2024版电力设施建设与改造工程合同文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力设施建设与改造工程合同文本本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效时间1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计单位及资质3.4设计成果提交时间4.工程施工4.1施工单位及资质4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量保证措施4.5施工安全保证措施5.工程监理5.1监理单位及资质5.2监理职责5.3监理方式与内容5.4监理费用及支付方式6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收报告7.工程变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用及支付方式8.工程结算8.1结算依据8.2结算程序8.3结算时间8.4结算方式9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：合同补充协议第一部分：合同如下：1.合同签订1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）名称：1.1.2甲方（建设单位）地址：1.1.3甲方（建设单位）联系人：1.1.4甲方（建设单位）联系电话：1.1.5乙方（施工单位）名称：1.1.6乙方（施工单位）地址：1.1.7乙方（施工单位）联系人：1.1.8乙方（施工单位）联系电话：1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间：____年____月____日1.2.2签订地点：____省____市____县（区）____街道____号1.3合同生效时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同期限1.4.1合同期限为____个月，自合同生效之日起计算。2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：____电力设施建设与改造工程2.2工程地点2.2.1工程地点：____省____市____县（区）____街道____号2.3工程规模2.3.1工程规模：____（如：10千伏线路改造工程）2.4工程建设内容2.4.1工程建设内容包括但不限于：____（列举具体建设内容）3.工程设计3.1设计依据3.1.1设计依据：____（如：《10千伏架空线路设计规范》）3.2设计标准3.2.1设计标准：____（如：国家相关标准、行业标准）3.3设计单位及资质3.3.1设计单位：____（设计单位名称）3.3.2设计单位资质：____（如：甲级）3.4设计成果提交时间3.4.1设计单位应于____年____月____日前提交完整的设计成果。4.工程施工4.1施工单位及资质4.1.1施工单位：____（施工单位名称）4.1.2施工单位资质：____（如：一级）4.2施工组织设计4.2.1施工单位应于____年____月____日前提交经甲方认可的施工组织设计。4.3施工进度计划4.3.1施工单位应按照施工组织设计制定施工进度计划，并报送甲方备案。4.4施工质量保证措施（1）严格按照设计文件和国家、行业相关标准施工；（2）加强施工现场管理，确保施工安全；（3）对施工人员进行专业技能培训；（4）建立健全质量保证体系。4.5施工安全保证措施（1）建立健全安全生产责任制；（2）加强施工现场安全管理；（3）严格执行安全生产操作规程；（4）定期进行安全检查。5.工程监理5.1监理单位及资质5.1.1监理单位：____（监理单位名称）5.1.2监理单位资质：____（如：甲级）5.2监理职责（1）对施工质量进行监督检查；（2）对施工进度进行监督检查；（3）对施工安全进行监督检查；（4）对设计变更进行审核。5.3监理方式与内容（1）现场监理；（2）图纸会审；（3）技术交底；（4）质量检查。5.4监理费用及支付方式5.4.1监理费用：____元5.4.2支付方式：____（如：按月支付）6.工程验收6.1验收标准6.1.1验收标准：____（如：国家相关标准、行业标准）6.2验收程序6.2.1验收程序如下：（1）施工单位自检；（2）监理单位初验；（3）甲方组织验收。6.3验收时间6.3.1验收时间：____年____月____日6.4验收报告6.4.1验收报告：验收完成后，由监理单位出具验收报告，报送甲方。8.工程结算8.1结算依据（1）合同文件；（2）工程量清单；（3）设计变更通知单；（4）施工图设计文件；（5）合同约定的其他费用。8.2结算程序8.2.1施工单位应在工程竣工验收合格后，提交结算资料；8.2.2甲方应在收到施工单位提交的结算资料后____个工作日内，对结算资料进行审核；8.2.3双方协商确定工程结算金额；8.2.4甲方应在协商确定的结算金额后____个工作日内，支付工程结算款。8.3结算时间8.3.1工程结算时间：自竣工验收合格之日起____个月内。8.4结算方式8.4.1结算方式：____（如：银行转账、现金支付等）。9.付款方式9.1付款比例9.1.1预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总额的____%作为预付款；9.1.2进度款：按月进度支付，每月支付当月完成工程量的____%；9.1.3结算款：工程结算完成后，甲方在____个工作日内支付结算款的____%；9.1.4保证金：合同总额的____%作为保证金，在合同签订后____个工作日内支付。9.2付款时间9.2.1付款时间：按照付款比例规定的时间节点支付。9.3付款方式9.3.1付款方式：____（如：银行转账、现金支付等）。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成工程；10.1.2甲方未按合同约定的时间付款；10.1.3双方违反合同约定的其他情形。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）终止合同。10.3违约赔偿标准10.3.1违约金：____（如：每日支付合同总额的____%）；10.3.2损失赔偿：实际损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议；11.1.2协商不成的，提交____（如：仲裁委员会）仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构：____（如：____仲裁委员会）。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交争议解决申请；11.3.2争议解决机构应按照规定的程序进行审理。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违反合同约定；12.1.2甲方严重违反合同约定；12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方；12.2.2另一方收到解除合同通知后____个工作日内，确认解除合同。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程；12.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期限届满；13.1.2双方协商一致解除合同；13.1.3合同解除。13.2合同终止程序13.2.1双方书面确认合同终止；13.2.2双方按照合同约定处理剩余事宜。13.3合同终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理已完成的工程；13.