度控制措施6.3进度调整及延误处理第七部分:工程造价7.1工程造价确定方式7.2工程造价构成7.3工程造价调整第八部分:支付方式及期限8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 老员工辞职报告(集锦15篇)
- 五一劳动节的作文200字(6篇)
- 高中数学个人研修计划8篇
- 期中考试反思总结15篇
- 医生简单辞职报告(5篇)
- 供热计量改造项目建设方案
- 测量复习测试附答案
- 幼师毕业自我鉴定范文
- 大学毕业销售实习报告合集5篇
- 供气项目建设方案
- JGT292-2010 洁净工作台标准
- 圣诞节元旦搞笑小品就剧本:浪子回家
- 鞋类产品线上销售平台的运营与推广
- 2023年海南省天一大联考高一化学第一学期期末达标测试试题含解析
- 银行工会个人总结报告
- 审计学原理-审计基础与案例智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨商业大学
- 医院PACS系统解决方案
- 甘肃省平凉市崆峒区2024届九年级英语第一学期期末统考模拟试题含解析
- 测绘法规与工程管理(第2版)完整全套教学课件
- 留言板实验报告
- DB51-T 3103-2023 四川省天然林修复类型划分与评价
评论
0/150
提交评论