2024年数据中心设施维修施工合同范本6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心设施维修施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.合同标的2.1设施维修内容2.2施工范围3.合同工期3.1施工开始时间3.2施工结束时间4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测方法5.工程进度及验收5.1进度安排5.2验收标准5.3验收程序6.工程费用及支付6.1工程费用总额6.2费用组成6.3支付方式及时间7.材料设备供应7.1材料设备清单7.2供应方式7.3质量保证8.保险8.1甲方责任险8.2乙方责任险8.3第三者责任险9.不可抗力9.1定义9.2应对措施9.3责任划分10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：数据中心甲方地址：省市区路号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方乙方名称：维修施工公司乙方地址：省市区路号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.合同标的2.1设施维修内容（1）数据中心机房内所有设备的检查、清洁、保养和更换；（2）空调系统、消防系统、电力系统的检查、维修和保养；（3）数据中心内部装饰、装修的维修和更新；（4）数据中心周边环境的绿化、美化及设施维护。2.2施工范围（1）数据中心机房；（2）数据中心附属设施；（3）数据中心周边环境。3.合同工期3.1施工开始时间合同签订后，乙方应在5个工作日内开始施工。3.2施工结束时间施工总工期为30日历天，自施工开始之日起计算。4.工程质量要求4.1质量标准（1）设备运行稳定，无故障；（2）空调系统、消防系统、电力系统运行正常；（3）数据中心内部装饰、装修美观、整洁；（4）绿化、美化及设施维护达到行业规范要求。4.2质量检测方法（1）设备运行稳定性检测；（2）空调系统、消防系统、电力系统运行状况检测；（3）数据中心内部装饰、装修质量检测；（4）绿化、美化及设施维护质量检测。5.工程进度及验收5.1进度安排施工进度安排如下：（1）第15天：设备检查、清洁、保养；（2）第610天：空调系统、消防系统、电力系统检查、维修；（3）第1115天：数据中心内部装饰、装修维修；（4）第1620天：绿化、美化及设施维护；（5）第2125天：验收准备；（6）第2630天：验收。5.2验收标准验收标准如下：（1）设备运行稳定，无故障；（2）空调系统、消防系统、电力系统运行正常；（3）数据中心内部装饰、装修美观、整洁；（4）绿化、美化及设施维护达到行业规范要求。5.3验收程序验收程序如下：（1）甲方组织验收小组；（2）乙方提交验收报告；（3）验收小组对施工项目进行现场检查；（4）验收合格后，双方签署验收合格证书。6.工程费用及支付6.1工程费用总额本次维修施工总费用为人民币万元整。6.2费用组成费用组成如下：（1）人工费；（2）材料费；（3）设备租赁费；（4）其他费用。6.3支付方式及时间支付方式及时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款人民币万元；（2）施工过程中，甲方根据实际进度支付进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付尾款人民币万元。8.保险8.1甲方责任险甲方应自行投保相应的责任险，确保在合同履行期间，因甲方原因导致的第三方人身伤害或财产损失，由保险人承担相应的赔偿责任。8.2乙方责任险乙方应自行投保相应的责任险，确保在合同履行期间，因乙方施工原因导致的第三方人身伤害或财产损失，由保险人承担相应的赔偿责任。8.3第三者责任险双方应共同投保第三者责任险，保险金额应不低于人民币万元，确保在合同履行期间，因施工活动导致第三方人身伤害或财产损失，由保险人承担相应的赔偿责任。9.不可抗力9.1定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或者履行困难，且合同双方在签订合同时无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。9.2应对措施发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切必要的措施减少损失。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商确定合同延期履行或解除合同。9.3责任划分因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时，双方互不承担责任。但双方应承担各自因不可抗力造成的损失。10.违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成施工；（2）乙方施工质量不符合合同约定；（3）甲方未按合同约定支付工程款；（4）甲方未按合同约定提供施工条件。10.2违约责任承担（1）违约方应向守约方支付违约金；（2）守约方有权要求违约方承担损害赔偿责任；（3）违约方应承担因违约行为导致的合同解除责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方违约导致合同无法履行；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2解除程序合同解除时，双方应书面通知对方，并采取必要的措施保护合同标的。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工期结束；（2）合同履行完毕；（3）合同解除；（4）合同终止的其他情形。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工期。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念在本合同中，第三方指除合同甲方和乙方之外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险公司等。15.2第三方的责权利15.2.1责任（1）按照合同约定提供专业服务；（2）保证服务的质量和时效性；（3）对提供的服务承担相应的法律责任。15.2.2权利（1）按照合同约定获得报酬；（2）要求甲方和乙方履行合同约定的义务；（3）在合同履行过程中，对甲方和乙方的行为提出意见和建议。15.2.3义务（1）遵守国家法律法规；（2）维护甲方和乙方的合法权益；（3）保守合同相关商业秘密。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理或服务提供关系，甲方应根据合同约定支付相应的费用。15.3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为承揽或服务提供关系，乙方应根据合同约定提供必要的条件和支持。15.3.3第三方与合同履行第三方在合同履行过程中，应与甲方和乙方保持良好沟通，确保合同顺利履行。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的条件（1）合同约定允许第三方介入；（2）介入的第三方具备相应的资质和能力；（3）介入的第三方能够保证服务的质量和时效性。16.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：（1）甲方或乙方向对方提出第三方介入的申请；（2）对方同意后，双方共同与第三方签订服务协议；（3）第三方按照服务协议履行职责。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用由合同约定，甲方和乙方应根据实际情况分担。17.第三方的责任限额17.1责任限额的设定第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由合同约定，最高不超过人民币万元。17.2责任限额的适用范围（1）第三方提供服务过程中造成的损失；（2）第三方违反合同约定造成的损失。