版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水电站建设项目分包工程协议书模板本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程期限5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量责任6.工程进度计划6.1进度安排6.2进度调整6.3进度延误责任7.工程款项支付7.1支付方式7.2支付进度7.3付款条件8.保险8.1甲方责任险8.2乙方责任险8.3第三者责任险9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.其他约定13.1隐私保护13.2法律适用13.3通知方式14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指本合同中委托分包工程的主体。1.1.2“乙方”指接受甲方委托分包工程的承包方。1.1.3“分包工程”指本合同中约定的乙方承担的施工项目。1.1.4“工程量”指分包工程的工程量清单中所列明的数量。1.1.5“工程期限”指分包工程从开工到竣工验收的期限。1.2解释1.2.1本合同中如有未尽事宜或含糊不清之处,双方应友好协商解决。2.双方基本信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称:2.1.2甲方地址:2.1.3甲方联系人:2.1.4甲方联系电话:2.2乙方信息2.2.1乙方名称:2.2.2乙方地址:2.2.3乙方联系人:2.2.4乙方联系电话:3.项目概况3.1项目名称:水电站建设项目3.2项目地点:省市县3.3项目规模:万千瓦3.4项目内容:水电站主体工程、配套工程等。4.分包工程范围4.1分包工程内容:大坝施工、溢洪道施工、引水系统施工等。4.2分包工程量:详见附件一《工程量清单》。4.3分包工程期限:自合同生效之日起个月。5.工程质量标准5.1质量要求:符合国家现行相关标准及设计文件要求。5.2质量检验:甲方或委托的第三方进行质量检验。5.3质量责任:乙方对分包工程的质量负责。6.工程进度计划6.1进度安排:详见附件二《工程进度计划》。6.2进度调整:因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商调整。6.3进度延误责任:因乙方原因导致进度延误,乙方承担相应责任。7.工程款项支付7.1支付方式:按工程进度分期支付。7.2支付进度:每完成合同约定工程量的%,支付相应款项。7.3付款条件:乙方提交相关资料,甲方审核无误后支付。8.保险8.1甲方责任险8.1.1甲方应为其所有工程设备、材料及人员投保相应的责任险。8.1.2保险金额应不低于工程合同总价的一定比例。8.2乙方责任险8.2.1乙方应为其施工过程中可能产生的责任投保相应的责任险。8.2.2保险金额应不低于工程合同总价的一定比例。8.3第三者责任险8.3.1双方应共同投保第三者责任险,以保障第三方在施工过程中可能受到的人身伤害或财产损失。8.3.2保险金额应不低于工程合同总价的一定比例。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议提交仲裁前,双方应继续履行合同。9.3.2仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程进度;10.1.2乙方施工质量不符合合同约定;10.1.3乙方未按合同约定支付工程款项;10.2违约责任10.2.1乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失;10.2.2甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据实际情况及合同约定确定。11.合同变更与解除11.1变更条件11.1.1因不可抗力等原因导致合同无法履行;11.1.2双方协商一致同意变更合同内容。11.2解除条件11.2.1乙方严重违约;11.2.2甲方严重违约;11.3变更与解除程序11.3.1变更或解除合同应书面通知对方;11.3.2变更或解除合同自通知到达对方之日起生效。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方在本合同上签字盖章;12.1.2甲方支付首期工程款项。12.2生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止条件12.3.1工程竣工验收合格;12.3.2双方协商一致解除合同;12.3.3合同约定的其他终止条件。12.4终止程序12.4.1合同终止前,双方应完成合同约定的各项义务;12.4.2合同终止后,双方应办理合同终止手续。13.其他约定13.1隐私保护13.1.1双方应保护对方的商业秘密和隐私;13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露对方信息。13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3通知方式13.3.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同中非甲乙双方的任何其他主体,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方同意,并以书面形式明确介入的目的、范围和期限。15.2.2第三方介入的具体工作内容和职责应在合同中详细约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度由甲乙双方在合同中约定。15.3.2第三方的责任限额不得低于其提供服务的潜在风险。15.4第三方与甲乙双方的关系15.4.1第三方与甲乙双方之间不存在任何合同关系,其服务仅针对甲乙双方。15.4.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方进行交易或提供服务。15.5第三方责任划分15.5.1第三方在执行任务过程中产生的责任,由第三方自行承担。15.5.2第三方在执行任务过程中对甲乙双方造成的损失,由第三方按照合同约定承担赔偿责任。