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。14.合同附件14.1附件一：工程图纸（1）初步设计图纸；（2）施工图设计图纸；（3）其他相关图纸。14.2附件二：工程量清单（1）分部分项工程量；（2）措施项目；（3）其他相关费用。14.3附件三：合同补充协议（1）合同履行过程中的具体条款；（2）合同变更；（3）争议解决方式。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中所述“第三方”是指除甲、乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督或咨询的独立法人、其他组织或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、设备供应、质量检测、安全评估等。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由甲、乙双方协商确定，并签订相应服务协议。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照服务协议的约定，履行其职责，并对自身的行为承担相应责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应在其服务协议中明确约定，并在合同中予以确认。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方作为独立第三方，其与甲、乙双方的关系为服务与被服务的关系。15.6.2第三方不得直接与甲、乙双方发生合同关系，其与甲、乙双方的合同关系通过服务协议体现。16.甲乙方与第三方之间的额外条款16.1.1甲、乙双方应确保第三方具备履行合同所需的专业资质和条件。16.1.2甲、乙双方应确保第三方服务协议的条款与本合同内容一致。16.1.3甲、乙双方应监督第三方履行其服务协议的义务。16.2第三方介入时的额外说明：16.2.2第三方的介入不改变甲、乙双方在合同中的权利义务。16.2.3第三方的介入不免除甲、乙双方根据本合同应承担的责任。17.明确第三方的责任限额17.1.1责任限额应基于第三方的专业能力、服务范围、合同金额等因素综合考虑。17.1.2责任限额不应超过合同总额的一定比例，具体比例由甲、乙双方协商确定。17.1.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理原则，确保各方权益。17.2第三方责任限额的具体条款：17.2.1第三方因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿甲、乙双方的直接损失；（2）承担相应的违约金；（3）支付甲、乙双方为追究其违约责任而产生的合理费用。17.2.2第三方责任限额最高不超过合同总额的____%（具体比例由甲、乙双方协商确定）。17.2.3若第三方责任限额不足以覆盖甲、乙双方的损失，甲、乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含初步设计图纸、施工图设计图纸以及相关设计说明书，确保图纸清晰、完整，符合国家相关标准和规范。说明：图纸是工程建设的依据，需由具有相应资质的设计单位提供。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的分部分项工程量、措施项目以及其他相关费用，确保工程量清单的准确性。说明：工程量清单是工程结算的依据，应由施工单位根据设计图纸和施工方案编制。3.附件三：合同补充协议详细要求：对合同主要内容的补充和细化，包括但不限于合同变更、争议解决方式等。说明：合同补充协议是对合同主要内容的补充，双方需协商一致后签署。4.附件四：第三方服务协议详细要求：明确第三方的服务内容、费用、责任及权利，确保第三方服务的质量和效果。说明：第三方服务协议是第三方介入合同的组成部分，需由第三方与甲、乙双方签订。5.附件五：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等，确保施工过程的有序进行。说明：施工组织设计是施工单位的施工依据，需在施工前由施工单位编制并报甲方备案。6.附件六：验收报告详细要求：包括工程验收的结论、存在问题及整改措施等，确保工程质量的符合要求。说明：验收报告是工程验收的成果，需由监理单位出具。7.附件七：工程结算报告详细要求：详细列明工程结算的依据、结算金额及支付方式等，确保结算的准确性和公正性。说明：工程结算报告是工程结算的依据，需由施工单位编制。8.附件八：违约金计算表详细要求：根据合同约定，详细列明各种违约行为的违约金计算方法。说明：违约金计算表是计算违约金的标准，需由甲、乙双方共同确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间和质量完成工程；甲方未按合同约定的时间付款；第三方未按服务协议的约定履行职责；双方违反合同约定的其他情形。2.违约责任认定标准：违约行为的严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约行为造成的损失。3.违约责任示例说明：施工单位未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误，甲方有权要求施工单位支付违约金，违约金按每日合同总额的____%计算；甲方未按合同约定的时间支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算；第三方未按服务协议的约定履行职责，导致工程质量不合格，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024版电力设施建设与改造工程合同文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程概况3.1工程建设标准3.2工程建设进度3.3工程质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间节点5.合同工期5.1工期起始时间5.2工期终止时间5.3工期延误责任6.工程施工及验收6.1施工准备6.2施工组织6.3施工进度管理6.4工程验收7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价格确定8.专利及知识产权8.1专利及知识产权归属8.2专利及知识产权保护9.质量保证9.1质量保证期9.2质量保证责任10.保险10.1保险范围10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：电力有限公司1.1.2乙方：电力设施建设有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：138000000001.3.3乙方联系人：赵六1.3.4乙方联系电话：139000000002.合同标的及范围2.1工程名称2.1.1地区110千伏输变电工程2.2工程地点2.2.1省市县镇2.3工程规模2.3.1新建输电线路总长度公里2.3.2新建变电站1座2.4工程建设内容2.4.1输电线路架设2.4.2变电站建设2.4.3配电设施改造3.工程概况3.1工程建设标准3.1.1符合国家及行业相关标准和规范3.1.2达到设计要求3.2工程建设进度3.2.1预计开工日期：2024年3月1日3.2.2预计竣工日期：2025年2月28日3.3工程质量要求3.3.1达到国家及行业优质工程标准3.3.2确保工程安全、可靠、经济、合理4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.1.1合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2付款方式4.2.1分阶段支付：工程开工前支付30%预付款，工程进度达到60%时支付30%，工程竣工验收合格后支付30%，余款10%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。