17.3超过责任限额的处理若第三方造成的损失超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。18.第三方的变更和解除18.1第三方的变更如需变更第三方，甲方或乙方应提前通知对方，并取得对方的书面同意。18.2第三方的解除如第三方违反合同约定，甲方或乙方有权解除与第三方的服务协议，并追究其相应的责任。19.第三方的保密义务第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。20.第三方的合规要求第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同附件一：合同签订确认书附件二：工程量清单附件三：工程进度计划表附件四：工程验收报告附件五：工程费用支付凭证2.设施维修相关文件附件六：设施维修方案附件七：设备清单及技术参数附件八：材料设备采购清单附件九：施工图纸及技术规范3.保险相关文件附件十：保险合同附件十一：保险理赔申请书附件十二：保险理赔凭证4.不可抗力相关文件附件十三：不可抗力事件证明附件十四：不可抗力事件应对措施记录5.争议解决相关文件附件十五：争议解决协商记录附件十六：争议解决仲裁协议6.第三方介入相关文件附件十七：第三方服务协议附件十八：第三方资质证明文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定时间完成施工乙方施工质量不符合合同约定甲方未按合同约定支付工程款甲方未按合同约定提供施工条件第三方未按服务协议提供专业服务第三方泄露甲方和乙方的商业秘密2.责任认定标准乙方未按合同约定时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的%作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定，导致工程返工，乙方应承担全部返工费用。甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款的%作为违约金。甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，甲方应承担相应的责任。第三方未按服务协议提供专业服务，导致工程损失，第三方应承担相应责任。第三方泄露甲方和乙方的商业秘密，第三方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明乙方在合同约定工期内未能完成施工，实际工期延迟了10天，则乙方应向甲方支付违约金，计算公式为：合同总价款×%×10天。乙方施工过程中，发现工程质量问题，经检测，发现质量问题导致返工，乙方应承担返工费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。甲方在支付工程款时，延迟了5天，则甲方应向乙方支付违约金，计算公式为：合同总价款×%×5天。全文完。2024年数据中心设施维修施工合同范本1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.双方当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.合同标的3.1数据中心设施概况3.2维修施工范围3.3工程量及质量要求4.工程进度安排4.1工程分阶段4.2每个阶段的工期4.3工程进度款支付节点5.工程款项及支付方式5.1工程款总额5.2预付款比例及支付时间5.3进度款支付比例及支付时间5.4结算款支付比例及支付时间5.5违约金及赔偿金计算方式6.施工现场管理6.1施工现场安全文明要求6.2施工现场环境保护要求6.3施工现场材料及设备管理6.4施工现场人员管理7.质量保证7.1质量标准7.2质量检测与验收7.3质量保修期限8.保密条款8.1保密范围8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约金及赔偿金计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更后的处理13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年数据中心设施维修施工合同1.2合同编号：DS20240011.3合同签订日期：2024年1月10日1.4合同生效日期：合同签订之日起1.5合同终止日期：维修施工完成并验收合格之日起2.双方当事人信息2.1甲方信息：甲方名称：科技有限公司甲方地址：省市区路号甲方联系人：联系电话：138xxxx56782.2乙方信息：乙方名称：建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号乙方联系人：联系电话：139xxxx56783.合同标的3.1数据中心设施概况：数据中心名称：数据中心数据中心地址：省市区路号数据中心建设规模：占地面积平方米，建筑面积平方米3.2维修施工范围：1.电力系统维修：包括变压器、配电柜、电缆等设备的检查、维修和更换2.空调系统维修：包括空调机组、冷却塔、水泵等设备的检查、维修和更换3.通信系统维修：包括通信线路、光纤、交换机等设备的检查、维修和更换4.安全系统维修：包括门禁系统、监控系统、消防系统等设备的检查、维修和更换5.水系统维修：包括冷却水系统、消防水箱等设备的检查、维修和更换3.3工程量及质量要求：1.工程量：根据甲方提供的工程量清单执行2.质量要求：符合国家相关质量标准，确保维修施工质量4.工程进度安排4.1工程分阶段：1.预备阶段：1个月2.施工阶段：3个月3.验收阶段：1个月4.2每个阶段的工期：1.预备阶段：从合同生效之日起1个月内完成2.施工阶段：从预备阶段结束之日起3个月内完成3.验收阶段：从施工阶段结束之日起1个月内完成4.3工程进度款支付节点：1.预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%2.进度款：每个阶段完成50%后支付，金额为该阶段合同总额的50%3.结算款：验收合格后支付，金额为合同总额的40%5.工程款项及支付方式5.1工程款总额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）5.2预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%5.3进度款支付比例及支付时间：每个阶段完成50%后支付，金额为该阶段合同总额的50%5.4结算款支付比例及支付时间：验收合格后支付，金额为合同总额的40%5.5违约金及赔偿金计算方式：1.甲方违约：每延迟一天，应向乙方支付违约金人民币壹仟元整（￥1,000.00）2.乙方违约：每延迟一天，应向甲方支付违约金人民币壹仟元整（￥1,000.00）6.施工现场管理6.1施工现场安全文明要求：1.严格执行国家有关安全生产法律法规2.施工现场应设置明显的安全警示标志3.施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料、设备6.2施工现场环境保护要求：1.严格按照国家环保要求，做好施工现场的环保工作2.施工过程中产生的废水、废气、噪声等应进行处理，不得对周围环境造成污染6.3施工现场材料及设备管理：1.乙方应负责施工现场材料及设备的采购、运输、保管和使用2.甲方提供必要的施工场地及设施6.4施工现场人员管理：1.乙方应确保施工现场人员具备相应的资质和技能2.乙方应对施工现场人员进行安全教育和管理，确保施工安全8.保密条款8.1保密范围：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等2.合同内容、合同签订、履行情况及终止等事项8.2保密期限：1.自合同签订之日起至合同终止后3年8.3违约责任：1.如一方违反保密义务，应立即停止违约行为，并承担相应的法律责任2.违约方应向守约方支付违约金，金额为守约方因此遭受损失的1.5倍9.违约责任9.1甲方违约责任：1.甲方未按时支付款项，每延迟一天，应向乙方支付逾期付款利息，利率为同期银行贷款利率的1.5倍2.甲方未按时完成验收，每延迟一天，应向乙方支付违约金，金额为合同总额的0.5%9.2乙方违约责任：1.