2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议3篇_第1页
2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议3篇_第2页
2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议3篇_第3页
2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议3篇_第4页
2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方2.地砖铺设工程2.1工程范围2.2工程设计要求2.3施工方案2.4施工进度安排3.民族风情设计3.1设计理念3.2设计风格3.3设计内容3.4设计进度4.合同双方的权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.工程费用5.1工程费用总额5.2工程费用支付方式5.3付款时间及比例6.施工材料与设备6.1材料质量要求6.2材料采购与供应6.3设备要求与提供7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场环境保护7.3施工现场协调8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:设计图纸14.其他约定14.1合同签署14.2合同份数14.3合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]第二条地砖铺设工程2.1工程范围乙方负责旅游度假区地砖铺设工程,包括但不限于广场、步行道、停车场等区域的地面铺设。2.2工程设计要求地砖铺设应符合甲方提供的工程设计图纸要求,包括尺寸、颜色、图案等。2.3施工方案乙方应按照甲方要求,制定详细的施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工时间等。2.4施工进度安排乙方应在合同签订后[具体时间]内完成地砖铺设工程,具体进度安排详见附件一。第三条民族风情设计3.1设计理念乙方设计应充分体现民族风情,结合甲方旅游度假区的整体规划,突出地域特色。3.2设计风格设计风格应具有民族特色,符合甲方对旅游度假区的定位和需求。3.3设计内容设计内容包括但不限于地砖图案、色彩搭配、地面装饰等。3.4设计进度乙方应在合同签订后[具体时间]内完成设计工作,具体进度安排详见附件二。第四条合同双方的权利与义务4.1甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行地砖铺设与民族风情设计;(2)甲方应按照合同约定支付工程费用;(3)甲方有权监督乙方施工质量和设计效果。4.2乙方权利与义务(1)乙方应按照合同约定进行地砖铺设与民族风情设计;(2)乙方应保证施工质量和设计效果;(3)乙方应按照甲方要求提供相关施工图纸和设计文件。第五条工程费用5.1工程费用总额地砖铺设与民族风情设计工程费用总额为人民币[具体金额]元。5.2工程费用支付方式(1)合同签订后,甲方支付乙方人民币[具体金额]元作为预付款;(2)工程进度达到约定节点,甲方支付乙方相应比例的工程进度款;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款。5.3付款时间及比例具体付款时间及比例详见附件一。第六条施工材料与设备6.1材料质量要求地砖材料应符合国家相关质量标准,乙方应提供相关质量证明文件。6.2材料采购与供应乙方负责地砖材料的采购与供应,确保材料质量符合合同约定。6.3设备要求与提供乙方应提供符合施工要求的设备,并保证设备的正常使用。第七条施工现场管理7.1施工现场安全乙方应遵守国家有关施工现场安全的规定,确保施工安全。7.2施工现场环境保护乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保施工现场环境卫生。7.3施工现场协调乙方应与甲方保持良好沟通,及时解决施工现场出现的问题。第八条合同变更8.1变更程序任何合同内容的变更,均需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。8.2变更内容变更内容包括但不限于工程范围、设计要求、施工方案、进度安排、费用、材料设备等。8.3变更费用变更产生的费用,由双方根据实际情况协商确定,并纳入合同相应条款。第九条违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;(2)甲方未按合同约定的时间、方式支付工程费用;(3)任何一方违反合同约定的其他条款。9.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失;(2)甲方未按合同约定支付工程费用,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金;(3)任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方在合同中约定,并在违约发生后按照约定执行。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构争议提交[具体仲裁机构]仲裁,仲裁裁决为终局裁决。