版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产项目分期付款及配套设施升级合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.付款方式3.1付款比例3.2付款时间3.3付款方式3.4付款凭证4.配套设施升级4.1升级内容4.2升级标准4.3升级时间4.4升级费用5.合同期限5.1合同起始日期5.2合同终止日期6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.法律适用9.1适用法律9.2法律解释10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他约定14.1其他条款14.2其他事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)房地产项目:指本合同约定的位于[具体地点]的房地产项目,包括但不限于住宅、商业、办公等用途的建筑及附属设施。(2)分期付款:指买受人按照本合同约定的付款比例和付款时间,分批次支付购房款项。(3)配套设施:指房地产项目内为满足业主生活、工作、娱乐等需求而建设的公共设施,包括但不限于道路、绿化、停车场、健身房等。1.2解释(1)本合同中涉及的定义如有歧义,应以合同条款的具体约定为准。(2)本合同中未定义的术语,应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.项目概述2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[具体面积或数量]2.4项目类型:[具体类型,如住宅、商业、办公等]3.付款方式首付款:[具体比例或金额]首次分期付款:[具体比例或金额]后续分期付款:[具体比例或金额]首付款:合同签订之日起[具体天数]内首次分期付款:合同签订之日起[具体天数]内后续分期付款:按照合同约定的每次付款时间节点3.3付款方式:买受人应通过银行转账或现金支付方式向出卖人指定的账户付款。3.4付款凭证:买受人应在付款后取得出卖人出具的收款凭证,作为付款证明。4.配套设施升级[具体升级内容1][具体升级内容2][具体升级内容3]4.2升级标准:升级标准应符合国家相关法律法规及行业标准。4.3升级时间:出卖人将在本合同约定的房地产项目交付使用前完成配套设施升级。4.4升级费用:升级费用已包含在购房款项中,买受人无需另行支付。5.合同期限5.1合同起始日期:[具体日期]5.2合同终止日期:[具体日期]6.违约责任6.1违约情形:买受人未按约定时间、比例付款;出卖人未按约定时间、标准完成配套设施升级;双方约定的其他违约情形。6.2违约责任:买受人未按约定付款的,应向出卖人支付违约金;出卖人未按约定完成升级的,应向买受人支付违约金;双方约定的其他违约责任。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构:[具体争议解决机构名称]8.保密条款8.1保密内容:双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等,均属于保密范围。8.2保密期限:保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[具体年数]年。9.法律适用9.1适用法律:本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.合同生效10.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2生效日期:[具体日期]11.合同解除一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在[具体天数]内未采取补救措施的;因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除的;法律法规规定的其他解除合同的情形。11.2解除程序:一方解除本合同时,应书面通知另一方,并自通知送达之日起[具体天数]内履行合同解除手续。12.合同变更12.1变更条件:本合同在履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更。双方协商一致;签订变更协议;通知对方;变更协议自双方签字(或盖章)之日起生效。13.合同终止合同约定的期限届满;合同解除;双方协商一致终止合同;法律法规规定的其他终止合同的情形。双方协商一致;签订终止协议;履行合同终止手续。14.其他约定14.1其他条款:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他事项:本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、监理单位等。15.1.2第三方应当具备相应的资质和执业资格,并承诺遵守国家法律法规和行业规范。15.2第三方介入方式提供中介服务,协助甲乙双方完成合同的签订、履行和解除;提供专业评估,对房地产项目的价值、质量等进行评估;提供咨询服务,就合同履行中的相关问题提供专业建议;提供监理服务,对房地产项目的建设过程进行监督和管理。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致,确定第三方介入的事宜;15.3.2第三方提交相关资质和执业资格证明;15.3.3甲乙双方与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用和责任;15.3.4第三方按照服务协议履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额:第三方对甲乙双方的责任总额不超过其服务协议中约定的赔偿限额。17.第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责;17.1.2第三方有权根据服务协议约定,收取相应的服务费用。