乙方未按时完成维修施工，每延迟一天，应向甲方支付违约金，金额为合同总额的0.5%2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程不合格，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用9.3违约金及赔偿金计算方式：1.违约金及赔偿金按实际损失计算，最高不超过合同总额2.逾期付款利息按实际逾期天数计算10.争议解决10.1争议解决方式：1.双方应友好协商解决争议2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构：1.本合同争议解决机构为市仲裁委员会10.3争议解决费用：1.仲裁费用由败诉方承担，仲裁庭另有约定的除外11.合同解除11.1合同解除条件：1.合同约定的解除条件成就2.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行3.由于不可抗力致使合同无法履行11.2合同解除程序：1.解除合同一方应书面通知对方2.双方应在收到解除合同通知之日起30日内办理合同解除手续11.3合同解除后的处理：1.双方应按照合同约定和法律规定，处理合同解除后的善后事宜2.乙方应退还甲方预付款12.合同生效及变更12.1合同生效条件：1.双方签字盖章2.甲方支付预付款12.2合同变更程序：1.双方协商一致2.签订书面变更协议12.3合同变更后的处理：1.合同变更后，双方应按照变更后的约定履行合同2.合同变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力13.合同附件13.1附件清单：1.数据中心设施维修施工方案2.工程量清单3.材料设备清单4.质量检测报告13.2附件内容：1.数据中心设施维修施工方案应详细说明维修施工的具体内容、施工方法、质量标准等2.工程量清单应详细列出各项工程量及单位价格3.材料设备清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、数量等4.质量检测报告应详细说明检测内容、检测方法、检测结果等14.其他约定事项14.1双方应遵守国家法律法规，诚实守信，履行合同义务14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.3本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方概念界定1.第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托介入合同履行过程中的自然人、法人或其他组织。2.第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入目的1.增强合同履行的透明度2.提高工程质量3.保障合同双方的合法权益15.3第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应共同商定第三方的介入方式、职责范围和权限。2.甲乙双方应书面通知第三方介入事项，并取得第三方的书面同意。15.4第三方职责1.监理方：负责监督工程进度、质量、安全等，提出监理意见。2.检测方：负责对工程质量、材料、设备等进行检测，出具检测报告。3.咨询方：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.5第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.第三方有权向甲乙双方提出整改意见。15.6第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系。2.第三方与甲方、乙方之间不承担连带责任。3.第三方仅对甲乙双方负责，不对合同外的第三方承担责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义1.第三方责任限额是指第三方因违约、过失或其他原因造成甲乙双方损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额计算1.第三方责任限额根据第三方介入合同的具体职责和风险程度确定。2.第三方责任限额不得超过合同总额的一定比例，具体比例由甲乙双方商定。16.3第三方责任限额的适用1.第三方责任限额仅适用于第三方因违约、过失或其他原因造成甲乙双方损失的情况。2.第三方责任限额不适用于不可抗力、甲乙双方故意或重大过失等情形。16.4第三方责任限额的变更1.第三方责任限额的变更需经甲乙双方书面同意，并通知第三方。2.第三方责任限额的变更不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入合同的独立性17.1第三方介入合同是甲乙双方合同履行过程中的一个独立合同。17.2第三方介入合同的履行不影响甲乙双方合同的主要内容和履行。17.3第三方介入合同的变更和解除1.第三方介入合同的变更和解除需经甲乙双方书面同意，并通知第三方。2.第三方介入合同的变更和解除不影响甲乙双方合同的有效性和履行。18.第三方介入合同的其他约定18.1第三方介入合同的具体条款由甲乙双方与第三方协商确定。1.第三方的名称、地址、联系人等信息2.第三方的职责、权限和责任3.第三方的报酬和支付方式4.第三方的责任限额5.第三方介入合同的生效、变更和解除条件6.第三方介入合同的争议解决方式第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.数据中心设施维修施工方案详细要求和说明：该方案应包括维修施工的目的、范围、方法、进度安排、质量标准、安全措施等，以及相关技术参数和施工图纸。2.工程量清单详细要求和说明：清单应详细列出各项工程量，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，并附上相应的单价和总价。3.材料设备清单详细要求和说明：清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、品牌、产地、单价和总价，以及供应商信息。4.质量检测报告详细要求和说明：报告应包括检测项目、检测方法、检测结果、检测日期、检测人员等信息，并由检测机构盖章。5.施工现场安全文明施工措施详细要求和说明：措施应包括施工现场的安全管理制度、安全警示标志、环境保护措施、文明施工措施等。6.施工现场人员资质证明详细要求和说明：证明应包括施工人员的姓名、身份证号码、岗位、资质证书等信息。7.工程进度报告8.工程验收报告详细要求和说明：报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等信息。9.合同变更协议详细要求和说明：协议应包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款、变更生效日期等信息。10.争议解决协议详细要求和说明：协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项乙方未按时完成维修施工乙方未按合同约定进行施工，导致工程不合格第三方未履行职责，导致工程延误或质量问题2.责任认定标准：违约行为发生时，应立即通知对方，并说明违约原因双方应协商解决违约问题，协商不成可依法提起诉讼或仲裁违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等3.违约责任示例说明：甲方未按时支付款项，每延迟一天，应向乙方支付逾期付款利息，利率为同期银行贷款利率的1.5倍。乙方未按时完成维修施工，每延迟一天，应向甲方支付违约金，金额为合同总额的0.5%。乙方未按合同约定进行施工，导致工程不合格，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。第三方未履行职责，导致工程延误或质量问题，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024年数据中心设施维修施工合同范本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同目的2.甲方责任2.1甲方提供条件2.2甲方配合义务2.3甲方验收标准3.