版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
影院装修工程合同范例第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行影院装修工程的相关事宜,经双方友好协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:甲方影院装修工程
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于影院大厅、影厅、卫生间、走廊、楼梯、配电室、消防设施等部位的装修、装饰、设备安装等。
1.4工程规模:__________
1.5工程投资:__________
二、工程承包方式
2.1乙方按照甲方提供的装修图纸、设计要求及工程量清单,负责影院装修工程的施工、监理、验收及保修等工作。
2.2乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准,并满足甲方使用需求。
三、工程进度与工期
3.1乙方应按照甲方要求,在合同签订后__________日内提交详细的施工组织设计,明确施工进度安排。
3.2工程总工期为__________个月,自乙方进场施工之日起计算。
3.3乙方应严格按照施工组织设计及工程进度计划进行施工,如遇特殊情况需延长工期,应提前__________日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可延长。
四、工程费用及支付方式
4.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费、税费等。
4.2工程费用总额为__________元,分__________期支付。
4.3付款方式如下:
(1)开工前支付__________%工程款;
(2)主体结构完工后支付__________%工程款;
(3)装修工程完工后支付__________%工程款;
(4)竣工验收合格后支付__________%工程款;
(5)保修期满后支付__________%工程款。
五、工程质量及验收
5.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收及竣工验收。
5.3验收合格后,甲方应在__________日内支付相应比例的工程款。
六、工程保修
6.1乙方在工程竣工验收合格后,对工程进行__________个月的保修。
6.2保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担修复费用。
六、违约责任
7.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
7.2甲方未按时支付工程款,应向乙方支付__________%的违约金。
7.3乙方未按时完成工程,应向甲方支付__________%的违约金。
七、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
9.2本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
附件:
1.影院装修工程图纸及设计要求
2.工程量清单
3.施工组织设计
4.相关法律法规文件
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
代表人(签字):__________
代表人(签字):__________
签订日期:__________年__________月__________日
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)以及丙方(以下简称“丙方”)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行影院装修工程,并由丙方提供专业监理服务的相关事宜,经三方友好协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:甲方影院装修工程
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于影院大厅、影厅、卫生间、走廊、楼梯、配电室、消防设施等部位的装修、装饰、设备安装等。
1.4工程规模:__________
1.5工程投资:__________
二、工程承包方式
2.1乙方按照甲方提供的装修图纸、设计要求及工程量清单,负责影院装修工程的施工、监理、验收及保修等工作。
2.2丙方作为第三方监理单位,负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全程监理。
2.3丙方应确保监理工作的独立性和公正性,对工程中出现的问题提出整改意见,并监督整改落实。
三、甲方的责权利
3.1甲方有权要求乙方提供详细的施工组织设计、工程进度计划、工程量清单等施工资料。
3.2甲方有权要求乙方在施工过程中,严格按照设计图纸和规范要求施工。
3.3甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查,并对不符合要求的部分要求乙方整改。
3.4甲方有权根据工程进度和施工质量,按合同约定支付工程款。
四、乙方的责权利
4.1乙方应按照甲方要求,在合同签订后__________日内提交详细的施工组织设计,明确施工进度安排。
4.2乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准,并满足甲方使用需求。
4.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。
五、丙方的责权利
5.1丙方有权要求乙方提供施工图纸、施工组织设计、工程进度计划等资料。
5.2丙方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。
5.3丙方有权要求乙方对存在的问题进行整改,并监督整改落实。
六、工程进度与工期
6.1工程总工期为__________个月,自乙方进场施工之日起计算。
6.2乙方应严格按照施工组织设计及工程进度计划进行施工,如遇特殊情况需延长工期,应提前__________日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可延长。
七、工程费用及支付方式
7.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费、税费等。
