专业结构劳务分包合同3篇_第1页
专业结构劳务分包合同3篇_第2页
专业结构劳务分包合同3篇_第3页
专业结构劳务分包合同3篇_第4页
专业结构劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME专业结构劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工作内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容描述3.3分包工作质量要求4.分包工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计算方法5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2合同价款总额5.3分包工程款支付方式5.4预付款支付比例及时间5.5进度款支付比例及时间5.6结算款支付比例及时间5.7保修金支付比例及时间6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程验收报告7.工程变更及索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更费用计算7.4索赔处理程序8.保险及安全责任8.1保险种类及责任范围8.2保险费承担8.3安全生产责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:__________1.1.2分包方法定代表人:__________1.1.3分包方注册地址:__________1.1.4分包方联系电话:__________1.1.5分包方开户银行:__________1.1.6分包方银行账号:__________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:__________1.2.2总包方法定代表人:__________1.2.3总包方注册地址:__________1.2.4总包方联系电话:__________1.2.5总包方开户银行:__________1.2.6总包方银行账号:__________2.项目概况2.1项目名称:__________2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目工期:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.分包工作内容3.1分包工作范围:__________3.2分包工作内容描述:3.2.1施工图纸及技术要求3.2.2材料供应及设备安装3.2.3施工现场管理3.2.4质量控制及验收3.3分包工作质量要求:符合国家及行业相关质量标准。4.分包工程量清单4.1工程量清单编制依据:依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关设计图纸。4.2工程量清单内容:详见附件一:分包工程量清单。4.3工程量清单计算方法:按照工程量清单计价规范及相关计算规则执行。5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式:固定总价。5.2合同价款总额:人民币__________元整。5.3分包工程款支付方式:5.3.1预付款:合同签订后__________日内支付合同总价款的__________%作为预付款。5.3.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总价款的__________%。5.3.3结算款:工程验收合格后__________日内支付合同总价款的__________%。5.3.4保修金:合同总价款的__________%作为保修金,在保修期满后无质量问题退还。6.工程进度及验收6.1工程进度计划:详见附件二:工程进度计划。6.2工程验收标准:符合国家及行业相关质量标准。6.3工程验收程序:6.3.1分包方自行组织验收,并将验收报告提交总包方。6.3.2总包方收到验收报告后__________日内进行复核验收。6.3.3验收合格后,双方签署验收报告。7.工程变更及索赔7.1工程变更范围:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因引起的工程变更。7.2工程变更程序:7.2.1分包方提出变更申请,总包方审核同意后,双方协商确定变更内容。7.2.2变更内容经双方确认后,作为合同附件。7.3工程变更费用计算:按照工程量清单计价规范及相关计算规则执行。7.4索赔处理程序:7.4.1分包方提出索赔申请,总包方审核同意后,双方协商确定索赔金额。7.4.2索赔金额经双方确认后,作为合同附件。8.保险及安全责任8.1保险种类及责任范围:8.1.1分包方应为其施工人员办理意外伤害保险,保险金额不低于每人__________万元。8.1.2总包方应为其施工人员办理意外伤害保险,保险金额不低于每人__________万元。8.1.3保险责任范围包括:意外伤害、疾病导致的伤亡。8.2保险费承担:8.2.1分包方自行承担其施工人员的意外伤害保险费用。8.2.2总包方自行承担其施工人员的意外伤害保险费用。8.3安全生产责任:8.3.1分包方负责其施工过程中的安全生产,确保施工安全。8.3.2总包方负责对分包方的安全生产进行监督管理,确保施工现场安全。9.违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的;9.1.2分包方未按合同约定提供材料、设备的;9.1.3分包方未按合同约定进行工程变更的;9.1.4分包方未按合同约定进行工程验收的;9.1.5分包方违反安全生产规定的。9.2违约责任承担:9.2.1分包方未按合同约定完成工程任务的,应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。9.2.2分包方未按合同约定提供材料、设备的,应向总包方支付违约金,违约金为材料、设备采购价的__________%。9.2.3分包方未按合同约定进行工程变更的,应向总包方支付违约金,违约金为变更工程费用的__________%。9.2.4分包方未按合同约定进行工程验收的,应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。9.2.5分包方违反安全生产规定的,应承担相应的法律责任。9.3违约赔偿标准:9.3.1违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价款的__________%。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:10.1.1分包方严重违约的;10.1.2总包方严重违约的;10.1.3发生不可抗力事件,影响合同履行的;10.2合同终止条件:10.2.1工程验收合格,合同目的实现;10.2.2双方协商一致解除合同;10.3合同解除及终止程序:10.3.1一方提出解除合同,应提前__________日书面通知对方;10.3.2对方收到通知后__________日内未提出异议,视为同意解除合同;10.3.3解除合同后,双方应按合同约定进行结算。