2024年一级建造师之一建工程法规考试题库含答案【培优a卷】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工

单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

2、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型

管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》，该合同

属于（）合同。

A.施工承包

B.承揽

C.信托

D.委托

【答案】：B

3、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货

款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违

约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2

万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

I）.要求甲支付违约金L5万元

【答案】：B

4、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂

号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的

商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为

（）O

A.2010年3月5日

B.2010年3月15日

C.2010年5月5日

D.2010年12月15日

【答案】：D

5、下列主体中，属于法人的是（）o

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

【答案】：D

6、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同

自（）时起不具有法律效力。

A.合同订立

B.合同生效

C.当事人提起诉讼

I）.法院判决生效

【答案】：A

7、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

8、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业

请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款，则甲

施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

9、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件不包括

以下各项中的（）。

A.合同主要条款

B.投标人须知

C.评标标准和方法

D.施工组织设计

【答案】：I）

10、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之

日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

11、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价

950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门

仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院

在处理该案件时，应以（）万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价

【答案】：A

12、甲施工单位与乙物资供应单位于2013年5月10日签订了一份采

购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双

方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下

列说法中，正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强

制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

I）.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终

止执行

【答案】：A

13、仲裁协议应当具备的内容是（）。（2015）

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

14、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施

工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列

责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

15、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主

管部门审查发现存在下面几种情形：（1）此时正处于施工招标过程的评

标阶段；（2）建设工期15个月，工程合同价为8000万人民币，目前

到位资金2500万元人民币；（3）尚未签订委托监理合同；（4）没有拆

迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有（）种情况。

A.1

B.2

C.3

1）.4

【答案】：B

16、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工作中，属于监理单位

安全责任的是（）。

A.审查专项施工方案

B.编制安全技术措施

C.审查安全施工措施

【）.编制专项施工方案

【答案】：A

17、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。

A.投标人主要负责人的近亲属

B.项目主管部门的人员

C.项目行政监督部二的人员

D.招标人代表

【答案】：D

18、下列属于可撤销合同的是（）o

A.因重大误解订立的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.恶意串通，损害他人利益的合同

D.无权代理签订的合同

【答案】：A

19、关于仲裁协议的说法，不正确的有（）o

A.申请仲裁必须书面协议，口头协议无效

B.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权

C.仲裁委员会对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁

D.仲裁协议效力确认，须由仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

【答案】：D

20、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

2017真题

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

21、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属

于（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.可变更合同

【答案】：C

22、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性

事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急

方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境

保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

23、某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发

生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，

所有人或使用人与受害人之间形成（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

24、关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C

25、建设工程施工许可证的申请主体是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

【答案】：B

26、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10

名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌（）o

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

27、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行（）o

A.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

B.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

C.占用保护规划确定保留的园林绿地

D.在历史建筑上刻划、涂污

【答案】：A

28、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

29、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（）。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果,

