2024年度绿色建材推广工程施工合同索赔及质量检测标准2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建材推广工程施工合同索赔及质量检测标准1本合同目录一览1.索赔范围及认定标准1.1索赔事件概述1.2索赔事件分类1.3索赔事件认定标准2.索赔程序及时限2.1索赔申请2.2索赔审查2.3索赔处理2.4索赔时限3.索赔金额计算及支付3.1索赔金额计算方法3.2索赔金额支付方式3.3索赔金额调整4.索赔证据及提交要求4.1索赔证据种类4.2索赔证据提交要求4.3索赔证据审查5.质量检测标准5.1质量检测项目5.2质量检测方法5.3质量检测结果判定6.质量检测程序及时限6.1质量检测申请6.2质量检测实施6.3质量检测结果通知6.4质量检测时限7.质量检测费用及承担7.1质量检测费用承担7.2质量检测费用结算8.质量问题处理8.1质量问题发现8.2质量问题判定8.3质量问题处理程序9.索赔及质量检测争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同履行及变更11.1合同履行要求11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任认定12.3违约责任赔偿13.合同附件及补充条款13.1合同附件内容13.2补充条款制定13.3补充条款效力14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效及终止时间第一部分：合同如下：第一条索赔范围及认定标准1.1索赔事件概述本合同项下，因施工过程中出现的自然灾害、不可抗力事件、设计变更、材料设备供应问题、施工工艺变更等非施工单位责任原因导致的工程损失、费用增加或工期延误，均可申请索赔。1.2索赔事件分类1.2.1自然灾害1.2.2不可抗力事件1.2.3设计变更1.2.4材料设备供应问题1.2.5施工工艺变更1.2.6其他非施工单位责任原因1.3索赔事件认定标准1.3.1索赔事件发生前，施工单位已按照合同约定履行了相关职责。1.3.2索赔事件发生后，施工单位应及时向甲方报告，并提供相关证明材料。1.3.3甲方收到索赔报告后，应在规定时间内对索赔事件进行核实。第二条索赔程序及时限2.1索赔申请施工单位应在索赔事件发生后7日内向甲方提出索赔申请，并附上相关证明材料。2.2索赔审查甲方应在收到索赔申请后5日内进行审查，并在审查完毕后通知施工单位。2.3索赔处理甲方根据审查结果，在5日内提出处理意见，并通知施工单位。2.4索赔时限索赔事件发生后，施工单位应在2个月内提出索赔申请，逾期视为放弃索赔权利。第三条索赔金额计算及支付3.1索赔金额计算方法索赔金额根据实际损失或费用增加情况，按照合同约定的计价方法进行计算。3.2索赔金额支付方式索赔金额支付采用银行转账方式，甲方应在接到施工单位索赔申请后15日内支付。3.3索赔金额调整如因市场波动、政策调整等原因导致索赔金额发生变化的，双方应协商确定新的索赔金额。第四条索赔证据及提交要求4.1索赔证据种类（1）合同文本及相关附件；（2）工程变更通知单；（3）材料设备采购合同；（4）施工日志、照片、录像等；（5）其他相关证明材料。4.2索赔证据提交要求施工单位应在提出索赔申请时，提交完整、真实的索赔证据。4.3索赔证据审查甲方有权对索赔证据进行审查，如发现虚假证据，甲方有权拒绝索赔。第五条质量检测标准5.1质量检测项目（1）原材料质量检测；（2）施工过程质量检测；（3）竣工验收质量检测。5.2质量检测方法质量检测方法应采用国家或行业相关标准规定的方法进行。5.3质量检测结果判定质量检测结果应按照国家或行业相关标准进行判定，不合格项应立即整改。第六条质量检测程序及时限6.1质量检测申请6.2质量检测实施甲方应在收到质量检测申请后3日内安排质量检测。6.3质量检测结果通知质量检测结果应在检测完成后3日内通知施工单位。6.4质量检测时限质量检测应在施工过程中进行，竣工验收前应完成全部质量检测。第七条质量检测费用及承担7.1质量检测费用承担质量检测费用由施工单位承担，甲方可根据实际情况进行适当补贴。7.2质量检测费用结算质量检测费用在质量检测完成后，由施工单位向甲方结算。第八条质量问题处理8.1质量问题发现在施工过程中，如发现质量问题，施工单位应及时向甲方报告，并提供相关证据。8.2质量问题判定甲方应在接到质量问题报告后，组织相关人员对问题进行现场勘查和判定。8.3质量问题处理程序8.3.1施工单位应立即采取措施，防止问题扩大。8.3.2甲方应在接到报告后5日内提出整改措施，施工单位应予以执行。8.3.3整改完成后，甲方应组织验收，确认问题已得到妥善处理。第九条索赔及质量检测争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后30日内提出仲裁申请。9.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭。9.2.3仲裁庭应在组成后15日内开始仲裁程序。9.3争议解决机构本合同的争议解决机构为仲裁委员会。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1甲方严重违约，经乙方催告后在合理期限内仍未履行；10.1.2乙方严重违约，经甲方催告后在合理期限内仍未履行；10.1.3发生不可抗力，致使合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期已全部完成；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3合同因法定原因被宣布无效或被撤销。10.3合同解除及终止程序10.3.1解除合同应书面通知对方；10.3.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算；10.3.3合同终止后，双方应履行合同终止后的清理、交接等后续事宜。第十一条合同履行及变更11.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同变更程序11.2.1变更合同应书面通知对方；11.2.2变更合同应经双方协商一致；11.2.3变更合同应符合法律法规的规定。