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1通过友好协商解决;11.1.2协商不成,提交__________仲裁委员会仲裁;11.2争议解决机构:11.2.1_________仲裁委员会11.3争议解决程序:11.3.1双方协商解决争议;11.3.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁;11.3.3仲裁委员会裁决为终局裁决。12.合同生效及期限12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同签订后__________日内,总包方支付预付款;12.2合同期限:12.2.1合同期限自合同生效之日起至__________年__________月__________日止。13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;14.2本合同一式__________份,双方各执__________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指非合同双方,但为合同的履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入方式包括但不限于:15.2.1.1工程监理:对分包工程的施工过程进行监督管理;15.2.1.2技术咨询:提供技术支持、解决方案和咨询服务;15.2.1.3检测评估:对工程质量、安全、进度等进行检测和评估;15.2.1.4中介服务:协助合同双方进行合同签订、履约监督等。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方由甲乙双方共同选定,并签订相应的服务合同;15.3.2第三方接受甲乙双方的授权,按照服务合同的约定履行职责。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由服务合同约定;15.4.2第三方责任限额包括但不限于:15.4.1.1直接经济损失;15.4.1.2间接经济损失;15.4.1.3信誉损失;15.4.1.4其他因第三方原因造成的损失。15.5第三方责任划分15.5.1第三方在履行职责过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定;15.5.2第三方对分包工程的施工过程、质量、安全、进度等负有监督和管理的责任;15.5.3第三方对甲乙双方的责任划分如下:15.5.3.1第三方对分包工程的施工过程、质量、安全、进度等负有直接责任;15.5.3.2甲乙双方对分包工程的施工质量、安全、进度等负有连带责任。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方的资质、能力及信誉满足合同要求;16.1.2甲方应与第三方签订服务合同,明确双方的权利义务;16.1.3甲方应监督第三方履行职责,确保其服务质量。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方履行职责,提供必要的资料和条件;16.2.2乙方应接受第三方的监督和管理,确保施工质量、安全、进度等符合要求;16.2.3乙方应向第三方提供真实、准确、完整的施工资料。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分说明17.1.1第三方在履行职责过程中,与甲方的关系为服务合同关系;17.1.2第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务,不受甲乙双方的影响。17.2第三方与乙方的划分说明17.2.1第三方在履行职责过程中,与乙方的关系为监督和管理关系;17.2.2第三方应监督乙方履行合同义务,确保施工质量、安全、进度等符合要求。17.3第三方与分包方的划分说明17.3.1第三方在履行职责过程中,与分包方的关系为监督和管理关系;17.3.2第三方应监督分包方履行合同义务,确保施工质量、安全、进度等符合要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单详细要求:包含工程量清单的编制依据、工程量清单内容、工程量清单计算方法等详细信息。说明:此附件为合同的重要组成部分,用于明确分包工程的具体内容和数量。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括工程进度的时间节点、里程碑事件、关键路径等。说明:此附件用于明确工程进度安排,确保工程按计划进行。3.附件三:合同签订证明文件详细要求:包括合同签订日期、双方签字盖章等证明文件。说明:此附件用于证明合同的签订及生效。4.附件四:工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。说明:此附件用于证明工程已按照合同约定完成并验收合格。5.附件五:第三方服务合同详细要求:包括第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用、双方权利义务等。说明:此附件用于明确第三方服务的具体安排和双方的权利义务。6.附件六:工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用、变更后的工程量清单等。说明:此附件用于记录工程变更情况,确保变更的合理性和合法性。7.附件七:工程索赔报告详细要求:包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。说明:此附件用于记录和证明索赔情况,确保索赔的合理性和合法性。8.附件八:安全生产责任书详细要求:包括安全生产责任、安全生产措施、事故处理等。说明:此附件用于明确各方的安全生产责任,确保施工安全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程任务责任认定标准:分包方未按合同约定的时间节点完成工程任务,导致工程延期。示例说明:若分包方未按合同约定的时间节点完成工程,导致工程延期一个月,则分包方应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。2.违约行为:分包方未按合同约定提供材料、设备责任认定标准:分包方未按合同约定提供符合质量要求的材料、设备。示例说明:若分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准,导致工程停工,则分包方应承担由此产生的损失,包括但不限于停工损失、返工费用等。3.违约行为:分包方未按合同约定进行工程变更责任认定标准:分包方未按合同约定程序进行工程变更,导致工程进度延误或成本增加。示例说明:若分包方未按合同约定程序进行工程变更,导致工程进度延误一个月,则分包方应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。4.违约行为:分包方未按合同约定进行工程验收责任认定标准:分包方未按合同约定程序进行工程验收,导致工程无法按期交付。示例说明:若分包方未按合同约定程序进行工程验收,导致工程无法按期交付,则分包方应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。5.违约行为:分包方违反安全生产规定责任认定标准:分包方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生。