2025建设部建设工程施工合同

合同编号：甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方建设工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条施工期限本工程的施工期限为个月，自双方签订本合同之日起计算。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程的安全、美观和实用性。3.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为个月。第四条工程费用4.1工程总价款为元（大写：元整）。4.2乙方应按照甲方的要求，按工程进度分阶段支付工程款项。具体支付方式和时间由双方另行商定。第五条施工要求和条件5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，合法合规地进行施工。5.2乙方应保证施工过程中的安全生产，严格遵守施工安全规程，确保人身和财产安全。5.3乙方应承担施工过程中产生的环境保护责任，严格按照国家环保法规进行施工。第六条违约责任6.1乙方如未能按本合同约定的时间、质量、费用等完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未能按本合同约定的时间支付工程款项，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为个月。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方需严格按照合同约定的时间、质量、费用等完成工程，甲方则需按约定支付工程款项。如一方违约，应承担相应的违约责任。解决方案：双方应加强对合同履行情况的监督，确保各自履行合同义务。如发生违约情况，可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.工程质量问题：乙方需保证工程质量，如工程验收不合格，乙方应承担整改及重新验收的费用和责任。解决方案：甲方应在验收过程中认真履行验收职责，发现问题及时通知乙方整改。乙方则应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.工程变更：如在施工过程中，甲方提出工程变更，应与乙方协商一致，并按照变更后的工程总价款重新签订合同。解决方案：双方应就工程变更事项进行充分沟通，确保变更内容明确、合理。变更后的合同应经双方签字（或盖章）生效。4.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的需求方，即建设工程的委托方。2.乙方：指合同中的施工方，即承担建设工程施工义务的一方。3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、功能等方面进行的检查、测试和评定。4.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。6.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自义务的行为。7.工程变更：指在合同履行过程中，因甲方需求变化或其他原因，对原合同约定的工程内容、规模、工期等进行修改的行为。8.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。2.本合同可作为双方在工程招投标过程中形成的合同文件的补充协议。3.本合同适用于工程总承包模式下的施工合同。补充条款：1.工程保险：双方可约定由乙方负责办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。2.工程进度计划：双方可约定具体的工程进度计划，包括各阶段的完成时间、工程节点等。3.工程变更管理：双方可约定工程变更的程序、变更内容的确定及变更引起的价款调整等事项。4.工程质量保修：双方可约定工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的范围、期限及保修费用等。5.工程款项支付：双方可约定工程款项的支付方式、