7.2工程费用总额为__________元,分__________期支付。
八、违约责任
8.1乙方未按时完成工程,应向甲方支付__________%的违约金。
8.2乙方施工质量不符合约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
8.3丙方未履行监理职责,导致工程质量问题,应承担相应的法律责任。
九、争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
10.2本合同未尽事宜,三方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
附件:
1.影院装修工程图纸及设计要求
2.工程量清单
3.施工组织设计
4.相关法律法规文件
第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和施工进度,降低甲方在工程质量、进度和安全等方面的风险。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方的权益,确保工程按照甲方的要求和标准进行施工,提高甲方在市场中的竞争力。通过引入第三方监理,甲方可以更有效地监督和控制工程进度和质量,降低自身风险,确保工程顺利进行。
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
乙方(以下简称“乙方”)与甲方(以下简称“甲方”)以及丁方(以下简称“丁方”)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行商业空间装修工程,并由丁方提供专业设计服务的相关事宜,经三方友好协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:甲方商业空间装修工程
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于商业空间的大厅、店面、办公区、卫生间、走廊、消防设施等部位的装修、装饰、设备安装等。
1.4工程规模:__________
1.5工程投资:__________
二、工程承包方式
2.1乙方作为施工单位,负责商业空间装修工程的施工、监理、验收及保修等工作。
2.2丁方作为第三方设计单位,负责提供商业空间的设计方案、图纸及设计咨询服务。
三、乙方的责权利
3.1乙方有权要求甲方提供详细的工程需求、设计图纸、工程量清单等施工资料。
3.2乙方有权根据设计图纸和工程量清单进行施工,并确保施工质量符合国家及行业相关标准。
3.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并在工程进度达到一定节点时进行分阶段支付。
3.4乙方有权对工程中出现的设计变更或不可抗力因素提出调整方案,并要求甲方同意。
四、丁方的责权利
4.1丁方有权要求乙方提供工程进度报告、施工图纸等资料,以进行设计监督和调整。
4.2丁方有权对乙方施工过程中的设计执行情况进行审查,并提出改进建议。
4.3丁方有权要求甲方对设计方案进行必要的修改和调整,以满足商业空间的功能需求。
五、甲方的责权利
5.1甲方有权要求乙方按照设计图纸和工程量清单进行施工,并确保工程进度符合合同约定。
5.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查,并对不符合要求的部分要求乙方整改。
5.3甲方有权根据工程进度和施工质量,按合同约定支付工程款。
六、工程进度与工期
6.1工程总工期为__________个月,自乙方进场施工之日起计算。
6.2乙方应严格按照施工组织设计及工程进度计划进行施工,如遇特殊情况需延长工期,应提前__________日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可延长。
七、工程费用及支付方式
7.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费、税费等。
7.2工程费用总额为__________元,分__________期支付。
八、违约责任
8.1甲方未按时支付工程款,应向乙方支付__________%的违约金。
8.2甲方未按合同约定提供设计图纸或工程量清单,导致工程延误,应承担相应责任。
九、争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同一式三份,甲乙丁三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
10.2本合同未尽事宜,三方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
附件:
1.商业空间装修工程图纸及设计要求
2.工程量清单
3.施工组织设计
4.相关法律法规文件
乙方为主导的目的和意义在于保障乙方在施工过
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年阿里货运从业资格证考题
- 2025年北海货运上岗证考试多少道题
- 2025年渭南货运资格证考试题答案
- 养殖场科研服务租赁合同
- 石油开采水暖系统安装协议
- 体育场馆压桩施工合同
- 仓储中心清洁保障协议
- 居民区域净水机租赁合同协议书
- 风电场压桩施工合同
- 租车业务市场营销渠道拓展
- 心理统计与SPSS应用学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- SVG图形渲染性能提升
- 华南理工大学《固体理论II》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 女性学:女性精神在现代社会中的挑战学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 《孟子》精读学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 广中医药理学期末重点
- 自贡市重点中学2025届高二数学第一学期期末统考试题含解析
- 中班晚安大猩猩文档
- 大学美育:认识美欣赏美创造美学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 2024年大学试题(文学)-外国文学考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 安全生产及设备检维修风险辨识培训
评论
0/150
提交评论