4.3付款时间节点4.3.1预付款：合同签订后30日内支付4.3.2第一阶段付款：工程开工后90日内支付4.3.3第二阶段付款：工程进度达到60%时支付4.3.4第三阶段付款：竣工验收合格后30日内支付4.3.5质保金支付：质保期满后30日内支付5.合同工期5.1工期起始时间5.1.12024年3月1日5.2工期终止时间5.2.12025年2月28日5.3工期延误责任5.3.1由于乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。6.工程施工及验收6.1施工准备6.1.1乙方应在合同签订后30日内提交施工组织设计6.1.2甲方应在施工准备期间提供必要的施工条件6.2施工组织6.2.1乙方应按照施工组织设计进行施工6.2.2乙方应确保施工过程中的安全、质量、进度6.3施工进度管理6.3.1乙方应每月向甲方提交施工进度报告6.3.2甲方有权对施工进度进行监督6.4工程验收6.4.1工程竣工验收合格后，甲方应在10日内签署验收报告6.4.2工程验收不合格，乙方应在接到通知后15日内进行整改7.工程变更7.1变更范围7.1.1工程设计变更7.1.2工程量变更7.1.3合同价格变更7.2变更程序7.2.1任何一方提出变更，应提前书面通知对方7.2.2双方应协商一致后，以书面形式确认变更7.3变更价格确定7.3.1变更价格按照市场价格或双方协商确定8.专利及知识产权8.1专利及知识产权归属8.1.1合同执行过程中产生的专利及知识产权归乙方所有8.1.2甲方在工程使用中涉及的专利及知识产权归甲方所有8.2专利及知识产权保护8.2.1双方应共同保护对方的专利及知识产权，未经对方同意，不得擅自使用8.2.2任何一方违反上述保护义务，应承担相应的法律责任9.质量保证9.1质量保证期9.1.1质量保证期自竣工验收合格之日起计算，为期两年9.2质量保证责任9.2.1乙方在质量保证期内，对工程出现的质量问题负责修复或赔偿9.2.2修复或赔偿费用由责任方承担10.保险10.1保险范围10.1.1乙方应为其施工人员、设备、材料等投保相应的保险10.1.2甲方应为其财产、人员等投保相应的保险10.2保险责任10.2.1保险责任范围应覆盖合同规定的工程风险10.2.2保险事故发生后，乙方应立即通知保险公司10.3保险费用10.3.1保险费用由责任方承担11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程11.1.2乙方违反合同约定的质量要求11.1.3乙方未按合同约定支付款项11.1.4甲方未按合同约定提供条件11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构：仲裁委员会13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1一方严重违约13.1.2不可抗力导致合同无法履行13.2合同解除程序13.2.1一方提出解除合同，应书面通知对方13.2.2双方应在接到通知后15日内协商解决合同解除事宜13.3合同解除后的处理13.3.2双方应按照合同约定处理违约责任和损失赔偿14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.3合同解除后的处理14.3.2双方应按照合同约定处理违约责任和损失赔偿第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与合同履行的独立第三方。2.第三方责任2.1第三方在本合同中的责任限于其参与的部分，对合同整体履行的责任由甲乙双方共同承担。3.第三方权利3.1第三方有权根据合同约定参与工程的建设、管理和监督，享有合同约定的权利。4.第三方介入程序4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并由甲乙双方与第三方签订补充协议。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在补充协议中约定，不得超过合同价款的10%。6.第三方违约责任6.1第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.第三方介入费用7.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定分摊。8.第三方退出机制8.1第三方如因自身原因退出合同，应提前30日书面通知甲乙双方，并承担相应的退出责任。9.第三方保密义务9.1第三方对本合同内容负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。10.第三方知识产权归属10.1第三方在合同履行过程中所形成的知识产权，除合同另有约定外，归第三方所有。11.第三方争议解决11.1第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.第三方变更与解除12.1第三方变更或解除合同，应提前30日书面通知甲乙双方，并按照合同约定承担相应责任。13.第三方合作期限13.1第三方介入的合作期限为合同约定的工程期限，或双方约定的其他期限。14.第三方责任终止14.1第三方责任终止后，其在本合同中的权利和义务随之终止。15.第三方介入后的合同管理15.1第三方介入后，甲乙双方应共同对合同进行管理，确保合同履行。16.第三方介入后的合同变更16.1合同在第三方介入后的变更，应经甲乙双方和第三方共同同意，并签订书面变更协议。17.第三方介入后的合同解除17.1合同在第三方介入后的解除，应经甲乙双方和第三方共同同意，并按照合同约定承担相应责任。18.第三方介入后的合同终止18.1合同在第三方介入后的终止，应经甲乙双方和第三方共同同意，并按照合同约定处理相关事宜。19.第三方介入后的合同争议解决19.1合同在第三方介入后的争议解决，应按照合同约定的争议解决方式处理。20.第三方介入后的合同附件20.1合同附件包括但不限于第三方介入协议、补充协议等。21.第三方介入后的合同解释21.1本合同在第三方介入后的解释，应以合同附件为准。22.第三方介入后的合同履行22.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应按照合同约定，与第三方共同履行合同义务。23.第三方介入后的合同责任23.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。24.第三方介入后的合同管理24.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。25.第三方介入后的合同变更25.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。26.第三方介入后的合同解除26.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。27.第三方介入后的合同终止27.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。28.第三方介入后的合同争议解决28.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。29.第三方介入后的合同解释29.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。30.第三方介入后的合同履行30.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。31.第三方介入后的合同责任31.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。