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保证其服务的合法性、合规性;17.2.2第三方应按照服务协议约定,履行其职责,确保服务质量;17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方与甲乙双方的责任划分:第三方对甲乙双方的责任仅限于其服务协议约定的范围;甲乙双方对第三方提供的信息和资料的真实性、完整性负责;甲乙双方对第三方提供的服务的合理性、有效性负责。17.3.2第三方与其他第三方的责任划分:第三方与其他第三方之间应根据各自的服务协议约定责任;若第三方与其他第三方共同造成甲乙双方损失,应按各自责任比例承担赔偿责任。18.第三方变更与退出18.1第三方变更18.1.1第三方在履行职责过程中,如需变更,应经甲乙双方同意,并签订变更协议;18.1.2变更协议应明确变更后的服务内容、费用和责任。18.2第三方退出18.2.1第三方在履行职责过程中,如需退出,应提前[具体天数]书面通知甲乙双方;18.2.2第三方退出后,甲乙双方应根据实际情况,选择新的第三方或自行履行相关职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房地产项目规划许可证说明:提供项目规划许可证的原件或复印件,以证明项目的合法性和合规性。2.附件二:土地使用证说明:提供土地使用证的原件或复印件,以证明项目占用土地的合法性。3.附件三:房地产项目施工许可证说明:提供施工许可证的原件或复印件,以证明项目施工的合法性。4.附件四:购房合同说明:提供购房合同的原件或复印件,以证明甲乙双方购房关系的成立。5.附件五:付款凭证说明:提供买受人付款的银行转账记录或现金支付凭证,以证明付款的实际情况。6.附件六:配套设施升级方案说明:提供配套设施升级的详细方案,包括升级内容、标准、时间等。7.附件七:第三方服务协议说明:提供与第三方签订的服务协议,明确服务内容、费用和责任。8.附件八:争议解决协议说明:提供双方就争议解决方式达成的协议,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.附件九:保密协议说明:提供双方就保密内容达成的协议,明确保密期限和保密范围。10.附件十:合同变更协议说明:提供合同变更的协议,明确变更内容、生效日期等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:买受人未按约定时间、比例付款;出卖人未按约定时间、标准完成配套设施升级;第三方未按服务协议履行职责;双方未按约定履行合同其他义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为对守约方造成的实际损失,承担相应的赔偿责任;违约方应支付违约金,违约金数额根据违约情节和损失程度确定;违约方应承担因违约行为给对方造成的合理费用。3.违约责任示例说明:示例一:买受人未按约定时间付款,导致出卖人资金周转困难。出卖人有权要求买受人支付违约金,并承担由此产生的利息损失。示例二:出卖人未按约定时间完成配套设施升级,导致买受人无法正常使用。买受人有权要求出卖人支付违约金,并承担因配套设施未升级造成的损失。示例三:第三方未按服务协议履行职责,导致甲乙双方遭受损失。第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版房地产项目分期付款及配套设施升级合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目性质3.付款方式及期限3.1付款方式3.2付款期限3.3付款比例3.4付款节点4.配套设施升级内容4.1升级项目4.2升级标准4.3升级时间5.升级费用及支付方式5.1升级费用5.2支付方式5.3支付期限6.工程进度及验收6.1工程进度要求6.2验收标准6.3验收时间7.保修责任及期限7.1保修责任7.2保修期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同变更及补充11.1合同变更程序11.2合同补充条款12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.法律适用及管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:_______甲方法定代表人:_______甲方住所:_______甲方联系方式:电话_______,邮箱_______1.2乙方基本信息乙方名称:_______乙方法定代表人:_______乙方住所:_______乙方联系方式:电话_______,邮箱_______2.项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地址:_______2.3项目规模:占地面积_______平方米,总建筑面积_______平方米2.4项目性质:住宅、商业、办公等3.付款方式及期限3.1付款方式:分期付款,具体如下:3.1.1首付款:合同签订后_______个工作日内支付总额的_______%3.1.2第二期付款:项目开工后_______个月内支付总额的_______%3.1.3第三期付款:项目主体结构封顶后_______个月内支付总额的_______%3.1.4第四期付款:项目竣工验收合格后_______个月内支付总额的_______%3.2付款期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止3.3付款比例:每期付款比例根据项目进度及配套设施升级情况确定3.4付款节点:按照项目进度及配套设施升级进度确定4.配套设施升级内容4.1升级项目:包括但不限于电梯、供水、供电、供暖、消防、绿化等4.2升级标准:按照国家及地方相关标准执行,具体标准详见附件4.3升级时间:自项目开工之日起_______个月内完成5.升级费用及支付方式5.1升级费用:根据升级项目及标准计算,具体费用详见附件5.2支付方式:与项目分期付款同步进行,具体支付节点见第三条5.3支付期限:与项目分期付款期限一致6.工程进度及验收6.1工程进度要求:按照国家及地方相关标准执行,具体进度要求详见附件6.2验收标准:按照国家及地方相关标准执行,具体验收标准详见附件6.3验收时间:项目竣工验收合格后_______个工作日内7.