第十一条合同解除11.1解除条件(1)任何一方严重违约,经对方书面通知后[具体时间]内仍未改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2解除程序任何一方要求解除合同,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明解除原因。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件(1)工程验收合格,且甲方支付完毕所有工程费用;(2)合同约定的其他终止条件。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单详细列明地砖铺设与民族风情设计项目的工程量、材料清单、设备清单等。13.2附件二:设计图纸包含地砖铺设与民族风情设计项目的平面图、剖面图、效果图等。第十四条其他约定14.1合同签署本合同一式[具体份数]份,甲方[具体份数]份,乙方[具体份数]份,具有同等法律效力。14.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为[具体时间]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲方和乙方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、供应商、施工方等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、提供专业咨询或执行特定职能。16.第三方介入的引入16.1引入程序任何第三方介入本合同,均需经甲方和乙方协商一致,并签订书面协议。16.2引入方式(1)甲方或乙方直接委托;(2)双方共同委托;(3)根据合同约定或法律、行政法规的规定。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定和法律规定,履行其在合同中的义务;(2)第三方对其履行职责的行为承担相应的法律责任;(3)第三方在合同履行过程中造成损失的,应承担赔偿责任。17.2第三方的权利(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权根据合同约定收取合理的费用;(3)第三方有权在合同履行过程中对甲方和乙方进行监督和指导。18.第三方与其他各方的划分18.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的权利义务关系,由双方另行签订的协议约定。18.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的权利义务关系,由乙方与第三方签订的协议约定。18.3甲方与乙方的权利义务甲方与乙方之间的权利义务,仍按照本合同约定执行。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义本合同中所述的责任限额,是指第三方在合同履行过程中因其过错造成损失的最高赔偿金额。19.2责任限额约定(1)第三方责任限额由双方在合同中约定,并纳入第三方与甲方或乙方的协议;(2)责任限额应合理反映第三方可能承担的风险;(3)责任限额的调整需经双方协商一致。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序第三方介入导致合同内容变更的,需经甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式签署变更协议。20.2变更内容第三方介入后的合同变更内容,包括但不限于:(1)第三方介入的职责和权限;(2)第三方与甲方、乙方的权利义务;(3)责任限额的调整。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决,仍按照本合同约定的方式执行。21.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,仍为本合同约定的争议解决机构。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件第三方介入导致合同无法继续履行的,可按照本合同约定的合同终止条件执行。22.2终止程序第三方介入导致合同终止的,需经甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式通知对方。23.第三方介入后的其他事项23.1信息保密甲方、乙方和第三方均应遵守本合同约定的信息保密义务。23.2合同附件第三方介入后的合同附件,包括但不限于:(1)第三方与甲方、乙方的协议;(2)第三方责任限额协议;(3)合同变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列明地砖铺设与民族风情设计项目的工程量、材料清单、设备清单等。要求:工程量清单应清晰、准确,材料清单应包含品牌、规格、数量等信息,设备清单应包含型号、数量、功能等信息。2.附件二:设计图纸包含地砖铺设与民族风情设计项目的平面图、剖面图、效果图等。要求:设计图纸应符合国家相关标准,清晰展示设计意图,便于施工和验收。3.附件三:施工方案详细说明施工顺序、施工方法、施工时间等。要求:施工方案应科学合理,确保施工质量和进度。4.附件四:设计进度计划列明设计各阶段的时间节点和完成标准。要求:设计进度计划应明确、具体,便于跟踪和管理。