15.5.3第三方在执行任务过程中违反法律法规或合同约定,导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的法律责任。15.6第三方介入的额外条款15.6.1第三方介入时,甲乙双方应提供必要的协助和便利,包括但不限于提供工作场所、资料等。15.6.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决工作中出现的问题。15.6.3第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。16.第三方责任说明16.1第三方在执行任务过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。16.2第三方应确保其提供的服务质量,对因服务质量问题导致的损失承担相应责任。16.3第三方在执行任务过程中,如发现甲乙双方存在违法行为或违约行为,应及时报告甲乙双方。17.第三方介入的终止17.1第三方介入期限届满或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。18.第三方介入的变更18.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并以书面形式进行。18.2第三方介入的变更不得影响甲乙双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明分包工程的各项工程量。包括工程量单位、工程量计算方法及依据。附件一需经甲乙双方签字确认后生效。2.附件二:工程进度计划详细要求和说明:列明分包工程的各个施工阶段及时间节点。包括施工内容、质量要求、验收标准等。附件二需经甲乙双方签字确认后生效。3.附件三:质量检验报告详细要求和说明:由第三方质量检验机构出具,报告内容包括质量检验结果、存在问题及改进措施。附件三需在工程验收时提交。4.附件四:工程进度款支付申请详细要求和说明:乙方根据工程进度提出支付申请,包括已完成的工程量、质量情况及支付金额。附件四需经甲方审核后支付。5.附件五:合同变更协议详细要求和说明:当合同内容发生变更时,双方需签订合同变更协议,明确变更内容、生效日期等。附件五需经甲乙双方签字确认后生效。6.附件六:违约责任协议详细要求和说明:明确违约行为的认定标准及相应的违约责任。附件六需经甲乙双方签字确认后生效。7.附件七:第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的方式、范围、期限及责任。附件七需经甲乙双方及第三方签字确认后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定完成工程进度;乙方施工质量不符合合同约定;乙方未按合同约定支付工程款项;第三方在执行任务过程中违反法律法规或合同约定。2.责任认定标准违约责任认定标准如下:乙方未按合同约定完成工程进度,每延误一天,应向甲方支付一定比例的违约金;乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担修复费用及相应的损失赔偿;乙方未按合同约定支付工程款项,乙方应向甲方支付逾期付款利息;第三方在执行任务过程中违反法律法规或合同约定,第三方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例示例一:乙方因施工原因导致工程进度延误,每延误一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金。示例二:第三方在监理过程中,因违反法律法规导致工程质量问题,第三方应承担修复费用及相应的损失赔偿。全文完。2024版水电站建设项目分包工程协议书模板1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程质量标准5.合同价格5.1工程量清单5.2价格构成5.3付款方式5.4价格调整机制6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度控制6.3进度验收7.工程质量管理7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.甲方义务8.1提供条件8.2技术支持8.3监督检查9.乙方义务9.1完成工程9.2质量保证9.3安全生产10.交付与验收10.1工程交付10.2验收标准10.3验收程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他14.1合同生效14.2合同修改14.3合同终止14.4合同附件14.5合同份数第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义(1)本合同中“甲方”指委托分包工程的业主单位。(2)本合同中“乙方”指承担分包工程建设的施工单位。(3)本合同中“分包工程”指甲方委托乙方建设的具体工程项目。(4)本合同中“工程量清单”指详细列出分包工程各项工作的数量、规格、单价和总价。(5)本合同中“工程质量标准”指国家或行业标准及甲方要求的质量标准。1.2解释原则(1)本合同条款以文字为准,如对条款的理解发生歧义,以合同文本的正式解释为准。(2)本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。2.双方基本信息2.1甲方基本信息(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)联系人:____________________(4)联系电话:____________________2.2乙方基本信息(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)联系人:____________________(4)联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:____________________4.分包工程范围4.1分包工程内容:____________________4.2分包工程量:____________________4.3分包工程质量标准:____________________5.