2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款本合同目录一览1.总则1.1合同定义与解释1.2合同签订与生效1.3合同履行期限2.当事人信息2.1担保人信息2.2承包人信息2.3监理人信息3.担保服务内容3.1担保服务范围3.2担保服务期限3.3担保服务费用4.担保金缴纳与退还4.1担保金缴纳方式4.2担保金退还条件4.3担保金退还程序5.担保金计算与调整5.1担保金计算方法5.2担保金调整方式5.3担保金调整程序6.担保责任与义务6.1担保人责任6.2承包人责任6.3监理人责任7.担保人权利与义务7.1担保人权利7.2担保人义务8.担保人违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决9.承包人违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决10.监理人违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.纠纷解决方式11.1纠纷解决途径11.2纠纷解决程序11.3纠纷解决期限12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充条款13.3合同变更与补充的效力14.其他14.1合同份数14.2合同附件14.3合同解释与适用法律14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同定义与解释本合同所称水利工程建设项目施工合同，是指承包人与发包人之间就水利工程建设项目施工事项所签订的具有法律效力的协议。本合同中的“承包人”是指承担水利工程建设项目施工任务的单位；“发包人”是指委托承包人进行水利工程建设项目施工的单位；“监理人”是指对水利工程建设项目施工进行监督和管理的单位。1.2合同签订与生效本合同经双方当事人协商一致，并按照法定程序签订后，自双方签字盖章之日起生效。1.3合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至水利工程建设项目施工完成并经验收合格之日止。第二条当事人信息2.1担保人信息担保人名称：________________________担保人住所：________________________担保人法定代表人：____________________2.2承包人信息承包人名称：________________________承包人住所：________________________承包人法定代表人：____________________2.3监理人信息监理人名称：________________________监理人住所：________________________监理人法定代表人：____________________第三条担保服务内容3.1担保服务范围担保人同意为本合同项下承包人的履行义务提供担保服务，包括但不限于工程款支付担保、工程进度款支付担保、工程质量担保等。3.2担保服务期限担保服务期限自合同生效之日起至水利工程建设项目施工完成并经验收合格之日止。3.3担保服务费用担保服务费用为人民币____元整，由承包人支付给担保人。第四条担保金缴纳与退还4.1担保金缴纳方式承包人应在合同签订后____个工作日内，将担保金缴纳至担保人指定的账户。4.2担保金退还条件（1）水利工程建设项目施工完成并经验收合格；（2）承包人按照合同约定履行完毕所有义务；（3）监理人出具书面确认担保人已履行担保义务的证明。4.3担保金退还程序承包人符合退还担保金条件后，向担保人提交书面申请，担保人应在收到申请后____个工作日内退还担保金。第五条担保金计算与调整5.1担保金计算方法担保金计算方法按照本合同约定的比例和计算公式执行。5.2担保金调整方式（1）如水利工程建设项目施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，导致工程款支付额度发生变化的，担保金应根据实际支付额度进行调整；（2）如承包人违约，导致水利工程建设项目施工进度延误或工程质量不合格，担保金应按照合同约定进行调整。5.3担保金调整程序担保金调整需由监理人确认工程款支付额度或违约情况，并出具书面证明，承包人、担保人和监理人协商一致后，按照调整后的担保金数额执行。第六条担保责任与义务6.1担保人责任（1）担保人应按照本合同约定，对承包人的履行义务提供担保；（2）在承包人违约时，担保人应在担保范围内承担相应的担保责任。6.2承包人责任（1）承包人应按照合同约定，按时、按质、按量完成水利工程建设项目施工任务；（2）承包人应遵守国家有关法律法规和工程建设标准，确保工程质量。6.3监理人责任（1）监理人应按照合同约定，对水利工程建设项目施工进行监督和管理；（2）监理人应客观公正地评价工程质量和施工进度，并出具相应的监理报告。第七条担保人权利与义务7.1担保人权利（1）担保人有权要求承包人按照合同约定支付担保费用；（2）担保人有权在承包人违约时，按照合同约定行使代为履行或求偿的权利。7.2担保人义务（1）担保人应按照合同约定，及时履行担保义务；（2）担保人应保证担保资金的合法合规使用；（3）担保人应配合发包人和承包人处理合同履行过程中的争议。第八条担保人违约责任8.1违约情形（1）担保人未按照合同约定履行担保义务；（2）担保人违反合同约定，损害发包人或承包人的合法权益；（3）担保人提供的担保不符合国家有关法律法规的要求。8.2违约责任承担（1）担保人因违约行为给发包人或承包人造成损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）担保人违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。8.3违约纠纷解决（1）违约纠纷解决方式应优先选择协商；（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条承包人违约责任9.1违约情形（1）承包人未按照合同约定按时、按质、按量完成水利工程建设项目施工任务；（2）承包人违反合同约定，造成工程质量不合格；（3）承包人违反合同约定，导致工程进度延误。