5.附件五:材料采购与供应计划列明材料采购的时间、地点、方式及供应商信息。要求:材料采购计划应确保材料质量和供应进度。6.附件六:设备采购与供应计划列明设备采购的时间、地点、方式及供应商信息。要求:设备采购计划应确保设备质量和供应进度。7.附件七:第三方介入协议明确第三方介入的目的、职责、权利义务等。要求:协议内容应清晰、完整,符合法律法规。8.附件八:合同变更协议记录合同变更的内容、原因、双方意见等。要求:协议内容应详细、明确,便于执行和追溯。9.附件九:争议解决协议明确争议解决的方式、机构、程序等。要求:协议内容应合法、合理,确保争议得到公正解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;甲方未按合同约定的时间、方式支付工程费用;第三方未按合同约定履行职责;任何一方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准:违约行为的认定应依据合同约定和法律法规;责任认定应公平合理,考虑各方过错程度;责任认定标准应明确、具体。3.违约责任示例:乙方未按合同约定的时间完成工程,造成甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;甲方未按合同约定支付工程费用,导致乙方停工或损失,甲方应支付违约金;第三方未按合同约定履行职责,造成甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议1本合同目录一览1.1.1地砖铺设工程概述1.1.2设计要求与风格1.1.3施工工期与进度安排2.2.1工程设计责任与义务2.2.2设计成果提交与审查2.2.3设计变更与调整3.3.1地砖材料规格与要求3.3.2材料采购与供应3.3.3材料验收与保管4.4.1施工单位资质与能力4.4.2施工组织设计与方案4.4.3施工现场管理与协调5.5.1施工进度与质量控制5.5.2施工安全与环境保护5.5.3施工质量保证体系6.6.1工程验收标准与程序6.6.2验收合格与不合格处理6.6.3保修期限与责任7.7.1付款方式与进度7.7.2付款条件与期限7.7.3逾期付款违约责任8.8.1争议解决方式8.8.2争议解决程序8.8.3争议解决费用9.9.1合同解除条件9.9.2合同解除程序9.9.3合同解除后的责任10.10.1违约责任与赔偿10.10.2违约情形与认定10.10.3违约赔偿计算与支付11.11.1合同生效与终止11.11.2合同变更与补充11.11.3合同解除与终止12.12.1合同附件12.12.2合同附件清单13.13.1通知与送达13.13.2通知方式与内容13.13.3送达方式与证明14.14.1其他约定事项14.14.2合同解释与适用法律14.14.3合同签订与生效第一部分:合同如下:1.1.1工程名称:2024版旅游度假区地砖铺设工程1.1.2工程地点:旅游度假区指定区域1.1.3工程规模:具体面积以工程量清单为准1.1.4工程设计要求:地砖铺设应体现民族风情,设计风格应与度假区整体规划相协调,符合国家相关设计规范。1.1.5施工工期:自合同签订之日起,施工工期为90日历天,如有特殊情况需延期,双方应协商一致并签订书面延期协议。2.2.1设计单位应具备相应的资质证书,负责地砖铺设工程的设计工作。2.2.2设计单位应在合同签订后30日内完成设计方案,并提交甲方审查。2.2.3设计方案经甲方审查合格后,设计单位应根据甲方意见进行修改,直至甲方满意。2.2.4设计变更:在施工过程中,如遇设计不合理或不符合实际情况,需进行设计变更时,由设计单位提出变更方案,经甲方同意后实施。3.3.1地砖材料应选用符合国家标准的合格产品,材质、规格、颜色应符合设计要求。3.3.2材料采购:材料采购由甲方负责,设计单位提供材料清单及技术参数。3.3.3材料验收:材料到货后,由设计单位、施工方及甲方代表共同进行验收,合格后方可使用。4.4.1施工单位应具备相应的资质证书,具备地砖铺设工程的施工经验。4.4.2施工组织设计:施工单位应在合同签订后15日内提交施工组织设计,经甲方审查合格后方可施工。4.4.3施工现场管理:施工单位应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。5.5.1施工进度:施工单位应按施工组织设计要求,合理安排施工进度,确保按期完成工程。5.5.2质量控制:施工单位应严格执行国家及行业标准,确保工程质量。5.5.3施工安全:施工单位应制定施工安全措施,确保施工过程中人身安全。6.6.1工程验收:工程完工后,由设计单位、施工方及甲方代表共同进行验收。6.6.2验收合格:验收合格后,甲方应在验收合格证书上签字确认。6.6.3验收不合格:验收不合格的工程,由施工单位负责整改,直至验收合格。7.7.1付款方式:工程款按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。7.7.2付款条件:施工单位完成工程量清单所列项目并经甲方验收合格后,甲方应在5个工作日内支付相应款项。7.7.3逾期付款违约责任:如甲方逾期付款,应按每日千分之五向施工单位支付违约金。8.8.1争议解决方式:本合同项下发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.8.2争议解决程序:争议提交法院后,双方应积极配合法院调查取证,并按照法院的开庭通知按时出庭应诉。