保修责任及期限7.1保修责任:甲方对项目在保修期内出现的质量问题负责,具体保修内容及期限详见附件7.2保修期限:自项目竣工验收合格之日起_______年内8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约情形:8.1.1.1未按约定时间支付款项的;8.1.1.2未按约定完成配套设施升级的;8.1.1.3项目质量不符合合同约定标准的;8.1.1.4其他违反合同约定的行为。8.1.2乙方违约情形:8.1.2.1未按约定时间完成项目建设的;8.1.2.2未按约定完成配套设施升级的;8.1.2.3项目质量不符合合同约定标准的;8.1.2.4其他违反合同约定的行为。8.2违约责任8.2.1甲方违约责任:8.2.1.1甲方未按时支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的_______%计算;8.2.1.2甲方未按约定完成配套设施升级的,应向乙方支付_______元违约金;8.2.1.3项目质量不符合约定标准的,甲方应负责修复或更换,并承担由此产生的费用;8.2.1.4其他违约行为的,甲方应承担相应的法律责任。8.2.2乙方违约责任:8.2.2.1乙方未按时完成项目建设的,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算,每日按合同金额的_______%计算;8.2.2.2乙方未按约定完成配套设施升级的,应向甲方支付_______元违约金;8.2.2.3项目质量不符合约定标准的,乙方应负责修复或更换,并承担由此产生的费用;8.2.2.4其他违约行为的,乙方应承担相应的法律责任。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决,协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:_______仲裁委员会9.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2.1项目建设完成并验收合格;10.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4其他法定或约定终止合同的情形。10.3.1乙方严重违约,甲方给予_______天宽限期,乙方仍未改正;10.3.2甲方严重违约,乙方给予_______天宽限期,甲方仍未改正。11.合同变更及补充11.1合同变更程序:任何一方要求变更本合同时,应以书面形式提出,经双方协商一致后,由双方签字(或盖章)确认。11.2合同补充条款:本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.通知与送达12.1通知方式:以书面形式送达对方住所或约定的其他地址。12.2送达地址:详见合同双方基本信息中的住所信息。12.3送达方式:通过邮寄、专人递送或电子邮件等方式。13.法律适用及管辖13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院:合同履行地或双方约定的法院。14.其他约定事项14.1本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及政策执行。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方外的其他个人或组织,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、设计单位、施工单位、供应商等。1.2第三方介入的范围:第三方介入主要包括项目监督、质量控制、费用审核、风险评估、合同管理等方面。2.第三方介入的程序2.1第三方的选定:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方的职责:第三方应按照合作协议和本合同的规定履行其职责。2.3第三方的退出:当第三方无法继续履行职责或出现违约行为时,甲乙双方应协商决定其退出方式。3.甲乙方在第三方介入时的额外条款3.1甲方额外条款:3.1.1甲方应确保第三方在介入过程中提供的信息真实、准确、完整。3.1.2甲方应配合第三方的工作,并提供必要的支持。3.1.3甲方应对第三方在履行职责过程中所涉及的秘密信息保密。3.2乙方额外条款:3.2.1乙方应按照第三方的要求提供相关资料和协助。3.2.2乙方应接受第三方对项目质量、进度和费用的监督。3.2.3乙方应确保第三方的工作不干扰项目正常进行。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额:本合同中,第三方对甲乙双方及项目承担的责任限额如下:4.1.1第三方因自身原因导致项目延误或造成损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其接受服务费用的_______%。4.1.2第三方因违反合作协议或本合同规定,给甲乙双方造成损失的,应承担相应的法律责任。4.1.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因导致项目延误或造成损失,不承担赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方之间产生的纠纷,由双方按照合作协议解决。5.1.2第三方在履行职责过程中,如需甲方协助,甲方应积极配合。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方之间产生的纠纷,由双方按照合作协议解决。5.2.2第三方在履行职责过程中,如需乙方提供资料或协助,乙方应积极配合。5.3第三方与甲乙双方的划分:5.3.1第三方对甲乙双方及项目的责任,按照本合同及合作协议的约定执行。5.3.2第三方在履行职责过程中,如需甲乙双方提供决策或意见,甲乙双方应根据实际情况予以考虑。6.第三方的权利6.1第三方有权根据合作协议和本合同的规定,对项目进行监督、检查、审核。6.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和协助。6.3第三方有权根据实际情况,向甲乙双方提出建议和意见。7.第三方的义务7.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其职责。