乙方责任3.1乙方施工资质3.2乙方施工方案3.3乙方施工进度3.4乙方施工质量3.5乙方施工安全4.施工范围4.1施工地点4.2施工内容4.3施工期限5.施工费用5.1工程量清单5.2工程款支付方式5.3付款节点5.4逾期付款责任6.材料供应6.1材料种类6.2材料质量6.3材料供应商6.4材料费用7.施工变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用8.验收标准8.1验收条件8.2验收程序8.3验收结果9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工方案13.3附件三：验收标准14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同生效第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年数据中心设施维修施工合同1.2合同编号：2024DS0011.3合同签订日期：2024年1月15日1.4合同双方1.4.1甲方：数据中心有限公司1.4.2乙方：建筑工程有限公司1.5合同目的：明确甲乙双方在数据中心设施维修施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第二条甲方责任2.1甲方提供条件2.1.1甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电接入、安全通道等。2.1.2甲方应保证提供的场地满足乙方施工需求，确保施工期间不因场地问题影响施工进度。2.2甲方配合义务2.2.1甲方应积极配合乙方进行施工，提供必要的施工图纸、技术资料等。2.2.2甲方应按乙方要求提供施工期间的临时设施，如临时办公场所、临时住宿等。2.3甲方验收标准2.3.1甲方应按照国家相关标准和合同约定，对施工完成后的工程进行验收。2.3.2甲方验收合格后，乙方应提供相应的验收报告。第三条乙方责任3.1乙方施工资质3.1.1乙方应具备相应的施工资质，包括但不限于建筑工程施工总承包资质。3.1.2乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，配备合格的施工人员。3.2乙方施工方案3.2.1乙方应在合同签订后10日内提交施工方案，经甲方审核通过后方可实施。3.2.2施工方案应包括施工进度、施工工艺、质量保证措施等内容。3.3乙方施工进度3.3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。3.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如遇特殊情况需延长工期，应及时通知甲方。3.4乙方施工质量3.4.1乙方应严格按照国家相关标准和合同约定，确保施工质量。3.4.2乙方应建立质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、整改。3.5乙方施工安全3.5.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全。3.5.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工过程中的安全隐患进行排查、整改。第四条施工范围4.1施工地点：市区数据中心4.2施工内容：数据中心设施维修施工，包括但不限于设备更换、线路整改、机房装修等。4.3施工期限：自合同签订之日起90日内完成施工。第五条施工费用5.1工程量清单：详见附件一5.2工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：5.2.1首付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的30%。5.2.2进度款：每完成一个阶段的施工，经甲方验收合格后5个工作日内，支付该阶段工程款的70%。5.2.3尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余工程款的10%。5.3付款节点：详见附件一5.4逾期付款责任：甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第六条材料供应6.1材料种类：详见附件一6.2材料质量：乙方应选用符合国家相关标准和合同约定质量要求的材料。6.3材料供应商：乙方应选择具备相应资质的供应商，并签订采购合同。6.4材料费用：详见附件一第七条施工变更7.1变更原因：因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的施工变更。7.2变更程序：7.2.1乙方应在变更原因出现后3日内向甲方提出书面变更申请。7.2.2甲方应在收到变更申请后5日内回复乙方，同意或不同意变更。7.2.3甲方同意变更的，双方应签订书面变更协议，并调整合同内容。7.3变更费用：变更费用按照实际发生费用计算，并按照合同约定的支付方式支付。第八条验收标准8.1验收条件8.1.1工程完成并达到合同约定的质量标准。8.1.2乙方完成施工图纸和施工方案中约定的所有工作内容。8.1.3施工现场清理完毕，无遗留垃圾和杂物。8.2验收程序8.2.1乙方完成施工后，向甲方提交书面验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。8.2.3验收组由甲方代表、乙方代表和相关专业人员组成。8.3验收结果8.3.1验收合格：工程符合合同约定的质量标准，甲方签署验收合格证明。8.3.2验收不合格：工程不符合合同约定的质量标准，乙方需进行整改，整改后重新提交验收申请。第九条违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款总额的千分之五计算。9.1.2甲方提供的场地条件不符合约定，导致施工延误，应赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按时完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。9.2.2乙方施工质量不符合约定，应承担返工或修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：仲裁委员会第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。11.2.2双方应在收到解除通知后5个工作日内确认解除合同。第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的施工期限届满，且工程验收合格。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1双方签署合同终止协议。12.2.2乙方完成剩余工作，甲方进行最终验收。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工方案13.3附件三：验收标准第十四条其他约定14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”指非合同双方，为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入情形2.1第三方介入情形包括但不限于：2.1.1提供设计、监理、检测等技术服务。2.1.2承担部分施工任务或提供材料供应。2.1.3作为中介方协助合同双方进行合同签订、履行及争议解决。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：3.1.1第三方因自身原因导致工程出现质量问题或安全事故，其责任限额由合同双方与第三方另行协商确定。3.1.2第三方责任限额不得高于合同总价的一定比例，具体比例由合同双方在合同中约定。第四条第三方责任划分4.1第三方责任划分：4.1.1第三方在合同约定范围内提供的服务，其责任由第三方承担。4.1.2第三方未履行合同义务或履行不符合合同约定，导致工程出现质量问题或安全事故，其责任由第三方承担。4.1.3第三方因不可抗力导致工程出现质量问题或安全事故，其责任按照本合同第九条约定处理。