8.8.3争议解决费用:因争议而产生的诉讼费用、律师费用等,由败诉方承担,除非法院另有判决。9.9.1.1合同一方严重违反合同约定,经对方催告后仍未在合理期限内纠正;9.9.1.2因不可抗力导致合同无法履行;9.9.1.3合同一方破产、解散或其他原因导致无法履行合同。9.9.2合同解除程序:合同一方提出解除合同时,应书面通知对方,并说明解除理由。合同自通知到达对方之日起解除。9.9.3.1施工方应立即停止施工,并将已完成的工程移交给甲方;9.9.3.2甲方应按照已完成工程的实际进度支付相应款项;9.9.3.3双方应根据合同约定和实际情况,协商解决合同解除后的其他事宜。10.10.1违约责任与赔偿:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金或赔偿损失。10.10.2.1未按时完成设计或施工任务;10.10.2.2工程质量不符合合同要求;10.10.2.3逾期付款;10.10.2.4其他违反合同约定的行为。10.10.3违约赔偿计算与支付:违约赔偿金额应根据违约情形、合同约定及实际损失计算,由违约方在收到守约方书面索赔通知后15日内支付。11.11.1合同生效与终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格并结算完毕后终止。11.11.2合同变更与补充:合同变更或补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同附件。11.11.3合同解除与终止:合同解除按第九条约定执行,合同终止后,双方应按照约定办理合同解除后的手续。12.12.1.1工程量清单;12.12.1.2设计方案;12.12.1.3施工组织设计;12.12.1.4付款计划表;12.12.1.5其他双方认为应作为附件的内容。12.12.2合同附件清单:合同附件清单应列明所有附件的名称、页数和份数。13.13.1通知与送达:本合同项下的通知应以书面形式发送,送达方式包括邮寄、电子邮件或直接交付。13.13.2通知方式与内容:通知应包括通知人、接收人、通知事项、通知日期等必要内容。13.13.3送达方式与证明:通知应以可靠方式送达,并保留送达证明,如邮寄单据、电子邮件发送记录等。14.14.1其他约定事项:本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.14.2合同解释与适用法律:本合同未尽事宜,应按照中华人民共和国相关法律法规解释,适用中华人民共和国法律。14.14.3合同签订与生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念与定义15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.1.2第三方介入是指在合同履行过程中,因特殊需求或合同约定,由第三方参与合同履行活动。15.2第三方介入的必要性15.2.1为了确保工程质量和进度,甲乙双方同意在必要时引入第三方介入。15.2.2第三方介入有助于提高合同履行的透明度和公正性。15.3第三方介入的类型与职责15.3.1中介方:负责协调甲乙双方的关系,提供咨询服务,协助解决合同履行过程中的争议。15.3.2监理方:负责监督工程进度、质量和安全,确保工程按合同要求进行。15.3.3咨询方:提供专业意见和建议,协助甲乙双方解决技术难题。15.3.4评估方:对工程进行评估,包括质量评估、进度评估和成本评估。15.4第三方介入的授权与程序15.4.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条件、职责和权限。15.4.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.5第三方责任限额的明确15.5.1第三方在合同履行过程中的责任限额应在其合作协议中明确规定。15.5.2若第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失,其责任限额应不超过合作协议中约定的金额。15.6第三方与其他各方的责权利划分15.6.1第三方与甲方:15.6.1.1第三方应遵守甲方的指示和合同要求。15.6.1.2第三方有权获得甲方提供的必要资料和信息。15.6.1.3第三方对甲方负有保密义务。15.6.2第三方与乙方:15.6.2.1第三方应遵守乙方的指示和合同要求。15.6.2.2第三方有权获得乙方提供的必要资料和信息。15.6.2.3第三方对乙方负有保密义务。15.6.3第三方与合同其他相关方:15.6.3.1第三方应与其他相关方保持沟通,确保合同履行的协调性。15.6.3.2第三方对其他相关方负有相应的义务和责任。15.7第三方介入的变更与解除15.7.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。15.7.2第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意,并通知第三方。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。15.8.2协商不成的,争议可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。15.9第三方介入的费用承担15.9.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议和合同约定承担。