生物质能单项施工合同

生物质能单项施工合同合同编号：__________生物质能单项施工合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________第一条合同标的1.1本合同的标的为：生物质能单项施工项目。1.2施工内容包括但不限于：____________（具体施工内容）。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币____元（大写：____________________元整），上述金额为施工方完成本合同施工内容的所有费用。2.2合同价款支付方式如下：（1）业主自本合同签订之日起____个工作日内，向施工方支付合同总价款的____%；（2）施工方完成施工项目后，经双方验收合格，业主再向施工方支付合同总价款的____%；（3）剩余的合同总价款，作为施工方的质量保证金，待质保期满后无质量问题，业主向施工方支付。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的施工内容、施工标准、施工期限完成施工。3.2施工方应按照业主的要求，提供与施工项目相关的施工方案、施工图纸等技术文件。3.3施工方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准、施工规范和安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.4施工方应保证施工质量，确保施工项目达到约定的质量标准。3.5施工方应遵守业主的现场管理制度，配合业主做好施工现场的安全生产、环保等工作。第四条合同期限4.1本合同的施工期限为____个月，自施工方进入施工现场之日起计算。4.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1施工方未按照约定完成施工的，应按照逾期完成部分工程造价的____%向业主支付违约金。5.2施工方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用，并支付违约金。5.3施工过程中因施工方原因导致安全事故的，施工方应承担相应的法律责任。5.4业主未按照约定支付合同价款的，应承担逾期支付金额的____%的违约金。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工方案2.施工图纸3.施工预算4.施工进度计划5.施工质量标准6.安全生产管理制度7.环保措施方案8.违约金计算公式9.质保期满验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工：未按照合同约定的施工内容和标准完成施工。2.施工质量不符合约定：施工质量未达到合同约定的质量标准。3.安全事故：在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失事件。4.逾期支付价款：业主未按照合同约定时间向施工方支付合同价款。5.逾期交付施工项目：施工方未按照合同约定的施工期限完成施工。三、法律名词及解释：1.生物质能单项施工项目：指利用生物质能源进行的单项施工活动。2.施工方案：指为完成施工项目所制定的技术、组织、经济措施和施工工艺。3.质保期满：指合同约定的质量保证期限届满。4.违约金：因违约行为而根据合同约定向对方支付的金钱。5.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定应急预案，采取措施加快施工进度；必要时协商延长合同工期。2.施工质量问题：及时整改，重新验收；严重情况下，根据约定承担返工、维修等费用。3.安全事故发生：立即启动应急预案，救治伤员，报告相关部门；按照安全生产管理制度进行调查和处理。4.逾期支付价款：催促业主支付合同价款；必要时，依法向人民法院提起诉讼。5.合同争议：友好协商解决；