示例说明:若分包方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生,则分包方应承担相应的法律责任,并赔偿由此产生的损失。专业结构劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2主承包单位基本信息1.3项目基本信息2.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规2.2项目招标文件2.3其他相关文件3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程质量要求4.工程进度计划4.1工程总工期4.2各阶段工期4.3进度调整及延误责任5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成5.2工程量清单5.3付款方式5.4付款节点及比例5.5逾期付款责任6.材料供应及验收6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料质量保证6.4材料费用结算7.工程施工管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全与文明施工7.4施工进度管理7.5施工质量保证8.工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收争议处理9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件13.4合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同争议管辖14.5合同签订及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1分包单位名称:____________________1.1.2分包单位法定代表人:____________________1.1.3分包单位地址:____________________1.1.4分包单位联系电话:____________________1.1.5分包单位开户银行:____________________1.1.6分包单位银行账号:____________________1.2主承包单位基本信息1.2.1主承包单位名称:____________________1.2.2主承包单位法定代表人:____________________1.2.3主承包单位地址:____________________1.2.4主承包单位联系电话:____________________1.2.5主承包单位开户银行:____________________1.2.6主承包单位银行账号:____________________1.3项目基本信息1.3.1工程名称:____________________1.3.2工程地点:____________________1.3.3工程规模:____________________1.3.4工程内容:____________________1.3.5工程质量要求:____________________2.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规:____________________2.2项目招标文件:____________________2.3其他相关文件:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:____________________3.5工程质量要求:____________________4.工程进度计划4.1工程总工期:____________________4.2各阶段工期:____________________4.3进度调整及延误责任:____________________5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成:____________________5.2工程量清单:____________________5.3付款方式:____________________5.4付款节点及比例:____________________5.5逾期付款责任:____________________6.材料供应及验收6.1材料供应责任:____________________6.2材料验收标准:____________________6.3材料质量保证:____________________6.4材料费用结算:____________________7.工程施工管理7.1施工组织设计:____________________7.2施工现场管理:____________________7.3施工安全与文明施工:____________________7.4施工进度管理:____________________7.5施工质量保证:____________________8.工程验收8.1验收条件8.1.1工程完成全部施工内容8.1.2施工质量符合国家及行业标准8.1.3工程资料齐全8.2验收程序8.2.1分包单位自检8.2.2主承包单位验收8.2.3政府主管部门验收8.3验收标准8.3.1工程质量标准:____________________8.3.2安全文明施工标准:____________________8.3.3环境保护标准:____________________8.4验收争议处理8.4.1双方协商解决8.4.2仲裁机构仲裁8.4.3法院诉讼9.工程保修9.1保修范围9.1.1主体结构9.1.2楼地面、墙面、天花板的防水、保温、隔热9.1.3门窗、管道、设备安装9.2保修期限9.2.1主体结构:____________________9.2.2楼地面、墙面、天花板的防水、保温、隔热:____________________9.2.3门窗、管道、设备安装:____________________9.3保修责任9.3.1分包单位负责保修期内的问题修复9.3.2保修费用由责任方承担10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包单位未按合同约定完成工程10.1.2分包单位施工质量不符合约定10.1.3分包单位逾期付款10.2违约责任承担10.2.1支付违约金10.2.2修复或更换不合格工程10.2.3恢复原状或赔偿损失10.3违约赔偿计算10.3.1违约金计算方式:____________________10.3.2损失赔偿计算方式:____________________11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁机构仲裁11.1.3法院诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方协商11.2.2仲裁申请11.2.3诉讼起诉11.3争议解决地点11.3.1中国仲裁委员会11.3.2人民法院12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2违约行为导致合同无法履行12.1.3不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同12.2.2书面通知对方12.2.3解除合同生效12.3合同解除后的处理12.3.1工程交接12.3.2费用结算12.3.3违约责任承担13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2支付定金13.1.3合同备案13.2合同变更程序13.2.1提出变更申请13.2.2双方协商一致13.2.3签订变更协议13.3合同终止条件13.3.1工程完工13.3.2合同解除13.3.3双方协商一致13.4合同终止后的处理13.4.1工程验收13.4.2费用结算13.4.3违约责任承担14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力定义:____________________14.