15.9.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式下支付。15.10第三方介入的记录与档案管理15.10.1第三方介入的相关文件、记录和档案应由甲乙双方妥善保管。15.10.2第三方介入的记录应真实、完整,并作为合同履行的依据。15.11第三方介入的终止15.11.1第三方介入的终止应经甲乙双方书面同意。15.11.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列明地砖铺设工程所需的各种材料、数量、规格和单价。要求:清单应与设计图纸相一致,并由甲乙双方共同确认。2.设计方案包含地砖铺设的设计图、效果图及设计说明。要求:设计方案应符合国家相关设计规范,并由设计单位签字盖章。3.施工组织设计包含施工方案、进度计划、质量保证体系、安全措施等。要求:施工组织设计应由施工单位编制,并经甲方审查通过。4.付款计划表列明工程款支付的具体时间节点和金额。要求:付款计划表应与合同约定相符,并由甲乙双方共同确认。5.第三方合作协议包含第三方介入的具体内容、职责、权限和费用等。要求:合作协议应由甲乙双方和第三方共同签订。6.验收合格证书由甲乙双方和第三方共同签署的工程验收合格证书。要求:证书应详细列明验收日期、验收人员、验收结论等。7.争议解决协议包含争议解决方式、程序和费用等。要求:协议应由甲乙双方和第三方共同签订。8.违约金计算方法明确违约金计算的具体公式和标准。要求:计算方法应合理,并由甲乙双方共同确认。9.通知送达确认书证明通知已送达至对方。要求:确认书应由接收方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定时间完成工程;1.2施工单位施工质量不符合合同要求;1.3甲方未按合同约定支付工程款;1.4第三方未能履行合作协议中的义务。2.责任认定标准:2.1施工单位未按时完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金;2.2施工单位施工质量不符合合同要求,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;2.3甲方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应向施工单位支付合同总价款的千分之五作为违约金;2.4第三方未能履行合作协议中的义务,应根据协议约定承担相应的责任。3.违约示例说明:3.1施工单位未按时完成工程,实际完工时间为合同约定完工时间的10天,甲方应支付施工单位合同总价款的千分之五乘以10天作为违约金;3.2施工单位施工质量不符合合同要求,导致部分地砖损坏,甲方应要求施工单位进行修复,并赔偿因此造成的损失;3.3甲方未按合同约定支付工程款,实际支付时间为合同约定支付时间的5天,甲方应支付施工单位合同总价款的千分之五乘以5天作为违约金;3.4第三方未能履行合作协议中的义务,导致工程进度延误,甲方应根据协议约定要求第三方承担相应的责任。全文完。2024版旅游度假区地砖铺设与民族风情设计协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(旅游度假区方)1.2乙方(地砖铺设与民族风情设计方)1.3双方联系方式2.合同签订背景与目的2.1签订合同背景2.2签订合同目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.设计要求4.1设计原则4.2设计风格4.3设计元素4.4设计效果图5.地砖铺设要求5.1地砖规格5.2地砖品牌5.3铺设标准5.4铺设期限6.设计与施工进度安排6.1设计阶段进度6.2施工阶段进度6.3各阶段验收标准7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量验收标准8.付款方式8.1预付款8.2进度款8.3竣工结算款8.4付款时间9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止合同后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同修订13.3合同补充协议14.合同签署14.1双方代表签字14.2签署日期14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(旅游度假区方)1.1.1甲方名称:旅游度假区1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4甲方联系电话:1381.2乙方(地砖铺设与民族风情设计方)1.2.1乙方名称:地砖设计与施工有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:1.2.4乙方联系电话:13956782.合同签订背景与目的2.1签订合同背景:为提升旅游度假区形象,提高游客体验,甲方决定对度假区地面进行地砖铺设及民族风情设计。2.2签订合同目的:明确双方在项目中的权利和义务,确保项目按期、保质完成。3.工程概况3.1工程名称:旅游度假区地砖铺设与民族风情设计工程3.2工程地点:省市区旅游度假区3.3工程规模:度假区总面积约50,000平方米,涉及地面铺设面积约30,000平方米3.4工程期限:自合同签订之日起60天内完成设计工作,90天内完成地砖铺设施工4.