第五条第三方权利义务5.1第三方权利：5.1.1第三方有权按照合同约定，要求甲方提供必要的条件和支持。5.1.2第三方有权要求乙方按照合同约定，提供相应的配合和支持。5.1.3第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。5.2第三方义务：5.2.1第三方应按照合同约定，提供优质、高效的服务。5.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。5.2.3第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。第六条第三方合同签订6.1第三方合同签订：6.1.1第三方与甲方或乙方签订合同，应将本合同作为附件。6.1.2第三方合同中应明确约定与本合同相关的权利义务。第七条第三方变更管理7.1第三方变更管理：7.1.1第三方在合同履行过程中，如需进行变更，应按照本合同第七条约定程序进行。7.1.2第三方变更费用，由合同双方与第三方协商确定。第八条第三方争议解决8.1第三方争议解决：8.1.1第三方与甲方或乙方的争议，应通过协商解决。8.1.2协商不成的，可提交本合同第十条约定的争议解决机构解决。第九条第三方介入合同终止9.1第三方介入合同终止：9.1.1第三方合同因本合同终止而终止。9.1.2第三方合同终止后，第三方应按照合同约定，完成剩余工作并办理相关手续。第十条第三方介入合同生效10.1第三方介入合同生效：10.1.1第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2第三方介入合同与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有施工项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。单价应按照国家相关标准和市场行情确定。总价应与合同总价相符。2.附件二：施工方案详细要求和说明：明确施工工艺、施工顺序、施工方法、质量保证措施、安全措施等。施工方案应经甲方审核通过。3.附件三：验收标准详细要求和说明：列明工程质量验收的各项指标和标准。验收标准应符合国家相关标准和行业标准。4.附件四：第三方合同详细要求和说明：列明第三方合同的主要条款，包括服务内容、费用、期限、责任等。第三方合同应与本合同相关条款保持一致。5.附件五：施工图纸和技术资料详细要求和说明：提供施工所需的图纸和技术资料，确保施工质量和进度。图纸和技术资料应清晰、完整、准确。6.附件六：验收报告详细要求和说明：记录验收过程和结果，包括验收日期、验收人员、验收意见等。验收报告应由甲方签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款。提供的场地条件不符合约定。未按时提供施工图纸和技术资料。乙方违约行为：未按时完成施工。施工质量不符合约定。施工过程中发生安全事故。第三方违约行为：提供的服务不符合约定。因自身原因导致工程出现质量问题或安全事故。2.责任认定标准：甲方违约责任：逾期付款违约金：按逾期付款总额的千分之五计算。提供场地条件不符合约定：赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任：逾期完成施工违约金：每延误一天，支付合同总价千分之二的违约金。施工质量不符合约定：承担返工或修复责任，并赔偿甲方损失。施工过程中发生安全事故：承担相应法律责任。第三方违约责任：第三方违约金：按合同约定比例计算。因第三方原因导致工程出现质量问题或安全事故：承担相应法律责任。示例说明：甲方逾期支付工程款：若甲方逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按逾期付款总额的千分之五计算，例如，若合同总价为100万元，逾期付款10天，则甲方应支付违约金5000元。乙方施工质量不符合约定：若乙方施工的某项工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并赔偿因此造成的损失，例如，若因乙方施工原因导致设备损坏，乙方应负责更换设备并赔偿损失。全文完。2024年数据中心设施维修施工合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的及范围2.1维修施工项目名称2.2维修施工项目地点2.3维修施工项目内容2.4维修施工项目范围3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2进度安排及节点4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式及时间节点5.材料设备采购及使用5.1材料设备采购原则5.2材料设备清单及价格5.3材料设备验收及交付6.施工质量管理及验收6.1施工质量管理要求6.2验收标准及流程6.3验收时间及结果7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3事故处理及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1隐私保护12.2知识产权12.3其他约定事项13.合同附件13.1附件一：维修施工项目明细表13.2附件二：材料设备清单13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：____________________1.1.2甲方地址：____________________1.1.3甲方联系人：___________________1.1.4甲方联系电话：_________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：____________________1.2.2乙方地址：____________________1.2.3乙方联系人：___________________1.2.4乙方联系电话：_________________2.合同标的及范围2.1维修施工项目名称：____________________2.2维修施工项目地点：____________________2.3维修施工项目内容：2.3.1系统设备维护2.3.2网络设备维护2.3.3环境设备维护2.4维修施工项目范围：2.4.1设备检查与清洗2.4.2设备故障排除2.4.3设备更换与升级3.合同工期及进度安排3.1合同工期：自合同签订之日起____个月3.2进度安排及节点：3.2.1项目启动阶段：合同签订后____个工作日内3.2.2设备检查与清洗阶段：合同签订后____个工作日内完成3.2.3故障排除与设备更换阶段：合同签订后____个工作日内完成3.2.4项目验收阶段：合同签订后____个工作日内完成4.合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币____元整4.2支付方式及时间节点：4.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%4.2.2进度款：每个阶段完成后____个工作日内支付该阶段合同价款的____%4.2.3验收款：项目验收合格后____个工作日内支付合同价款的____%5.材料设备采购及使用5.1材料设备采购原则：5.1.1符合国家相关法律法规及行业标准5.1.2选择优质、性能稳定的品牌及产品5.2材料设备清单及价格：5.2.1材料设备名称及规格：____________________5.2.2材料设备单价：____________________5.2.3材料设备总价：____________________5.3材料设备验收及交付：5.3.1乙方在材料设备到货后____个工作日内完成验收5.3.2验收合格后，乙方应在____个工作日内将材料设备交付甲方6.