32.第三方介入后的合同管理32.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。33.第三方介入后的合同变更33.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。34.第三方介入后的合同解除34.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。35.第三方介入后的合同终止35.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。36.第三方介入后的合同争议解决36.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。37.第三方介入后的合同解释37.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。38.第三方介入后的合同履行38.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。39.第三方介入后的合同责任39.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。40.第三方介入后的合同管理40.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。41.第三方介入后的合同变更41.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。42.第三方介入后的合同解除42.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。43.第三方介入后的合同终止43.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。44.第三方介入后的合同争议解决44.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。45.第三方介入后的合同解释45.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。46.第三方介入后的合同履行46.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。47.第三方介入后的合同责任47.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。48.第三方介入后的合同管理48.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。49.第三方介入后的合同变更49.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。50.第三方介入后的合同解除50.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。51.第三方介入后的合同终止51.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。52.第三方介入后的合同争议解决52.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。53.第三方介入后的合同解释53.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。54.第三方介入后的合同履行54.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。55.第三方介入后的合同责任55.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。56.第三方介入后的合同管理56.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。57.第三方介入后的合同变更57.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。58.第三方介入后的合同解除58.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。59.第三方介入后的合同终止59.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。60.第三方介入后的合同争议解决60.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。61.第三方介入后的合同解释61.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。62.第三方介入后的合同履行62.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。63.第三方介入后的合同责任63.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。64.第三方介入后的合同管理64.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。65.第三方介入后的合同变更65.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。66.第三方介入后的合同解除66.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。67.第三方介入后的合同终止67.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。68.第三方介入后的合同争议解决68.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。69.第三方介入后的合同解释69.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。70.第三方介入后的合同履行70.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。71.第三方介入后的合同责任71.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。72.第三方介入后的合同管理72.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。73.第三方介入后的合同变更73.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。74.第三方介入后的合同解除74.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。75.第三方介入后的合同终止75.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。76.第三方介入后的合同争议解决76.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。77.第三方介入后的合同解释77.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。78.第三方介入后的合同履行78.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。79.第三方介入后的合同责任79.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。80.第三方介入后的合同管理80.