9.2违约责任承担（1）承包人因违约行为给发包人或担保人造成损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）承包人违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。9.3违约纠纷解决（1）违约纠纷解决方式应优先选择协商；（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条监理人违约责任10.1违约情形（1）监理人未按照合同约定履行监理职责；（2）监理人违反合同约定，损害发包人或承包人的合法权益；（3）监理人提供的监理报告不符合国家有关法律法规的要求。10.2违约责任承担（1）监理人因违约行为给发包人或承包人造成损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）监理人违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。10.3违约纠纷解决（1）违约纠纷解决方式应优先选择协商；（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条纠纷解决方式11.1纠纷解决途径（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。11.2纠纷解决程序（1）当事人应在合同约定的纠纷解决期限内，通过协商或调解解决纠纷；（2）协商或调解不成的，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；（3）仲裁裁决为终局裁决，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。11.3纠纷解决期限（1）协商或调解解决期限为自纠纷发生之日起____个工作日内；（2）仲裁解决期限为自仲裁委员会受理之日起____个月。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件（1）当事人协商一致，决定解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方当事人严重违约，经对方催告后仍未纠正。12.2合同终止条件（1）水利工程建设项目施工完成并经验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止程序（1）当事人协商一致解除合同，应签订解除协议；（2）因不可抗力或一方违约解除合同，应出具书面证明；（3）合同解除或终止后，当事人应按照合同约定处理合同未履行部分。第十三条合同变更与补充13.1合同变更程序（1）当事人协商一致，签订合同变更协议；（2）合同变更协议应明确变更内容、变更日期和生效日期。13.2合同补充条款（1）合同补充条款应与本合同具有同等法律效力；（2）合同补充条款的签订程序同合同变更程序。13.3合同变更与补充的效力（1）合同变更或补充后，当事人应按照变更或补充后的合同内容履行义务；（2）合同变更或补充不影响本合同其他条款的效力。第十四条其他14.1合同份数本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同附件（1）水利工程建设项目施工合同；（2）相关技术文件；（3）其他与本合同有关的文件。14.3合同解释与适用法律本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。如遇法律变更，本合同条款相应调整。14.4合同签署日期本合同自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲、乙双方以外的，根据本合同约定或经甲、乙双方同意，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2.1中介机构，如工程咨询公司、招投标代理机构等；2.2.2监理单位，负责对工程项目的施工过程进行监督和管理；2.2.3质量检测机构，负责对工程项目的质量进行检测；2.2.4技术支持单位，提供专业技术服务；2.2.5其他经甲、乙双方同意的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在本合同项下的责任，应按照其提供的专业服务性质和合同约定进行界定。2.2.1第三方的专业资质和信誉；2.2.2第三方提供的专业服务的性质和范围；2.2.3第三方承担的风险和可能造成的损失。2.3第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在必要时由第三方提供相应的担保。第三条第三方责任界定3.1第三方的责任应限于其专业服务范围内，对于超出其专业服务范围的责任，第三方不承担责任。3.2第三方在履行其专业服务过程中，应遵守国家有关法律法规和行业标准，确保其服务的质量。3.3第三方在履行其专业服务过程中，因故意或重大过失造成甲、乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权要求甲、乙双方按照合同约定支付服务费用；4.1.2第三方有权要求甲、乙双方提供必要的配合和支持；4.1.3第三方有权要求甲、乙双方对第三方提供的服务进行监督和检查。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同约定，提供高质量的专业服务；4.2.2第三方应保守甲、乙双方的商业秘密；4.2.3第三方应按照国家有关法律法规和行业标准，履行其专业服务职责。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方应按照合同约定支付服务费用；5.1.2第三方与甲方之间的纠纷，应通过协商或仲裁解决，不影响本合同的履行。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应协助乙方完成工程项目的施工任务；5.2.2第三方与乙方之间的纠纷，应通过协商或仲裁解决，不影响本合同的履行。5.3第三方与甲、乙双方的共同责任：5.3.1在第三方履行其专业服务过程中，如出现甲、乙双方共同责任的情况，应按照合同约定和事实情况，由甲、乙双方共同承担责任。