11.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于合同条款的修改、补充或删除。第十二条违约责任12.1违约责任承担12.1.1违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失；12.1.2违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失；12.1.3违约方应承担因违约行为给对方造成的精神损害赔偿。12.2违约责任认定违约责任认定应依据合同约定、法律法规以及实际情况进行。12.3违约责任赔偿违约方应按照违约责任认定结果，向对方支付赔偿金。第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件内容（1）图纸及技术规范；（2）材料设备清单；（3）施工组织设计；（4）其他双方认为必要的文件。13.2补充条款制定补充条款应经双方协商一致，并作为合同附件的一部分。13.3补充条款效力补充条款与本合同具有同等法律效力。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期已全部完成；14.2.2双方协商一致解除合同；14.2.3合同因法定原因被宣布无效或被撤销。14.3合同生效及终止时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止时间以合同约定的工期完成时间为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方，指除甲、乙双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、质量检测、技术咨询、造价咨询、工程评估等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应根据项目需求，共同选定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后，项目实施前。17.第三方职责与权利17.1第三方职责（1）严格按照合同及相关法律法规进行工作；（2）对项目实施过程中的问题提出专业意见和建议；（3）对项目质量、进度、安全等方面进行监督；（4）协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。17.2第三方权利（1）获取合同履行过程中所需的相关资料和信息；（2）在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价；（3）根据合同约定，收取相应的服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方的职责应与甲乙双方的职责明确划分，避免交叉和责任不清。18.2责任归属第三方的责任仅限于其在合同履行过程中应尽的职责，对于甲乙双方其他责任，第三方不承担责任。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同中所述的责任限额，指第三方在履行职责过程中，因其过错造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。19.2责任限额设定第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、难度、风险等因素，由甲乙双方在合作协议中约定。19.3责任限额执行19.3.1第三方在履行职责过程中，如因其过错造成甲乙双方损失，应按照责任限额进行赔偿。19.3.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序如第三方介入内容发生变化，甲乙双方应重新签订合作协议，并按照变更后的内容执行。20.2变更通知甲乙双方应在第三方介入内容变更后，及时通知对方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。21.2争议解决程序21.2.1双方应在争议发生后30日内提出仲裁申请。21.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭。21.2.3仲裁庭应在组成后15日内开始仲裁程序。22.第三方介入的合同解除及终止22.1解除条件如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除合作协议。22.2解除程序22.2.1双方应书面通知对方解除合作协议；22.2.2解除合作协议后，双方应按照协议约定进行结算。23.第三方介入的合同生效及终止23.1生效条件第三方介入合作协议自双方签字盖章之日起生效。23.2终止条件23.2.1合同约定的服务期限届满；23.2.2双方协商一致解除协议；23.2.3协议因法定原因被宣布无效或被撤销。23.3生效及终止时间第三方介入合作协议自双方签字盖章之日起生效，协议终止时间以约定的服务期限为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包括合同、附件列表、签订双方签字盖章页等部分，格式规范，内容完整。2.图纸及技术规范详细要求：图纸及技术规范应详细描述工程项目的结构、尺寸、材料、工艺等技术要求，符合国家相关标准。3.材料设备清单详细要求：材料设备清单应列明项目所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息，确保材料设备的采购和使用符合合同约定。4.施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、施工安全措施等内容，确保施工过程的顺利进行。5.质量检测报告详细要求：质量检测报告应包括检测项目、检测方法、检测结果、判定意见等内容，确保工程质量符合国家标准。6.