以法律义务存在为前提

【答案】：C

30、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、

建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。

A.监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.施工单位技术负责人

【答案】：A

31、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法

设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是

（）o

A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理

人的姓名、代理事项、权限和期间

B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，

通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见

C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】：B

32、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料，可直接在现场取样

B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应标明工

程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和

取样人员签字

C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有

关技术标准中规定应取样的20%

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：B

33、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是

()O

A.债务履行期届满式押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押

登记的先后顺序清偿。

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

【答案】：D

34、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

【答案】：C

35、根据《标准化法》关于团体标准、企业标准的说法，正确的是

（）。

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开

C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度

D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

【答案】：C

36、某公司需在（）投资额以下或者（）以下建筑面积可以

不申请办理施工许可证。

A.10万；100平方米

B.20万；200平方米

C.30万；300平方米

D.40万;400平方米

【答案】：C

37、某省F市下设的G区有一施工工地，现要建设两部电梯。该电

梯使用单位应当在投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向（）

登记。

A.F市安全生产监督管理部门

B.G区安全生产监督管理部门

C.F市特种设备安全监督管理部门

D.G区特种设备安全监督管理部门

【答案】：C

38、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养

老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

39、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200

万元，定金为设计费的15乐甲已支付定金，如果乙在规定期限内不履

行合同，应该返还给甲（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

【答案】：C

40、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）o

A.需申请人在官网发布信息

B.先由申请人告知资质许可机关

C.需申请人缴纳罚款后补办

I）.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办

【答案】：B

41、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安

全第一责任人是其（）。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

42、关于法的备案和审查，说法正确的是（）o

A.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应在公布后的

15日依法报有关机关备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，不需要说明对法律、行政法规、

地方法规作出变通的情况

C.社会团体、企业事业组织认为行政法规、地方性法规同宪法或者法

律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

D.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规同宪法或者法

律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

【答案】：D

43、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量

鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

I）.都不承担责任

【答案】：B

44、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A

45、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单

位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理,

该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

【答案】：D

46、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工

程是（）。

A.国务院批准开工报告的工程

B.农民自建的低层住宅

C.建筑面积300行以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：C

47、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申

请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙

的申请的处理，正确的是（）。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行

【答案】：A

48、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的

说法，正确的是（）o

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务

院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作

业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】：C

49、某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视,

因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知

张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。

此劳动合同应认定为（）

A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除

B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同

C.该劳动合同不应解除，应变更

D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力

【答案】：D

50、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司，

乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球场，以下说法错误的是（）。

A.改变土地用途必须依法经有关部门批准

B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记

C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限

D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期

【答案】：D

51、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、

特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前

提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【答案】：C

52、下列知识产权保护期说法，错误的是（）o

A.发明专利保护期%提出申请后20年

B.注册商标保护期为核准后10年

C.著作权保护期为作品发表后50年

D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年

【答案】：C

53、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为

准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

【答案】：C

54、下列关于行政法规签发的表述中，正确的是（）。

A.行政法规由国家主席签署主席令公布

B.行政法规由国务院总理签署国务院令公布

C.行政法规由国家发改委主任签署命令公布

D.行政法规由住建部部长签署命令公布

【答案】：B

55、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含

（）O

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：D

56、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布

资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止

日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7月20日招标人

发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

【答案】：C

57、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的,

可以采用的采购方式是（）o

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】：B

58、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污

染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序

报（）审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

1）.大气污染防止监管部门

【答案】：C

59、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验

收合格之日起（）内，进行建设工程竣工验收备案。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

【答案】：C

60、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情

况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间

施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

61、建设项目超过（）个月未能开工，（）单位负责对裸露的地

面进行绿化铺装或遮盖。

A.1建设

B.1施工

C.3建设

D.3施工

【答案】：C

62、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验

收，后监理单位要求检验，但检脸后发现质量达到合同约定的要求，

则由此增加的费用和延误的工期由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位与监理单位共同

【答案】：A

63、由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。

在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件

（）o

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

【答案】：B

64、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

65、李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作

需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李

某（）元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：B

66、对于“危大工程”监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工

的，所采取的措施正确的是（）。

A.可以要求施工单位其进行整改

B.情节严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位

C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设

单位

D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告工程

所在地住房城乡建设主管部门

【答案】：B

67、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手

续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的

真实、准确、完整

I）.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明

和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】：C

68、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。

A.超资质承揽工程

B.相互串通投标

C.骗标

D.违法分包

【答案】：A

69、（2019年真题）某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租

赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险

赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为

（）O

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】：C

70、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）o

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

【答案】：D

71、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理

的机构是（）。

A.国务院负责安全生产监督管理的部门

B.国务院铁路、交通、水利等有关部门

C.国务院

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：A

72、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在

合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，

双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的

是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解

的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷

后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通

过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通

过和解解决纠纷

【答案】：C

73、（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台

大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不

能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。

A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔

D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

【答案】：C

74、某监理工程师对建设工程实施监理时,遇到较大体量的工程实物，

为及时发现质量问题，并采取措施予以纠正，则应采取（）的监理方

式。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

I）.分段后平行检验

【答案】：D

75、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】：A

76、甲市政工程公亘计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，

乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保

证担保。

A.市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学

【答案】：C

77、甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，开工报告批准时

间是2007年3月1日，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工,

则如果开工日期超过（），则应当重新办理开工报告的批准手续。

A.2007年3月15日

B.2007年6月1日

C.2007年9月1日

D.2008年3月1日

【答案】：C

78、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让

给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割

机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切

割机的交付方式为（）o

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】：C

79、关于物权的说法，错误的是（）。

A.所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产

C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

D.物权不具有排他性

【答案】：D

80、关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】：B

81、关于环境保护蜕的纳税人的说法，正确的是（）。

A.在中华人民共和国领域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位

和其他生产经营者为环境保护税的纳税人

B.在中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的事

业单位不是环境保护税的纳税人

C.企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税

污染物，仍需缴纳环境保护税

I）.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和

地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，无需缴纳环境保护税

【答案】：A

82、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，

正确的是（）o

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权可以不用通知甲

【答案】：B

83、某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公

司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安

装工程合同规定的开工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施

工进度延误，设备安装工程实际于2012年6月10日开工；需安装的

设备于2012年5月20日运到施工现场，安装机械于2012年5月30

日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（）开始。

A.2012年5月10日

B.2012年5月20日

C.2012年5月30日

D.2012年6月10日

【答案】：B

84、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资

质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质

的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险,

保险费由（）支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

【答案】：B

85、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,

招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）

按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A.建设行政主管机关

B.招标人或其委托的招标代理机构

C.原评标委员会

D.新组建的评标委员会

【答案】：C

86、广义的民事诉讼中的当事人不包括（）。

A.原告和被告

B.共同诉讼人

C.第三人

D.原告的代理律师

【答案】：D

87、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封

B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

C.开标过程应当及时向社会公布

I）.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

【答案】：D

88、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的

试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下见证取样，并送具有

相关资质等级的质量检测单位进行检测。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位或者工程监理单位

D.工程质量监督机构

【答案】：C

89、关于工程建设标准的说法，正确的是（）o2016

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【答案】：B

90、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购

买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准

【答案】：B

91、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，下列说

法不正确的是（）。

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

【答案】：B

92、建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应

将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

【答案】：D

93、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说

法,错误的是（）（2013）

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】：B

94、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是

（）O

A.工程价款支付条款显失公平的合同

B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同

C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同

D.承包人以胁迫手段订立的施工合同

【答案】：C

95、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资

质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为

说法正确的是（）。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

I）.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】：B

96、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）o2016

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

97、关于表见代理的错误说法是（）o

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】：B

98、甲施工企业与乙供应商于2008年4月I日签订了水泥供应合同，

约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水

泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原

材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙

供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在

运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的

是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违

约责任

【答案】：B

99、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，

其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】：C

100、下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是（）o

A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业

B.可担任各类工程项目施工负责人

C.注册有效期内不得变更注册到另一企业

D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

【答案】：D

101、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

102、根据《中华人民共和国合同法》，关于代位权行使的说法，正确

的是（）。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

1）.债权人自己承担行使代位权的必要费用

【答案】：C

103、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（)o

A.节工、节材、节机、节能

B.节能、节地、节水、节材

C.节水、节电、节气、节材

D.节电、节材、节工、节水

【答案】：B

104、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分

工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约

定的分包外，必须经（）认可。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

1）.工程所在地人民政府建设行政主管部门

【答案】：B

105、污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（)O

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.人民检察院

【答案】：I）

106、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。

A.城市房地产管理法

B.城市房地产开发经营管理条例

C.建设工程质量管理条例

D.建设工程勘察设计管理条例

【答案】：A

107、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳

动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

108、下列不会导致委托代理行为终止的是（）o

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

【答案】：D

109、要式合同是指（）的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规贝

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

I）.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】：C

110、关于知识产权的说法，正确的是（）（2012）

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权可以分％两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规

定的工业产权

D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】：A

111.关于物权保护的说法，正确的是（）o

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求

承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

112、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是（）。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建

设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

I）.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

【答案】：B

113、劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义

务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括（）。

A.劳动合同主体具有特定性一一劳动者和用人单位

B.书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式

C.劳动合同具有较强的法定性

D.劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则

【答案】：D

114、提出行政许可申请的法定方式不包括（）。

A.电子邮件

B.电话

C.传真

D.信函

【答案】：B

115、甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。

约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月

的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月

1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每

吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。

A.360

B.370

C.380

I).390

【答案】：A

116、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是

（）O

A.法庭辩论终结前

B.开庭审理前

C.法院作出判决前

D.最后陈述前

【答案】：C

117、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证

至（）届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月10日

C.2012年7月100

D.2013年7月100

【答案】：A

118、仓储合同中，保管人的义务是（）。

A.支付仓储费用的义务

B.说明的义务

C.出具仓单的义务

D.按时提取仓储物

【答案】：C

119、关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有（）o

A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证

C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审

查

D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产

许可证

【答案】：B

120、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因,

工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请

延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1日

【答案】：C

121、根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃

圾的处置措施不包括（）。

A.制定建筑垃圾减量化计划

B.加强建筑垃圾的回收再利用

C.施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运

D.建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理

【答案】：I）

122、关于法人的说法，正确的是（）。

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

123、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标

活动，这个行为属于（）。

A.指定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.表见代理

【答案】：B

124、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的

下属机构，项目经理根据（）的授权，组织和领导本项目经理部的

全面工作。

A.县级以上人民政府

B.企业法人

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

125、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者

超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。2016

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关受贿施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：D