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入后，甲、乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方在本合同项下的权利、义务和责任。6.2补充协议应与本合同具有同等法律效力，并由甲、乙双方签字盖章。6.3第三方介入后，甲、乙双方应确保本合同的履行不受影响，并按照本合同约定，对第三方提供的服务进行监督和管理。第七条第三方责任限额的调整7.1第三方责任限额的调整，需经甲、乙双方同意，并由第三方提供相应的担保。7.2第三方责任限额的调整，应在本合同中明确约定调整的条件和程序。7.3第三方责任限额的调整，不得影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.水利工程建设项目施工合同详细要求：包含工程范围、施工期限、质量要求、价款支付、违约责任等内容。附件说明：为本合同的主要合同文件，详细规定了双方的权利和义务。2.担保协议详细要求：明确担保人、被担保人、担保范围、担保期限、担保费用等内容。附件说明：担保协议是本合同的重要附件，规定了担保人的责任和权利。3.监理合同详细要求：明确监理单位、监理范围、监理内容、监理费用、违约责任等内容。附件说明：监理合同规定了监理单位的职责和权利，确保工程质量和进度。4.质量检测报告详细要求：包含检测项目、检测方法、检测结果、检测单位等信息。附件说明：质量检测报告是证明工程质量是否符合要求的重要依据。5.工程进度报告详细要求：包含工程进度、完成情况、存在问题、下一步计划等信息。附件说明：工程进度报告是跟踪工程进度、协调各方关系的重要文件。6.设计变更文件详细要求：包含变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的价款等信息。附件说明：设计变更文件是调整工程量和价款的重要依据。7.付款凭证详细要求：包含付款金额、付款时间、付款方式、收款人等信息。附件说明：付款凭证是证明付款行为发生的重要证据。8.违约金收据详细要求：包含违约金金额、违约时间、违约方、收款人等信息。附件说明：违约金收据是证明违约金收缴行为发生的重要证据。9.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等内容。附件说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。10.其他与本合同相关的文件详细要求：根据实际情况确定。附件说明：其他与本合同相关的文件应与合同内容相一致，为合同履行提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务；1.2承包人违反合同约定，擅自改变施工方案；1.3承包人未按合同约定支付工程进度款；1.4承包人违反合同约定，造成工程质量不合格；1.5担保人未按合同约定履行担保义务；1.6监理人未按合同约定履行监理职责；1.7甲、乙双方未按合同约定支付款项；1.8第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准：2.1违约行为发生，且造成实际损失的，违约方应承担相应的赔偿责任；2.2违约行为导致合同无法履行的，违约方应承担违约责任；2.3违约行为导致合同无法履行的，违约方应承担违约金；2.4违约行为给对方造成名誉损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：3.1承包人未按合同约定的时间完成施工任务，导致工程进度延误。根据合同约定，承包人应承担违约责任，赔偿由此给发包人造成的损失，并支付违约金。全文完。2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保范围2.1工程范围2.2担保金额2.3担保期限3.担保形式3.1银行保函3.2保险公司担保3.3其他担保形式4.担保金缴纳4.1缴纳方式4.2缴纳时间4.3缴纳比例5.担保金退还5.1退还条件5.2退还方式5.3退还时间6.担保责任6.1担保人责任6.2担保范围责任6.3违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.合同生效10.1生效条件10.2生效时间10.3生效文件11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更文件12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达时间14.其他14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款。1.1.2“水利工程”指本合同约定的施工项目。1.1.3“履约担保”指担保人为承包人提供的，确保承包人履行合同义务的担保。1.1.4“承包人”指在水利工程建设项目中承担施工任务的单位或个人。1.1.5“担保人”指为承包人提供履约担保的单位或个人。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如有不一致之处，以本合同的具体约定为准。2.担保范围2.1工程范围2.1.1担保范围包括水利工程项目的全部施工内容。2.1.2担保范围包括水利工程项目的所有分部分项工程。2.2担保金额2.2.1担保金额为水利工程合同金额的10%。2.2.2担保金额可根据实际工程进度进行调整。2.3担保期限2.3.1担保期限自合同签订之日起至水利工程竣工验收合格之日止。3.担保形式3.1银行保函3.1.1担保人应向承包人提供由银行出具的履约保函。3.1.2.1担保金额；3.1.2.2担保期限；3.1.2.3担保责任；3.1.2.4通知条款。3.2保险公司担保3.2.1担保人可向保险公司投保，由保险公司出具担保函。3.2.2.1担保金额；3.2.2.2担保期限；3.2.2.3担保责任；3.2.2.4通知条款。3.3其他担保形式3.3.1经双方协商一致，可采用其他担保形式。4.担保金缴纳4.1缴纳方式4.1.1担保金可通过银行转账方式缴纳。4.1.2担保金缴纳时应注明合同编号和工程名称。4.2缴纳时间4.2.1担保金应在合同签订后五个工作日内缴纳。