植物园道路施工合同

植物园道路施工合同合同编号：__________合同双方：地址：__________联系电话：__________联系人：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方是植物园的业主，乙方是具有相应资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方在甲方植物园进行道路施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：植物园道路施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成植物园道路的施工，包括但不限于道路铺设、排水系统、交通标识等。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至__________止。二、工程价款2.1本工程的合同价为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.2乙方应当按照甲方要求，提供进度款支付申请，甲方按照工程进度支付相应款项。2.3工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告，待甲方审核无误后支付剩余款项。三、质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。3.2乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。四、施工安全4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，做好施工现场的安全防护工作。4.2乙方应承担施工现场的安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.植物园道路施工图纸2.工程量清单3.施工方案和安全防护措施4.乙方资质证明文件5.工程进度款支付申请表6.工程决算报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合标准等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于迟延支付、少付或不支付等。3.双方未履行合同约定的其他义务，如甲方未提供施工条件、乙方未提供合格工程等。三、法律名词及解释：1.甲方：指植物园的业主或授权代表。2.乙方：指具有相应资质和经验的施工单位。3.合同价：指双方约定的工程总造价。4.违约金：指一方违约时应支付给对方的一种经济赔偿。5.工程进度：指工程按照约定完成的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方说明原因。如乙方原因造成工期延误，应支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责修复和返工，并支付甲方因此造成的损失。3.工程款支付问题：甲方应按照工程进度及时支付相应款项。如甲方迟延支付，应支付滞纳金。4.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。如乙方原因造成安全事故，应承担全部责任。五、所有应用场景：1.甲方为植物园道路施工工程寻找施工单位。2.乙方参与竞标并获得甲方认可。3.双方就工程内容、价款