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方14.1.3不可抗力事件导致合同无法履行,合同自动解除14.2合同附件14.2.1本合同附件一:工程量清单14.2.2本合同附件二:施工组织设计14.3通知与送达14.3.1通知方式:____________________14.3.2送达地址:____________________14.4合同争议管辖14.4.1合同争议管辖法院:____________________14.5合同签订及生效日期14.5.1合同签订日期:____________________14.5.2合同生效日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,不直接参与工程建设的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1保障合同履行15.2.2提高工程质量15.2.3确保工程进度15.2.4降低合同风险15.3第三方责任15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方对因自身原因造成的损失或违约,应承担相应的法律责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权获取合同执行过程中所需的相关资料和信息。15.4.2第三方有权对工程进行监督检查,并提出改进建议。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的时间和方式。15.5.2第三方介入前,甲乙双方应签订《第三方介入协议》,明确第三方的权利、义务和责任。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规和行业规范。16.1.2甲方应承担第三方介入产生的相关费用。16.1.3甲方应配合第三方进行监督检查和资料提供。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照第三方的要求,及时提供工程相关资料和信息。16.2.2乙方应接受第三方的监督检查,并对提出的问题进行整改。16.2.3乙方应承担因自身原因导致的第三方介入费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方因自身原因造成损失时,甲乙双方约定的最高赔偿金额。17.2第三方责任限额确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定。17.3第三方责任限额适用范围17.3.1第三方责任限额适用于第三方因自身原因造成的损失,包括但不限于工程质量问题、进度延误、合同违约等。17.4第三方责任限额争议处理17.4.1如发生第三方责任限额争议,甲乙双方应友好协商解决。17.4.2协商不成时,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方仅对甲乙双方负责,不直接对分包单位负责。18.1.2第三方在履行职责过程中,应尊重分包单位的合法权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提出的工程问题,应客观、公正地提出整改意见。18.2.2第三方在监督检查过程中,不得干预乙方的正常施工。18.3第三方与分包单位的划分18.3.1第三方对分包单位的施工质量、进度和安全负有监督检查职责。18.3.2分包单位应配合第三方进行监督检查,并及时整改存在的问题。18.4第三方与政府主管部门的划分18.4.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和政府主管部门的监管要求。18.4.2第三方应积极配合政府主管部门的监督检查工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程量清单》详细要求和说明:列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。单价和总价应明确包含税金、材料费、人工费、机械使用费等。工程量清单应由甲方审核,乙方确认无误后签字。2.《施工组织设计》详细要求和说明:详细说明施工方案、施工顺序、施工方法、质量保证措施、安全文明施工措施等。施工组织设计应由乙方编制,甲方审核,双方确认无误后签字。3.《第三方介入协议》详细要求和说明:明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。协议应由甲乙双方和第三方共同签订。4.《工程验收报告》详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。验收报告应由验收人员签字确认。5.《工程变更单》详细要求和说明:记录工程变更的原因、内容、影响、费用等。变更单应由甲乙双方和第三方共同签字确认。6.《工程结算单》详细要求和说明:记录工程结算的依据、内容、金额等。结算单应由甲乙双方和第三方共同签字确认。7.《工程保修单》详细要求和说明:记录工程保修的范围、期限、责任等。保修单应由甲乙双方和第三方共同签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程乙方施工质量不符合约定乙方逾期付款第三方未按约定履行职责甲方未按约定提供材料或支付费用2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,每延误一天,应支付合同总价1%的违约金。乙方施工质量不符合约定,造成甲方损失的,乙方应全额赔偿。乙方逾期付款,每逾期一天,应支付合同总价1%的违约金。第三方未按约定履行职责,造成甲方损失的,第三方应承担相应责任。甲方未按约定提供材料或支付费用,每逾期一天,应支付合同总价1%的违约金。3.违约责任示例说明:若乙方未按合同约定完成工程,导致甲方损失10万元,乙方应赔偿甲方10万元。若第三方在验收过程中未发现乙方施工质量问题,导致甲方损失5万元,第三方应赔偿甲方5万元。专业结构劳务分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.工程内容4.1工程范围4.2工程质量要求4.3工程技术规范5.工程量清单5.1工程量清单编制5.2工程量清单内容5.3工程量清单变更6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付比例7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应责任8.工程进度管理8.1工程进度计划8.2工程进度控制8.3工程进度变更9.