施工质量管理及验收6.1施工质量管理要求：6.1.1严格按照国家相关法律法规及行业标准执行6.1.2确保施工质量符合甲方要求6.2验收标准及流程：6.2.1验收标准：____________________6.2.2验收流程：____________________6.3验收时间及结果：6.3.1验收时间：合同工期结束后____个工作日内6.3.2验收结果：____________________7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求：7.1.1严格遵守国家安全生产法律法规7.1.2建立健全安全生产管理制度7.2环境保护要求：7.2.1严格遵守国家环境保护法律法规7.2.2减少施工过程中的环境污染7.3事故处理及责任：7.3.1发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理7.3.2事故责任按照国家相关法律法规及合同约定承担8.保密条款8.1保密内容8.1.1甲方和乙方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等；8.1.2有关合同标的的制造工艺、技术参数、技术图纸等；8.1.3甲方和乙方在合同履行过程中约定应予保密的其他信息。8.2保密期限8.2.1本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后____年止。8.2.2即使合同终止，保密义务亦继续有效，保密期限自保密信息被披露之日起计算。8.3违约责任8.3.1任何一方违反保密义务，导致对方商业秘密或其他保密信息泄露的，应承担相应的法律责任；8.3.2违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理的维权费用。9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1任何一方违反本合同约定，导致合同目的不能实现或造成对方损失的，应承担违约责任；9.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.2争议解决方式9.2.1甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；9.2.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1甲方或乙方出现严重违约行为，另一方有权解除合同；10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行，双方协商一致可解除合同；10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期或履行期限届满；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3法律法规规定的其他合同终止情形。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1甲方和乙方在合同上签字或盖章；11.1.2合同已按约定履行相关手续；11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期或履行期限届满；11.2.2合同解除；11.2.3法律法规规定的其他合同终止情形。12.其他约定事项12.1隐私保护12.1.1甲方和乙方应严格遵守国家有关个人隐私保护的法律法规；12.1.2未经对方同意，不得披露或使用对方的个人信息。12.2知识产权12.2.1合同标的涉及的知识产权归甲方所有；12.2.2乙方不得未经甲方同意，擅自使用、转让或许可他人使用甲方知识产权。12.3其他约定事项12.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；12.3.2本合同如有未尽事宜或与法律法规冲突之处，以法律法规为准。13.合同附件13.1附件一：维修施工项目明细表13.2附件二：材料设备清单13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效日期14.1签署日期：____________________14.2生效日期：自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，在合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方主体。15.2第三方介入条件15.2.1在合同履行过程中，如甲乙双方认为有必要引入第三方提供专业服务或协助，应提前协商一致，并签订相应的合作协议。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并由甲方或乙方发出邀请函；15.3.2第三方应在收到邀请函后____个工作日内，向甲乙双方提交合作协议草案；15.3.3甲乙双方在收到合作协议草案后____个工作日内，对协议内容进行审核，并签署正式合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合作协议过程中，应严格按照协议约定和法律法规履行职责；16.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，原则上不超过协议总金额的____%；16.2.2如第三方责任限额不足以弥补甲方或乙方的损失，甲乙双方可另行协商或向第三方追偿。17.第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合作协议约定，获得甲乙双方提供的必要资料和协助；17.1.2第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方进行必要的监督和指导。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合作协议约定，按时、保质、保量地完成专业服务或协助工作；17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。17.3第三方与其他各方的划分说明17.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系，由合作协议约定；17.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规及行业标准；17.3.3第三方与甲乙双方之间的关系，不因本合同的履行而改变。18.第三方变更及退出18.1第三方变更18.1.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；18.1.2第三方变更后，原合作协议中与第三方相关的条款自动失效，双方应重新签订合作协议。18.2第三方退出18.2.1第三方在履行合作协议过程中，如出现严重违约行为，甲乙双方有权解除合作协议；18.2.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同的其他条款。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同和合作协议的约定，继续履行各自的权利和义务；19.2如第三方介入导致合同履行出现争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可按照第9条争议解决方式处理。20.第三方介入后的合同终止20.1第三方介入后的合同终止，应按照本合同第10条合同解除及终止的约定执行；20.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行本合同的其他条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：维修施工项目明细表要求：1.1列明所有维修施工项目的具体名称、地点、内容、数量、预计工期等信息。1.2明确各项目的预算金额及支付条件。说明：该附件用于详细记录维修施工项目的具体信息，作为合同履行的重要依据。2.附件二：材料设备清单要求：2.1列明所有所需材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。2.2明确材料设备的采购来源、供应商信息及验收标准。说明：该附件用于详细记录所需材料设备的信息，确保项目顺利进行。3.附件三：其他相关文件要求：3.1包含合同履行过程中产生的各类文件，如会议纪要、验收报告、变更通知等。