造价咨询报告详细要求：造价咨询报告应包括工程量清单、计价依据、造价分析等内容，确保工程造价的合理性。7.工程评估报告详细要求：工程评估报告应包括工程概况、评估方法、评估结果等内容，确保工程质量的可靠性。8.项目验收报告详细要求：项目验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等内容，确保项目符合合同约定。9.索赔申请及相关证据详细要求：索赔申请及相关证据应包括索赔申请表、相关证明材料、损失计算等，确保索赔申请的真实性和合理性。10.第三方合作协议详细要求：第三方合作协议应包括服务内容、服务期限、费用、责任划分等内容，确保第三方服务的专业性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约行为：未按时支付工程款项；未按时提供施工场地；提供的图纸及技术规范不符合要求；未按照合同约定进行工程验收。（2）乙方违约行为：未按时完成工程进度；工程质量不符合要求；提供的材料设备不符合要求；未按照合同约定进行工程维护。2.责任认定标准（1）甲方违约责任认定：甲方未按时支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价的0.5%作为违约金；甲方未按时提供施工场地，每逾期一天，应向乙方支付合同总价的0.5%作为违约金；提供的图纸及技术规范不符合要求，甲方应承担由此产生的全部损失。（2）乙方违约责任认定：乙方未按时完成工程进度，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金；工程质量不符合要求，乙方应无条件返工或修复，并承担由此产生的全部费用；提供的材料设备不符合要求，乙方应无条件更换或退货，并承担由此产生的全部费用。示例说明：甲方未按时支付乙方工程款项，逾期10天，甲方应向乙方支付合同总价的0.5%×10=5%的违约金。全文完。2024年度绿色建材推广工程施工合同索赔及质量检测标准2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方地址1.4.合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1.合同标的物2.2.施工范围2.3.施工工期3.施工图纸及资料3.1.施工图纸3.2.施工资料3.3.施工图纸及资料的交付时间4.质量检测标准4.1.质量检测依据4.2.质量检测项目4.3.质量检测方法4.4.质量检测标准5.施工材料及设备5.1.材料及设备品牌5.2.材料及设备规格5.3.材料及设备质量要求5.4.材料及设备采购及供应责任6.施工进度计划6.1.施工进度安排6.2.施工进度调整6.3.施工进度监督7.施工安全及环保7.1.施工安全责任7.2.施工安全措施7.3.环保措施及要求8.合同价格及支付方式8.1.合同价格8.2.价格调整8.3.支付方式8.4.支付期限9.合同变更及解除9.1.合同变更9.2.合同解除9.3.合同变更及解除的条件10.争议解决方式10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.违约责任11.1.违约责任11.2.违约赔偿11.3.违约解除12.合同生效及终止12.1.合同生效12.2.合同终止12.3.合同解除13.合同附件13.1.附件一：施工图纸13.2.附件二：施工资料13.3.附件三：施工进度计划14.其他约定事项14.1.其他约定事项14.2.保密条款14.3.适用法律14.4.合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]第二条合同标的及范围2.1合同标的物本合同标的物为：[具体工程名称及项目内容]2.2施工范围施工范围包括但不限于：[具体施工内容列表，如：土建工程、安装工程、装饰装修工程等]2.3施工工期施工工期为：[具体工期，如：自2024年1月1日起至2024年12月31日止]第三条施工图纸及资料3.1施工图纸施工图纸应符合国家及行业相关标准，由甲方提供，乙方应在收到图纸后的[具体时间，如：5个工作日内]内完成审查。3.2施工资料施工资料包括但不限于：[具体资料列表，如：设计变更通知、施工记录、验收报告等]3.3施工图纸及资料的交付时间施工图纸及资料应在施工前[具体时间，如：30日前]由甲方交付乙方。第四条质量检测标准4.1质量检测依据质量检测依据为国家及行业相关标准、规范。4.2质量检测项目质量检测项目包括但不限于：[具体检测项目列表，如：材料检测、结构检测、功能检测等]4.3质量检测方法质量检测方法应符合国家及行业相关标准。4.4质量检测标准质量检测标准应符合国家及行业相关标准。第五条施工材料及设备5.1材料及设备品牌材料及设备品牌应符合甲方要求，具体品牌由双方协商确定。5.2材料及设备规格材料及设备规格应符合设计要求，具体规格由双方协商确定。5.3材料及设备质量要求材料及设备质量应符合国家及行业相关标准。5.4材料及设备采购及供应责任材料及设备的采购及供应责任由乙方承担。第六条施工进度计划6.1施工进度安排施工进度安排应按照施工图纸及甲方要求进行，具体安排由双方协商确定。6.2施工进度调整施工进度如有调整，应提前[具体时间，如：7个工作日]通知甲方，并经甲方同意。6.3施工进度监督甲方应派驻现场监理人员对施工进度进行监督。第七条施工安全及环保7.1施工安全责任施工安全责任由乙方承担，乙方应制定施工安全措施，确保施工安全。7.2施工安全措施施工安全措施包括但不限于：[具体安全措施列表，如：安全教育培训、现场安全检查、事故应急预案等]7.3环保措施及要求施工过程中应采取环保措施，符合国家及地方环保要求。第八条合同价格及支付方式8.1合同价格本合同总价款为人民币[具体金额]元，包含材料费、人工费、机械费、管理费等。8.2价格调整合同价格在施工过程中如遇政策性调整，按国家或地方最新政策执行。8.3支付方式支付方式为分阶段支付，具体如下：1.预付款：合同签订后[具体时间，如：5个工作日内]，乙方提交相关材料后，甲方支付合同总价款的[具体比例，如：10%]作为预付款。2.