工程验收9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程验收责任10.工程保修10.1工程保修期限10.2工程保修范围10.3工程保修责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本专业结构劳务分包合同。1.1.2“分包方”指按照本合同约定承担专业结构劳务分包工程的单位。1.1.3“总包方”指与分包方签订本合同的单位。1.1.4“工程”指本合同约定的专业结构劳务分包工程。1.1.5“工程量清单”指本合同附件中的工程量清单。1.1.6“工程进度计划”指本合同附件中的工程进度计划。1.1.7“工程款”指根据本合同约定支付给分包方的款项。1.1.8“材料”指本合同约定的用于工程建设的各种材料。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如无特殊说明,均按照国家标准和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称:[分包方全称]2.1.2分包方地址:[分包方地址]2.1.3分包方联系人:[分包方联系人姓名]2.1.4分包方联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方2.2.1总包方名称:[总包方全称]2.2.2总包方地址:[总包方地址]2.2.3总包方联系人:[总包方联系人姓名]2.2.4总包方联系电话:[总包方联系电话]3.工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模描述]3.4工程期限:[工程开始日期]至[工程结束日期]4.工程内容4.1工程范围:[工程具体范围描述]4.2工程质量要求:[工程质量标准描述]4.3工程技术规范:[适用的技术规范名称及版本]5.工程量清单5.1工程量清单编制:[工程量清单编制依据]5.2工程量清单内容:[详细列出工程量清单中的各项工程量]5.3工程量清单变更:[约定工程量清单变更的程序和条件]6.工程款支付6.1工程款支付方式:[工程款支付的具体方式,如分期支付、按月支付等]6.2工程款支付时间:[每次支付工程款的具体时间节点]6.3工程款支付比例:[每次支付工程款的比例,如按工程进度支付的比例]7.材料供应7.1材料供应方式:[材料供应的具体方式,如分包方自行采购、总包方统一采购等]7.2材料质量要求:[材料质量标准描述]7.3材料供应责任:[分包方和总包方在材料供应方面的责任划分]8.工程进度管理8.1工程进度计划8.1.1分包方应按照总包方提供的工程进度计划进行施工。8.1.2分包方应在施工前提交详细的施工组织设计和进度计划。8.2工程进度控制8.2.1分包方应定期向总包方报告工程进度,包括已完成工程量和剩余工程量。8.2.2总包方有权要求分包方对工程进度进行必要的调整。8.3工程进度变更8.3.1因不可抗力或特殊原因导致工程进度发生变更时,双方应协商一致,调整工程进度计划。9.工程验收9.1工程验收标准9.1.1工程验收应按照国家有关工程质量验收标准和本合同约定的质量要求进行。9.1.2工程验收应包括对工程质量、安全、环境保护等方面的检查。9.2工程验收程序9.2.1分包方应在工程完成后,按照约定的验收程序向总包方提出验收申请。9.2.2总包方应在收到验收申请后,组织有关人员进行验收。9.3工程验收责任9.3.1分包方负责确保工程符合验收标准,并承担因自身原因导致的不合格责任。10.工程保修10.1工程保修期限10.1.1本合同工程的保修期限为[保修期限],自工程验收合格之日起计算。10.2工程保修范围10.2.1保修范围包括因设计、施工、材料等原因造成的工程质量问题。10.3工程保修责任10.3.1分包方在保修期内应承担保修责任,对发现的问题进行及时修复。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后[协商期限]内进行协商。11.2.2如协商不成,任何一方可向人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构11.3.1本合同争议解决机构为[争议解决机构名称],双方同意将争议提交该机构仲裁。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程。12.1.2总包方未按合同约定支付工程款。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任赔偿12.3.1违约责任赔偿金额由双方协商确定,或由人民法院判决。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1解除合同应提前[通知期限]书面通知对方。13.2.2解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程和未付款项。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后,双方应按照约定处理相关事宜,包括但不限于工程验收、保修等。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署本合同,并经双方代表签字盖章。14.1.2本合同经双方代表签字盖章后生效。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕。14.2.2合同解除。14.3合同终止程序14.3.1合同终止应书面通知对方。14.3.2合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程和未付款项。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监督、仲裁或其他辅助服务的独立实体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、分包方人员或任何直接参与本合同履行的个人。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量或解决争议。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议的约定,履行其职责,包括但不限于:a.提供专业咨询和建议;b.监督合同履行情况;c.参与争议解决;d.提供其他辅助服务。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议的约定,获取必要的资料和信息。15.4.2第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方提出意见和建议。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方的责任。15.5.2第三方不参与甲乙双方的内部管理,不参与甲乙双方的利润分配。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方根据合作协议约定的责任限额,对甲乙双方承担有限责任。16.1.2第三方责任限额包括但不限于:a.第三方因自身原因导致的损失;b.第三方违反合作协议导致的损失。16.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论