7.2第三方应确保其提供的资料和信息真实、准确、完整。7.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范,维护甲乙双方的合法权益。8.第三方的保密义务8.1第三方对本合同内容及甲乙双方的商业秘密负有保密义务。8.2第三方未经甲乙双方同意,不得泄露或使用本合同内容及商业秘密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.项目用地规划许可证复印件4.项目建筑工程规划许可证复印件5.项目施工许可证复印件6.项目竣工验收报告7.项目配套设施升级方案及预算8.项目分期付款计划表9.第三方合作协议10.第三方资质证明文件11.付款凭证12.项目进度报告13.项目质量检测报告14.项目费用结算报告15.违约金支付凭证16.争议解决相关文件附件详细要求和说明:1.附件13:证明甲乙双方具有合法经营资格。2.附件45:证明项目合法合规建设。3.附件6:证明项目完成建设并验收合格。4.附件7:详细说明配套设施升级的内容、标准和预算。5.附件8:明确分期付款的时间和金额。6.附件9:详细说明第三方介入的具体事项和职责。7.附件10:证明第三方具备履行合同所需的资质和能力。8.附件1114:证明付款、项目进度、质量和费用的实际情况。9.附件15:证明违约金的支付情况。10.附件16:证明争议解决的具体过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:1.1.1未按约定时间支付款项;1.1.2未按约定完成配套设施升级;1.1.3项目质量不符合合同约定标准;1.2乙方违约行为:1.2.1未按约定时间完成项目建设;1.2.2未按约定完成配套设施升级;1.2.3项目质量不符合合同约定标准;1.3第三方违约行为:1.3.1未按合作协议和本合同规定履行职责;1.3.2提供虚假信息或泄露商业秘密;1.3.3因自身原因导致项目延误或造成损失。2.责任认定标准:2.1违约责任认定:根据违约行为对项目造成的影响和损失,由违约方承担相应的赔偿责任。2.2赔偿金额:赔偿金额根据实际情况确定,可包括直接损失和间接损失。示例说明:2.1甲方未按约定时间支付款项,逾期_______天,应向乙方支付_______元违约金。2.2乙方未按约定时间完成项目建设,延误_______个月,应向甲方支付_______元违约金。2.3第三方因自身原因导致项目延误_______个月,应向甲乙双方支付_______元违约金。全文完。2024版房地产项目分期付款及配套设施升级合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产项目名称1.2项目开发商名称1.3买受人名称1.4合同签订日期2.项目概述2.1项目位置2.2项目规模2.3项目配套设施3.分期付款方案3.1付款方式3.2付款节点3.3付款金额4.付款违约责任4.1违约情形4.2违约责任4.3违约金计算5.配套设施升级方案5.1升级内容5.2升级标准5.3升级时间6.升级费用及支付6.1升级费用6.2费用支付方式6.3费用支付节点7.配套设施升级违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约金计算8.交付及验收8.1交付时间8.2交付条件8.3验收标准8.4验收程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除与终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.其他约定11.1法律适用11.2通知方式11.3合同附件12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期13.合同变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除程序14.合同附件清单14.1附件一:分期付款计划表14.2附件二:配套设施升级计划表14.3附件三:合同签订证明材料第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产项目名称:花园1.2项目开发商名称:房地产开发有限公司1.3买受人名称:1.4合同签订日期:2024年1月1日2.项目概述2.1项目位置:市区路号2.2项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积20000平方米2.3项目配套设施:小区内设有游泳池、健身房、儿童游乐场、超市、物业管理中心等3.分期付款方案3.1付款方式:分期付款,买受人应按照约定的付款节点支付相应款项1.首付款:合同签订后5个工作日内支付总房款的20%2.第一期付款:首付款支付后3个月内支付总房款的30%3.第二期付款:第一期付款支付后6个月内支付总房款的30%4.第三期付款:第二期付款支付后12个月内支付总房款的20%3.3付款金额:总房款为人民币200万元4.付款违约责任4.1违约情形:买受人未按照约定的付款节点支付款项4.2违约责任:买受人应向开发商支付违约金,违约金为应付款项的千分之五4.3违约金计算:以未付款项金额为基础,按日计算违约金,直至买受人付清全部款项5.配套设施升级方案5.1升级内容:游泳池、健身房、儿童游乐场等配套设施的升级5.2升级标准:按照国家标准和行业标准进行升级5.3升级时间:合同签订后6个月内完成配套设施升级6.升级费用及支付6.1升级费用:升级费用为人民币50万元6.2费用支付方式:买受人应在合同签订后5个工作日内支付升级费用的50%,剩余50%在配套设施升级完成后10个工作日内支付6.3费用支付节点:合同签订后5个工作日内支付升级费用的50%,配套设施升级完成后10个工作日内支付剩余50%7.配套设施升级违约责任7.1违约情形:开发商未按照约定的升级时间完成配套设施升级7.2违约责任:开发商应向买受人支付违约金,违约金为升级费用总额的千分之五7.3违约金计算:以升级费用总额为基础,按日计算违约金,直至配套设施升级完成8.交付及验收8.1交付时间:开发商应在合同约定的交房日期前30日通知买受人,并在交房日期当天将房屋及相关配套设施交付给买受人8.2交付条件:房屋及相关配套设施符合合同约定的交付标准,包括但不限于:1.