4.2.2如因特殊情况需延期缴纳，应提前向对方书面通知。4.3缴纳比例4.3.1担保金缴纳比例为担保金额的100%。5.担保金退还5.1退还条件5.1.1担保期限届满且水利工程竣工验收合格。5.1.2承包人已履行合同义务，无违约行为。5.2退还方式5.2.1担保金退还至承包人提供的银行账户。5.3退还时间5.3.1担保期限届满且符合退还条件后五个工作日内退还。6.担保责任6.1担保人责任6.1.1担保人在担保期限内承担担保责任。6.1.2担保人应按照合同约定履行担保义务。6.2担保范围责任6.2.1担保人应承担因承包人违约导致的工程损失。6.2.2担保人应承担因承包人违约导致的合同纠纷。6.3违约责任6.3.1如承包人违约，担保人应按照合同约定承担相应责任。6.3.2担保人违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方发生争议，应友好协商解决。7.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1双方可协商选择争议解决机构。7.3争议解决程序7.3.1双方应按照争议解决机构的规定进行争议解决。8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未按合同约定完成施工任务。8.1.2承包人未按合同约定质量标准施工。8.1.3承包人未按合同约定时间完成施工。8.1.4承包人未按合同约定支付工程款。8.1.5承包人违反合同约定的其他违约情形。8.2违约责任8.2.1承包人违约，应向担保人支付违约金。8.2.2承包人违约，担保人有权要求承包人继续履行合同或采取补救措施。8.3违约赔偿8.3.1承包人违约导致水利工程损失的，应承担赔偿责任。8.3.2承包人违约导致合同解除的，应承担合同解除后的责任。9.合同解除9.1解除条件9.1.1双方协商一致解除合同。9.1.2一方违约，另一方有权解除合同。9.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.2解除程序9.2.1解除合同前，应书面通知对方。9.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款。9.3.2合同解除后，担保责任随之终止。10.合同生效10.1生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2合同签订后五个工作日内，承包人向担保人缴纳担保金。10.2生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.3生效文件10.3.1合同原件及附件为本合同的生效文件。11.合同变更11.1变更条件11.1.1双方协商一致。11.1.2因不可抗力等原因导致合同内容需要变更。11.2变更程序11.2.1变更内容应以书面形式通知对方。11.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。11.3变更文件11.3.1合同变更文件为本合同的组成部分。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的工程完成。12.1.2合同约定的其他终止条件。12.2终止程序12.2.1双方书面确认合同终止。12.2.2双方按照合同约定处理合同终止后的事宜。12.3终止后果12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。12.3.2合同终止后，担保责任随之终止。13.通知与送达13.1通知方式13.1.1书面通知。13.1.2电子邮件通知。13.2送达地址13.2.1双方指定的送达地址。13.3送达时间13.3.1通知发出后，以对方收到通知的时间为准。14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.1.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指在本合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的个人、法人或其他组织，不包括合同当事人。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业服务、调解争议、监督施工过程等。2.第三方介入方式2.1第三方介入应以书面形式通知甲乙双方，并获得双方同意。2.2.1专业服务机构：如监理公司、检测机构等。2.2.2调解机构：如仲裁委员会、调解中心等。2.2.3监督机构：如政府部门、行业协会等。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据其介入目的和可能承担的风险确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。3.3第三方责任限额包括但不限于：3.3.1第三方因其过错导致的合同履行受阻。3.3.2第三方提供的专业服务或监督不达标。3.3.3第三方在调解过程中未能达成一致。4.第三方权利4.1.1获得合同相关信息的权利。4.1.2对合同履行情况进行监督的权利。4.1.3对合同履行过程中发现的问题提出建议或意见的权利。5.第三方义务5.1.1按照合同约定提供专业服务或监督。5.1.2确保其提供的服务或监督不损害甲乙双方的合法权益。5.1.3及时向甲乙双方报告合同履行过程中的问题。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系：6.1.1第三方与甲乙双方之间不存在直接合同关系，其责任和义务由合同约定。6.1.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其介入目的和合同约定。6.2第三方与工程项目的划分说明：6.2.1第三方对工程项目的监督和管理不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。6.2.2第三方的介入不改变工程项目的所有权和使用权。7.第三方介入协议7.1.1第三方介入的目的和范围。7.1.2第三方的权利和义务。7.1.3第三方的责任限额。7.1.4第三