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。81.第三方介入后的合同变更81.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。82.第三方介入后的合同解除82.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。83.第三方介入后的合同终止83.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。84.第三方介入后的合同争议解决84.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。85.第三方介入后的合同解释85.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。.第三方介入后的合同履行.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。87.第三方介入后的合同责任87.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。88.第三方介入后的合同管理88.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。89.第三方介入后的合同变更89.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。90.第三方介入后的合同解除90.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。91.第三方介入后的合同终止91.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。92.第三方介入后的合同争议解决92.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。93.第三方介入后的合同解释93.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。94.第三方介入后的合同履行94.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。95.第三方介入后的合同责任95.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。96.第三方介入后的合同管理96.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。97.第三方介入后的合同变更97.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。98.第三方介入后的合同解除98.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。99.第三方介入后的合同终止99.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。100.第三方介入后的合同争议解决100.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。101.第三方介入后的合同解释101.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。102.第三方介入后的合同履行102.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。103.第三方介入后的合同责任103.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。104.第三方介入后的合同管理104.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。105.第三方介入后的合同变更105.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。106.第三方介入后的合同解除106.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。107.第三方介入后的合同终止107.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。108.第三方介入后的合同争议解决108.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。109.第三方介入后的合同解释109.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。110.第三方介入后的合同履行110.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。111.第三方介入后的合同责任111.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。112.第三方介入后的合同管理112.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。113.第三方介入后的合同变更113.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。114.第三方介入后的合同解除114.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。115.第三方介入后的合同终止115.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。116.第三方介入后的合同争议解决116.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。117.第三方介入后的合同解释117.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。118.第三方介入后的合同履行118.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。119.第三方介入后的合同责任119.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三方共同承担。120.第三方介入后的合同管理120.1第三方介入后的合同管理，由甲乙双方和第三方共同负责。121.第三方介入后的合同变更121.1第三方介入后的合同变更，由甲乙双方和第三方共同协商确定。122.第三方介入后的合同解除122.1第三方介入后的合同解除，由甲乙双方和第三方共同协商确定。123.第三方介入后的合同终止123.1第三方介入后的合同终止，由甲乙双方和第三方共同协商确定。124.第三方介入后的合同争议解决124.1第三方介入后的合同争议解决，由甲乙双方和第三方共同协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。125.第三方介入后的合同解释125.1第三方介入后的合同解释，以合同附件为准。126.第三方介入后的合同履行126.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应与第三方共同履行合同义务。127.第三方介入后的合同责任127.1第三方介入后的合同责任，由甲乙双方和第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书详细要求：合同双方签字盖章的正式协议书，包括合同双方的基本信息、合同标的、合同价款、合同工期、合同履行地点等。说明：本附件为合同主体文件，所有合同条款均以本附件为准。