合同价格5.1工程量清单:____________________5.2价格构成:____________________5.3付款方式:____________________5.4价格调整机制:____________________6.工程进度管理6.1进度计划:____________________6.2进度控制:____________________6.3进度验收:____________________7.工程质量管理7.1质量标准:____________________7.2质量检验:____________________7.3质量责任:____________________8.甲方义务8.1提供条件(1)甲方应在本合同签订后5个工作日内,向乙方提供分包工程所需的场地、图纸、技术文件等资料。(2)甲方应保证分包工程所需的施工条件,如水源、电源、道路等,满足乙方施工需要。8.2技术支持(1)甲方应提供分包工程所需的技术咨询和指导。(2)甲方应在乙方提出技术问题时,及时给予解答。8.3监督检查(1)甲方有权对分包工程的施工过程进行监督检查。(2)甲方应保证监督检查不干扰乙方的正常施工。9.乙方义务9.1完成工程(1)乙方应按合同约定的时间、质量、数量完成分包工程。(2)乙方应保证分包工程的质量符合国家或行业标准及甲方要求。9.2质量保证(1)乙方应对分包工程的施工质量负责,确保工程质量达到合同规定的标准。(2)乙方应建立健全质量保证体系,确保施工过程中质量控制的连续性。9.3安全生产(1)乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全生产。(2)乙方应制定安全生产管理制度,对施工现场进行定期检查,及时消除安全隐患。10.交付与验收10.1工程交付(1)乙方应在合同约定的工程完工日期前将分包工程交付甲方。(2)乙方应在工程交付前进行自检,确保工程符合合同约定的质量标准。10.2验收标准(1)分包工程验收标准应符合国家或行业标准及甲方要求。(2)验收标准应包括工程量、质量、进度等方面。10.3验收程序(1)甲方应在收到乙方交付的工程后,按照验收标准进行验收。(2)验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。11.违约责任11.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求的;(2)甲方未按合同约定提供施工条件或技术支持的;(3)任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失;(2)违约方应承担因违约给对方造成的额外费用;(3)违约方应承担因违约给对方造成的名誉损失。11.3违约赔偿(1)违约赔偿金额应根据违约程度和实际损失确定;(2)违约赔偿金额应在本合同约定的付款方式中予以体现。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;(2)协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)如双方协商不成,可选择仲裁委员会进行仲裁;(2)仲裁委员会的选择应经双方协商一致。12.3争议解决程序(1)争议提交仲裁委员会后,仲裁委员会应依法组成仲裁庭;(2)仲裁庭应依法进行仲裁,并作出仲裁裁决。13.合同解除13.1解除条件(1)双方协商一致解除合同的;(2)一方违约,另一方要求解除合同的;(3)合同约定的其他解除条件。13.2解除程序(1)双方协商一致解除合同的,应在解除协议上签字盖章;(2)一方要求解除合同的,应书面通知对方,并给予对方必要的准备时间。13.3解除后果(1)合同解除后,双方应按照合同约定履行各自义务;(2)合同解除不影响双方已经履行的合同义务。14.其他14.1合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效;(2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.2合同修改(1)本合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式进行;(2)修改后的合同与本合同具有同等法律效力。14.3合同终止(1)合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止;(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.4合同附件(1)本合同附件包括但不限于工程量清单、质量标准、验收标准等;(2)附件与本合同具有同等法律效力。14.5合同份数(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份;(2)合同份数不足以满足双方需要的,可按实际需要增加。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。(2)第三方包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件(1)第三方介入需经甲乙双方书面同意;(2)第三方介入应具备相应的资质和条件;(3)第三方介入应签订书面协议,明确服务内容、期限、费用等。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同与第三方签订服务协议;(3)第三方按照服务协议履行职责。16.甲乙双方额外条款16.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,由第三方承担相应责任;(2)第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致合同履行出现问题的,甲乙双方应协商解决,第三方不承担责任。16.2第三方费用(1)第三方费用由甲乙双方按照服务协议约定承担;(2)第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。16.3第三方介入对合同的影响(1)第三方介入不影响本合同的效力;(2)第三方介入的协议与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定(1)第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务内容、服务期限等因素确定;(2)第三方责任限额应在本合同中明确约定。