设计要求4.1设计原则:遵循民族风情、环保节能、实用美观的原则4.2设计风格:以民族文化为特色,融合现代设计理念4.3设计元素:包括但不限于民族图案、建筑风格、装饰艺术等4.4设计效果图:甲方提供设计效果图,乙方根据效果图进行施工设计5.地砖铺设要求5.1地砖规格:600mm×600mm5.2地砖品牌:品牌,质量符合国家相关标准5.3铺设标准:按照《地砖铺设施工及验收规范》执行,确保平整、牢固、美观5.4铺设期限:自合同签订之日起45天内完成6.设计与施工进度安排6.1设计阶段进度:合同签订后10天内完成初步设计,20天内完成最终设计6.2施工阶段进度:设计完成后5天内开始施工,45天内完成地砖铺设施工6.3各阶段验收标准:按照国家相关标准和双方约定进行验收7.质量保证7.1设计质量保证:乙方保证设计方案的原创性和实用性,确保设计质量7.2施工质量保证:乙方保证施工质量,严格按照国家相关标准和双方约定进行施工7.3质量验收标准:按照国家相关标准和双方约定进行验收,包括材料质量、施工质量、设计质量等8.付款方式8.1预付款:合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付的总合同金额的30%作为预付款8.2进度款:设计阶段完成后,甲方支付设计费用的50%;施工阶段每完成20%的工程量,甲方支付相应工程量的60%作为进度款8.3竣工结算款:施工完成后,乙方提交竣工结算报告,甲方在15个工作日内对结算报告进行审核,确认无误后支付结算款的60%;剩余40%的结算款作为质保金,在质保期满后无质量问题退还乙方9.违约责任9.1甲方违约责任:若甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%每日计算9.2乙方违约责任:若乙方未按约定完成设计或施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%每日计算;若因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金9.3违约赔偿标准:甲方或乙方违约,造成对方损失的,应承担赔偿责任,赔偿金额根据实际损失确定10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:省市仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合同解除与终止11.1合同解除条件:经双方协商一致,可以解除合同;因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除11.2合同终止条件:合同约定的工程完成且验收合格,合同终止11.3解除或终止合同后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余款项、材料、设备等事宜12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:合同约定的工程完成且验收合格,合同终止12.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余款项、材料、设备等事宜13.其他约定事项13.1合同附件:本合同附件包括设计效果图、施工图纸、工程量清单、付款计划等13.2合同修订:本合同如有修订,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效13.3合同补充协议:本合同如有未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同签署14.1双方代表签字:甲方代表(签字):_________;乙方代表(签字):_________14.2签署日期:____年____月____日14.3合同份数:本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同中的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供咨询、评估、监理、检测等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任限额:15.2.1第三方在履行其职责过程中,因其自身过错导致的损失,其责任限额为甲方或乙方因该损失所遭受的损失的50%。15.2.2第三方在履行其职责过程中,如因不可抗力或其他非自身原因导致的损失,第三方不承担赔偿责任。15.3第三方介入方式:15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并由甲方或乙方书面邀请。15.3.2第三方介入的具体职责和权利,应在合同中明确约定。15.4第三方责任划分:15.4.1第三方在合同履行过程中,对设计、施工、材料等方面的评估、检测、监理等职责,不改变甲乙双方的原有责任。15.4.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,应及时通知甲乙双方,并有权要求甲乙双方纠正。16.第三方权利16.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。16.2第三方有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论