2.施工组织设计详细要求：乙方提供的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工质量保证措施等。说明：本附件用于指导施工过程中的各项工作。3.工程进度报告详细要求：乙方每月提交的工程进度报告，包括工程进度、存在问题、下一步工作计划等。说明：本附件用于甲乙双方共同监控工程进度。4.工程验收报告详细要求：工程竣工验收合格的报告，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：本附件用于证明工程已按合同约定完成。5.付款凭证详细要求：乙方提交的收款凭证，包括付款金额、付款时间、付款方式等。说明：本附件用于证明已支付款项。6.保险单详细要求：乙方和甲方分别投保的保险单，包括保险范围、保险责任、保险期限等。说明：本附件用于证明已购买保险。7.违约金支付凭证详细要求：违约方支付的违约金凭证，包括支付金额、支付时间、支付方式等。说明：本附件用于证明已支付违约金。8.争议解决协议详细要求：双方协商或仲裁机构作出的争议解决协议，包括争议解决方式、争议解决结果等。说明：本附件用于证明争议已得到解决。9.合同解除协议详细要求：双方协商解除合同的协议，包括解除原因、解除时间等。说明：本附件用于证明合同已解除。10.合同终止协议详细要求：双方协商终止合同的协议，包括终止原因、终止时间等。说明：本附件用于证明合同已终止。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为工程延误：乙方未按合同约定完成工程。质量不合格：工程不符合合同约定的质量要求。逾期付款：乙方未按合同约定支付款项。未按约定提供条件：甲方未按合同约定提供施工条件。2.违约责任认定标准工程延误：每延误一天，乙方支付合同价款的0.1%作为违约金。质量不合格：乙方负责修复或赔偿，修复或赔偿费用由责任方承担。逾期付款：每逾期一天，乙方支付逾期款项的0.05%作为违约金。未按约定提供条件：甲方负责提供，如因甲方原因导致工期延误或质量不合格，甲方承担相应责任。3.违约责任示例示例一：若乙方延误工程10天，则应支付合同价款的1%作为违约金。示例二：若工程竣工验收不合格，乙方负责修复，修复费用为合同价款的5%，乙方承担。示例三：若甲方未在约定时间内提供施工条件，导致乙方延误工程5天，甲方承担相应的工期延误责任。全文完。2024版电力设施建设与改造工程合同文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方地址1.3.合同双方法定代表人或授权代表1.4.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程投资及资金来源3.1.工程总投资3.2.资金来源3.3.资金拨付方式4.工程进度安排4.1.工程开工时间4.2.工程完工时间4.3.工程分期进度5.工程设计及施工标准5.1.设计依据5.2.施工规范5.3.质量要求6.工程承包方式6.1.承包方式6.2.承包范围6.3.承包责任7.施工组织与管理7.1.施工组织机构7.2.施工现场管理7.3.施工安全管理8.工程验收8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.验收时间9.质量保证期9.1.质量保证期限9.2.质量保证责任10.付款方式及结算10.1.付款方式10.2.结算方式10.3.付款时间11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.不可抗力条款14.3.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力公司乙方：建设有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式甲方联系人：乙方联系人：赵六联系电话：1382.工程概况2.1工程名称市区110千伏输变电工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模总容量：110千伏，线路总长公里2.4工程内容新建变电站1座，输电线路公里，配套设备等3.工程投资及资金来源3.1工程总投资约人民币壹亿元整3.2资金来源甲方自筹资金3.3资金拨付方式分阶段拨付，具体拨付计划见附件4.工程进度安排4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程完工时间2025年12月31日4.3工程分期进度第一阶段：2024年3月1日至2024年6月30日第二阶段：2024年7月1日至2024年12月31日第三阶段：2025年1月1日至2025年6月30日第四阶段：2025年7月1日至2025年12月31日5.工程设计及施工标准5.1设计依据《110千伏输变电工程设计规范》5.2施工规范《电力工程施工及验收规范》5.3质量要求达到国家电力行业质量标准6.工程承包方式6.1承包方式施工总承包6.2承包范围包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全部工作内容6.3承包责任乙方对工程的质量、安全、进度和投资全面负责8.工程验收8.1验收标准按照《电力工程施工及验收规范》和《110千伏输变电工程设计规范》进行验收8.2验收程序8.2.1初步验收：工程完工后，乙方自行组织内部验收，并向甲方提交验收报告8.2.2最终验收：甲方在收到乙方提交的验收报告后，组织有关专家和人员对工程进行最终验收8.2.3验收合格：验收合格后，双方签署验收合格证书，工程正式投入使用8.3验收时间初步验收：工程完工后的30天内最终验收：初步验收合格后的15天内9.质量保证期9.1质量保证期限自工程验收合格之日起计算，共24个月9.2质量保证责任在质量保证期内，如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应无偿修复或更换，直至满足质量要求10.付款方式及结算10.1付款方式10.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的10%作为预付款10.1.2进度款：按工程进度支付，每月支付已完成工程量的5%，直至完成工程量的50%10.1.3验收款：验收合格后，甲方支付合同总价款的30%10.1.4结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的20%，甲方在支付结算款前，应确保所有款项的支付手续齐全10.2结算方式采用银行转账方式结算10.3付款时间每月5日前支付上月进度款11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定时间完成工程11.1.2乙方提供的工程质量不合格11.1.3甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任11.2.1乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的2%计算，最高不超过人民币200万元11.2.2甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金按实际损失计算，但最高不超过人民币100万元12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序提交仲裁委员会后，按仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2双方约定的合同终止条件13.2.3法律法规规定的合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及其履行过程中的信息负有保密义务14.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并应及