进度款：每月末根据乙方提交的工程进度报告及甲方现场确认的工程量，甲方支付当月完成工程量的[具体比例，如：30%]作为进度款。3.验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总价款的[具体比例，如：50%]作为验收款。4.结算款：工程竣工结算审核通过后，甲方支付合同总价款的[具体比例，如：10%]作为结算款。5.保修金：工程保修期内，甲方保留合同总价款的[具体比例，如：5%]作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.4支付期限甲方应在约定的支付期限内支付相应款项。第九条合同变更及解除9.1合同变更合同履行期间，如因不可抗力、政策调整等原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，签订书面变更协议。9.2合同解除1.甲方有正当理由，可以解除合同，但应提前[具体时间，如：30个工作日]通知乙方，并支付已完工程量的相应款项。2.乙方有严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。9.3合同变更及解除的条件合同变更及解除的条件应在变更协议或解除通知中明确。第十条争议解决方式10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构名称]仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。10.3争议解决程序争议解决程序按照[具体仲裁机构名称]的仲裁规则进行。第十一条违约责任11.1违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，协商不成的，按仲裁机构或法院判决执行。11.3违约解除1.乙方连续两次未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同。2.甲方连续两次未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同。第十二条合同生效及终止12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止合同因履行完毕、解除或终止等原因终止。第十三条合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工资料13.3附件三：施工进度计划第十四条其他约定事项14.1其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数及效力本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，各份具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为甲方或乙方提供咨询、监理、检测、验收、材料供应、设备租赁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应当经过甲方和乙方的同意，并在合同中明确第三方的角色、责任和权利。第二条第三方介入的同意2.1甲方或乙方如需引入第三方，应提前[具体时间，如：15个工作日]书面通知对方，并说明第三方的名称、服务内容、预期费用等。2.2双方应在收到通知后[具体时间，如：7个工作日内]共同决定是否同意第三方的介入，并签署相关协议。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，对提供的服务承担相应的责任。3.2第三方责任限额1.第三方的责任限额由双方在合同中约定，一般不应超过第三方服务费用的[具体比例，如：200%]。2.如第三方因自身原因导致合同目的无法实现，应赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，获取乙方提供的必要资料和条件，进行服务。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供工作场所、设备等。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由第三方与甲方或乙方签订的协议约定。5.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构名称]仲裁。5.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方或乙方的合法权益。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的服务内容、服务标准、服务期限等，应在合同中明确。6.2第三方介入的费用，应在合同中明确，并由甲方或乙方支付。6.3第三方介入的成果，应经甲方或乙方验收合格后方可生效。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除，应经甲方、乙方和第三方协商一致。7.2第三方介入的变更和解除，应在合同中明确变更或解除的条件、程序和责任。第八条第三方介入的保密8.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方、乙方或合同相关的商业秘密。8.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决，应按照本合同第十条“争议解决方式”的规定执行。9.2第三方介入的争议解决，应尊重甲方、乙方和第三方的合法权益。第十条第三方介入的合同生效和终止10.1第三方介入的合同，自双方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入的合同，因履行完毕、解除或终止等原因终止。第十一条本合同中涉及第三方的条款，如与第三方介入后的修正条款不一致，以本修正条款为准。第十二条本修正条款为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：