126、某贷款合同，喈款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵

押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。

按照相关法律规定，该抵押合同（）o

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

I）.自借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】：C

127、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（）o

A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机

关可以撤销其资质

B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资

质

C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以

撤销

D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其

资质

【答案】：C

128、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标

人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人

提供（）

A.工程款支付担保

B.抵押担保

C.保证金

D.预付款担保

【答案】：A

129、委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，（）

A.无需通知被代理人

B.该转托行为无效

C.应当事先取得被代理人的同意

1）.事后及时告知被代理人即可

【答案】：C

130、下列关于法的效力层次说法错误的是（）o

A.国务院教育部制定的部门规章与北京市政府制定的规章之间具有同

等效力

B.部门规章在备案时只用向国务院备案

C.地方性法规与部匚规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大

常委会提出意见

D.任何情况下，法律都不能违背宪法的基本准则

【答案】：C

13k某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不

合格的纠纷，T市中级人民法院于2006年10月15日作出生效判决，

要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭

领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（）之

前申请人民法院强制执行。

A.2007年4月15日

B.2007年10月15日

C.2008年4月25日

D.2008年10月25日

【答案】：D

132、下列各项中，关于仲裁员的产生，说法不正确的是（）。

A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托

仲裁委员会主任指定1名仲裁员

B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,

首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生

C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者

共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员

D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选

定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

【答案】：B

133、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之

前办理工程质量监督手续。

A.竣工验收

B.签订施工合同

C.进场开工

I）.领取施工许可证

【答案】：D

134、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单

位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经（）批

准。

A.设区的市级以上环境保护行政主管部门

B.县级以上环境保护行政主管部门

C.县级以上公安部匚

D.当地人民政府

【答案】：B

135、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施

工方案是否符合工程建设的（）标准。

A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业

【答案】：C

136、某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故

导致人员死亡时最大赔偿额度为5万元。按照合同法的规定，此合同

应为（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.部分无效合同

D.效力待定合同

【答案】：C

137、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方

因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是

A.法律规定葬止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】：B

138、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不

合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）

A.建设行政主管部匚

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部匚

【答案】：D

139、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期

2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（）。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

I）.试用期不得超过6个月

【答案】：C

140、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定

2016年12月30日竣工。2016年11月15日，该地区发生了地震，

使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单

位（）。

A.构成违约，应承担违约责任

B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任

C.不构成违约，但应承担工程延误损失

【）.不构成违约，可以不承担违约责任

【答案】：B

141、下列案件属于专属管辖的有（）。

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷

【答案】：B

142、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其（）o

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

1）.施工项目负责人

【答案】：B

143、关于行政调解的说法，正确的是（）。

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

144、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。

A.3

B.5

C.7

I）.10

【答案】：B

145、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）o

A.法律

B.部门规章

C.行政法规

D.单行条例

【答案】：C

146、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从

权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

147、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是

（）O

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

148、关于要约撤销的说法，下列选项中正确的是（）。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

149、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职

安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）人。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】：C

150、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资

额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》

规定，在开工前某大学（）。

A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

C.向有关部门申请开工报告即可

I）.不需要办理施工许可证

【答案】：D

151、权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收

益的权利是（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.收益权

【答案】：B

152、根据我国《民法典》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与

债权有关的从权利，但（）的除外。

A.债权人对债务人的债权合法

B.该从权利专属于债权人自身

C.债务人的债权已到期

D.对债权人造成损害

【答案】：B

153、关于在文物保尹单位控制地带内进行建设的说法，下列选项中错

误的有（）o

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报省级政府

批准

B.设区的市重点文物保护单位的建设控制地带，应报设区的市政府批

准

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，由划定保护范围的相应机关批准

【答案】：B

154、借贷双方约定的利率未超过年利率（）,出借人请求借款人按

照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。

A.12%

B.24%

C.36%

D.48%

【答案】：B

155、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分

包单位。2008年5月5曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事

故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

156、下列选项中，不能提起行政复议的行为是（）o

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据

此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】：C

157、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是（）。

A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失

业保险金的期限最长为12个月

B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取

失业保险金的期限最长为24个月

C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保

险金的期限最长为36个月

D.失业人员失业前片:人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取

失业保险金

【答案】：A

158、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了

建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：B

159、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归

（）所有。

A.质权人

B.第三人

C.出质人

D.债务人

【答案】：C

160、某施工企业承范拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突

然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

161、关于招标文件的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标

文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止

时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

162、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板

加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

163、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

【答案】：A

164、根据《民用建筑节能条例》，建设单位对不符合民用建筑节能强

制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的，应处的罚款为

民用建筑项目合同价款的（）。

A.2%〜3%

B.3%〜4%

C.2%〜4%

D.4%〜5%

【答案】：C

165、仲裁协议应当具备的内容是（）。（2015真题）

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

166、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B

167、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质

量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是

（）o

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

168、关于建设工程意外伤害保险的规定中，不