房屋结构安全2.配套设施齐全3.环境整洁4.无权属纠纷8.3验收标准:买受人应在收到交付通知后3个工作日内对房屋及配套设施进行验收,验收标准应符合国家有关房屋建筑工程质量验收标准8.4验收程序:1.买受人应在验收前与开发商共同制定验收清单2.验收时,买受人应检查房屋及配套设施的实际情况3.验收结束后,买受人应在验收清单上签字确认9.合同解除与终止9.1合同解除条件:1.双方协商一致解除合同2.因不可抗力导致合同无法履行3.开发商严重违约9.2合同终止条件:1.房屋及配套设施交付完毕2.买受人已支付全部房款及配套设施升级费用3.双方约定的其他终止条件9.3解除与终止程序:1.双方书面通知对方2.解除或终止合同后,双方应按照约定处理剩余款项及配套设施升级事宜10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议10.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序:按照我国相关法律法规及诉讼程序进行11.其他约定11.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律11.2通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,并按照合同约定的地址送达11.3合同附件:本合同附件包括但不限于分期付款计划表、配套设施升级计划表、合同签订证明材料等12.合同生效12.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.2生效日期:2024年1月1日13.合同变更与解除13.1变更条件:合同内容变更需经双方协商一致13.2解除条件:合同解除应符合第九条规定的条件13.3变更与解除程序:1.变更内容应以书面形式通知对方2.解除合同应以书面形式通知对方,并按照第九条规定的程序进行14.合同附件清单14.1附件一:分期付款计划表14.2附件二:配套设施升级计划表14.3附件三:合同签订证明材料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所称的第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务或参与合同执行的个人或机构,包括但不限于中介机构、监理公司、评估机构、律师事务所等。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于合同签订、合同履行、合同变更、合同解除、争议解决等各个环节。16.第三方介入的程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的原因、目的和预期效果。16.2介入同意:对方同意介入申请后,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体方式和时间。16.3介入通知:甲乙双方应将第三方介入的决定通知对方,并确保第三方知晓其介入的权限和责任。17.第三方介入的职责与权利17.1职责:1.第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业、公正、及时的服务。2.第三方应遵守相关法律法规和行业标准,确保其服务的合法性。3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.2权利:1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。2.第三方有权根据合同约定和实际情况,提出建议或要求甲乙双方采取相应的措施。18.第三方责任限额18.1责任限额:第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过合同总价款的10%。18.2责任承担:第三方责任的具体承担方式由甲乙双方与第三方协商确定,若协商不成,则依法解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:1.第三方应向甲方提供服务,甲方应支付相应的服务费用。2.第三方在服务过程中,不得损害甲方的合法权益。19.2第三方与乙方的划分:1.第三方应向乙方提供服务,乙方应支付相应的服务费用。2.第三方在服务过程中,不得损害乙方的合法权益。19.3第三方与甲乙双方的共同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 贵州城市职业学院《安全评价理论与技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 贵阳职业技术学院《人机工程研究》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025青海省建筑安全员《A证》考试题库
- 生态保护修复和水土流失综合治理项目可行性研究报告-生态修复需求迫切
- 贵阳人文科技学院《工科大学化学-有机化学基础》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广州中医药大学《物流信息系统》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025陕西建筑安全员C证考试题库
- 2025云南省建筑安全员《A证》考试题库
- 广州应用科技学院《钢筋混凝土原理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025山西省建筑安全员C证(专职安全员)考试题库
- 广东省汕尾市2023-2024学年高一上学期期末教学质量监测化学试卷(含答案解析)
- 《热电阻温度传感器》课件
- 抖音酒店直播可行性方案
- 信访业务培训班课件
- 物资清运方案及
- 热稳定校验计算书
- 北京市房山区2023-2024学年三年级上学期期末数学试卷
- 妇产科课件-子宫内膜息肉临床诊疗路径(2022版)解读
- 人教版六年级数学上册典型例题系列之第三单元分数除法应用题部分拓展篇(原卷版)
- 课本含注音的注释汇总 统编版语文八年级上册
- 蜘蛛人的应急预案
评论
0/150
提交评论