3.2文件应真实、完整、具有法律效力。说明：该附件用于收集合同履行过程中的相关文件，便于双方日后查阅和维权。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：1.1.1未按约定时间支付款项；1.1.2未按约定提供施工场地或相关资料；1.1.3未按约定完成维修施工项目。1.2乙方违约行为：1.2.1未按约定时间完成维修施工项目；1.2.2施工质量不符合约定标准；1.2.3未按约定提供材料设备。2.责任认定标准：2.1违约金：2.1.1甲方未按约定支付款项的，应支付每日万分之五的违约金；2.1.2乙方未按约定时间完成维修施工项目的，应支付每日万分之五的违约金。2.2损失赔偿：2.2.1因甲方违约导致乙方损失的，甲方应赔偿乙方实际损失；2.2.2因乙方违约导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。3.违约行为示例说明：3.1甲方违约示例：3.1.1甲方应在合同签订后五个工作日内支付首期款项，但甲方未按时支付，导致乙方施工进度受阻。3.1.2违约责任：甲方应支付每日万分之五的违约金，并赔偿乙方因延误施工产生的额外费用。3.2乙方违约示例：3.2.1乙方应在合同约定的时间内完成维修施工项目，但乙方延误了工期，导致甲方业务受损。3.2.2违约责任：乙方应支付每日万分之五的违约金，并赔偿甲方因延误施工造成的损失。全文完。2024年数据中心设施维修施工合同范本4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期2.合同标的及范围2.1数据中心设施维修施工项目名称2.2施工地点及范围2.3施工内容3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度要求3.3验收标准4.工程造价及支付方式4.1工程造价4.2付款方式4.3付款时间节点5.施工质量要求及验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3质量保证期6.施工安全管理及环境保护6.1安全管理措施6.2环境保护措施6.3应急预案7.施工资料及档案管理7.1施工资料编制要求7.2档案管理要求8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同签署及份数13.1合同签署13.2合同份数14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：科技有限公司法定代表人：乙方：建筑工程有限公司法定代表人：1.2注册地址及联系方式甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月15日。2.合同标的及范围2.1数据中心设施维修施工项目名称数据中心A栋设施维修施工项目2.2施工地点及范围施工地点：市区数据中心A栋施工范围：包括但不限于数据中心A栋的电力设施、空调系统、消防系统、网络设备等的维修和改造。2.3施工内容施工内容包括但不限于：1.电力设施维修：包括电缆、配电箱、变压器等设施的检查、维修和更换。2.空调系统维修：包括空调机组、冷却塔、冷冻水泵等设施的检查、维修和更换。3.消防系统维修：包括消防报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓等设施的检查、维修和更换。4.网络设备维修：包括交换机、路由器、防火墙等设施的检查、维修和更换。3.合同工期及进度3.1工期安排合同工期为60日历天，自合同生效之日起计算。3.2进度要求1.第120天：完成电力设施维修。2.第2140天：完成空调系统维修。3.第4150天：完成消防系统维修。4.第5160天：完成网络设备维修。3.3验收标准1.电力设施维修：达到国家相关电力设施维修标准。2.空调系统维修：达到国家相关空调系统维修标准。3.消防系统维修：达到国家相关消防系统维修标准。4.网络设备维修：达到国家相关网络设备维修标准。4.工程造价及支付方式4.1工程造价本合同工程造价为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。4.2付款方式1.合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。2.施工进度达到合同约定进度要求后，甲方支付合同总价的40%。3.工程验收合格后，甲方支付合同总价的20%。4.合同履行完毕，甲方支付合同总价的10%作为质保金。4.3付款时间节点1.预付款：合同签订后5个工作日内。2.第一次进度款：施工进度达到合同约定进度要求后5个工作日内。3.第二次进度款：工程验收合格后5个工作日内。4.质保金：合同履行完毕后30日内。5.施工质量要求及验收5.1施工质量标准1.电力设施维修：达到国家相关电力设施维修标准。2.空调系统维修：达到国家相关空调系统维修标准。3.消防系统维修：达到国家相关消防系统维修标准。4.网络设备维修：达到国家相关网络设备维修标准。5.2验收程序1.甲方负责组织验收，乙方应提供相关验收资料。2.验收合格后，甲方出具验收报告，确认工程合格。3.验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。5.3质量保证期本合同工程质量保证期为自工程验收合格之日起12个月。6.施工安全管理及环境保护6.1安全管理措施1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。2.乙方应制定详细的安全管理制度，明确安全责任。3.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。6.2环境保护措施1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。2.乙方应制定环境保护措施，减少施工对环境的影响。3.乙方应定期对施工现场进行环境监测。8.违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成施工任务。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准。3.乙方未按照合同约定进行施工安全管理，造成安全事故。4.乙方未按照合同约定进行环境保护，造成环境污染。5.甲方未按合同约定支付款项。6.任何一方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任1.对于未按合同约定时间完成施工任务的，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。2.对于施工质量不符合合同约定标准的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。3.对于造成安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.对于造成环境污染的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。5.对于未按合同约定支付款项的，甲方应向乙方支付应付款项的滞纳金。6.对于任何一方违反合同约定的其他义务，应按照法律或合同约定承担相应的责任。8.3违约赔偿违约方应按照上述违约责任条款向守约方支付违约赔偿金，并承担因此产生的所有费用。9.争议解决9.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序1.双方应自争议发生之日起30日内协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。10.合同解除10.1合同解除条件1.一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施无效。2.不可抗力导致合同无法履行。3.双方协商一致解除合同。10.2解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方。2.收到解除合同通知的一方应在接到通知之日起15日内确认是否同意解除。3.解除合同的通知送达对方后，合同自通知到达对方时解除。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的工期结束，且双方验收合格。2.合同解除。3.合同约定的其他终止条件。12.其他约定事项12.1不可抗力本合同所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。12.2通知方式1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送。2.通知应以挂号信或特快专递方式发送至对方指定的地址。12.3合同附件本合同附件包括但不限于：1.施工图纸及变更通知。2.付款凭证。3.验收报告。4.其他双方认为必要的文件。13.合同签署及份数13.1合同签署本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.2合同份数本合同共四份，每份均为原件。14.合同附件清单1.施工图纸及变更通知。2.付款凭证。3.验收报告。4.双方签订的补充协议（如有）。5.其他双方认为必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、保险方、咨询方等，是指在合同履行过程中，因特定目的或服务需求，由甲乙双方同意引入的独立第三方。15.2第三方的责权利1.责任：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担相应责任。2.权利：第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用，并享有合同中约定的其他权利。3.义务：第三方应遵守合同约定，配合甲乙双方履行合同，并接受甲乙双方的监督。15.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：第三方为甲方提供相关服务，甲方支付服务费用，第三方对甲方负责。2.第三方与乙方的关系：第三方为乙方提供相关服务，乙方支付服务费用，第三方对乙方负责。3.第三方与合同履行的关系：第三方参与合同履行，对合同履行的质量和进度负责。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件1.甲乙双方一致同意引入第三方。2.第三方具备相应的资质和能力。3.第三方的服务内容符合合同要求。16.2第三方介入的程序1.双方协商确定第三方的服务内容、费用及期限。2.双方签署第三方服务协议。3.第三方按照协议约定提供服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定1.第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容和服务费用等因素确定。2.第三方责任限额应在第三方服务协议中明确。17.2第三方责任限额的执行1.第三方在履行服务过程中，如因自身原因造成损失，应在责任限额内承担赔偿责任。2.超过责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定承担。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方服务费用的支付1.第三方服务费用应按照合同约定和第三方服务协议的约定支付。2.甲方和乙方应根据合同约定和第三方服务协议的约定，各自承担相应的服务费用。18.2第三方服务的监督1.甲乙双方有权对第三方提供服务的过程和结果进行监督。2.第三方应配合甲乙双方的监督工作。18.3第三方服务的变更1.如需变更第三方服务内容，甲乙双方应协商一致，并签署变更协议。2.变更后的服务内容、费用及期限应明确约定。18.4第三方服务的终止1.如需终止第三方服务，甲乙双方应提前通知第三方，并按照合同约定和第三方服务协议的约定处理相关事宜。2.终止第三方服务后，甲乙双方应根据合同约定和第三方服务协议的约定，结算服务费用。18.5第三方服务的争议解决1.第三方服务的争议解决方式应与合同争议解决方式一致。2.争议解决程序应按照合同约定的争议解决程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及变更通知详细要求：包含项目施工图纸、设计变更通知单、施工图设计说明书等，确保图纸准确无误，变更通知及时发出。2.付款凭证详细要求：包括银行转账记录、支票、汇票等，证明付款已实际发生。3.验收报告详细要求：包括工程质量验收记录、验收结论、验收时间、验收人员等信息，确保验收过程规范、结果真实。4.第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、费用、期限、责任等内容，确保第三方服务符合合同要求。5.变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用、变更期限等，确保变更内容合法、合理。6.安全生产事故报告详细要求：包括事故发生时间、地点、原因、损失、处理措施等，确保事故处理及时、有效。7.环境保护措施报告详细要求：包括环境保护措施、监测数据、处理措施等，确保环境保护工作得到落实。8.不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围、处理措施等，确保不可抗力事件得到合理处理。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序、费用等，确保争议得到及时、有效解决。10.其他相关文件详细要求：包括合同履行过程中产生的其他文件，如会议纪要、函件等，确保合同履行过程中的信息完整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定：乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。1.2乙方施工质量不符合合同约定的标准。责任认定：乙方无条件返工，并承担由此产生的所有费用。1.3乙方未按照合同约定进行施工安全管理，造成安全事故。责任认定：乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。1.4乙方未按照合同约定进行环境保护，造成环境污染。责任认定：乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.违约行为2.1甲方未按合同约定支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付应付款项的滞纳金。2.2双方协商一致解除合同。责任认定：双方按照合同约定处理相关事宜。2.3不可抗力导致合同无法履行。责任认定：双方根据法律法规和合同约定协商解决。2.4第三方服务不符合合同约定。责任认定：第三方按照合同约定承担责任。示例说明：1.若乙方未按合同约定的时间完成施工任务，逾期10天，则乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金，即10万元人民币。2.若甲方未按合同约定支付款项，逾期15天，则甲方应向乙方支付应付款项的滞纳金，按每日万分之五计算。全文完。2024年数据中心设施维修施工合同范本5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的物及范围2.1数据中心设施名称2.2维修施工范围2.3施工地点3.工程概况3.1工程规模3.2工程内容3.3工程质量标准4.工期安排4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3逾期竣工违约责任5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款进度6.材料供应6.1材料品牌及规格6.2材料供应责任6.3材料验收及质量保证7.施工安全管理7.1施工现场安全管理7.2安全生产责任7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1施工现场环境保护8.2环境污染处理8.3环境保护责任9.质量验收9.1质量验收标准9.2质量验收程序9.3质量异议处理10.保修责任10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序1