17.2第三方责任限额的执行(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,其责任限额按本合同约定执行;(2)第三方责任限额的执行,不影响甲乙双方的其他权利和义务。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系(1)第三方应按照本合同约定,向甲方提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务;(2)第三方在履行职责过程中,应尊重甲方的决定和意见。18.2第三方与乙方的关系(1)第三方应按照本合同约定,向乙方提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务;(2)第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的施工安排和进度要求。18.3第三方与其他各方的关系(2)第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准;(3)第三方与其他各方的关系,应遵循公平、公正、诚信的原则。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致终止第三方介入;(3)第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序(1)甲乙双方协商一致终止第三方介入,应在终止协议上签字盖章;(2)终止协议应明确终止日期、费用结算等事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出分包工程各项工作的数量、规格、单价和总价。附件说明:本附件作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.质量标准列出分包工程应达到的质量标准,包括国家或行业标准及甲方要求。附件说明:本附件作为合同附件,用于指导分包工程的施工和质量控制。3.进度计划列出分包工程的施工进度安排,包括各阶段的工作内容和时间节点。附件说明:本附件作为合同附件,用于监督和控制分包工程的施工进度。4.验收标准列出分包工程验收的标准和程序,包括质量、进度、安全等方面的要求。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保分包工程验收的公正性和有效性。5.安全生产管理制度列出分包工程施工过程中的安全生产管理制度,包括安全责任、安全措施等。附件说明:本附件作为合同附件,用于保障分包工程施工过程中的安全生产。6.第三方服务协议列出第三方介入的协议,包括服务内容、期限、费用等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确第三方介入的职责和权利。7.争议解决协议列出争议解决的方式和程序,包括协商、仲裁或诉讼等。附件说明:本附件作为合同附件,用于解决合同履行过程中可能出现的争议。8.合同变更协议列出合同变更的内容和程序,包括变更原因、变更内容、变更日期等。附件说明:本附件作为合同附件,用于记录和确认合同变更情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求的;甲方未按合同约定提供施工条件或技术支持的;任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失;违约方应承担因违约给对方造成的额外费用;违约方应承担因违约给对方造成的名誉损失。3.违约责任示例乙方未按合同约定在约定的时间内完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因延期造成的损失;甲方未按合同约定提供必要的施工条件,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方赔偿因停工造成的损失;任何一方泄露对方商业秘密,造成对方损失的,泄露方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版水电站建设项目分包工程协议书模板2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2项目概况1.3分包工程范围1.4分包工程工期1.5工程质量要求1.6工程进度付款1.7工程验收与移交1.8违约责任与赔偿1.9争议解决方式1.10合同生效、变更与解除1.11保密条款1.12合同附件1.13其他约定事项1.14合同签署与生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1甲方(分包方):[甲方全称],住所地:[甲方住所地],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。1.1.2乙方(发包方):[乙方全称],住所地:[乙方住所地],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。1.1.3合同签订日期:[合同签订日期]。1.1.4合同签订地点:[合同签订地点]。第二条项目概况2.1项目名称:[项目名称]。2.2项目地点:[项目地点]。2.3项目规模:[项目规模]。2.4项目总投资:[项目总投资]。2.5项目建设周期:[项目建设周期]。第三条分包工程范围3.1分包工程内容:[详细列举分包工程的具体内容]。3.2分包工程量:[分包工程量]。3.3分包工程图纸:[分包工程图纸要求]。第四条分包工程工期4.1分包工程开始日期:[分包工程开始日期]。4.2分包工程结束日期:[分包工程结束日期]。4.3工期延误责任:[工期延误的责任分配及处理方式]。第五条工程质量要求5.1质量标准:[参照国家或行业标准,详细说明工程质量标准]。5.2质量验收:[质量验收的具体流程和标准]。5.3质量保证:[分包方对工程质量保证的具体措施]。第六条工程进度付款6.1付款方式:[付款方式,如按月付款、按阶段付款等]。6.2付款进度:[根据工程进度划分的付款节点和比例]。6.3付款期限:[付款期限的具体规定]。6.4付款条件:[付款的具体条件,如验收合格、资料齐全等]。第七条工程验收与移交7.1验收标准:[验收的标准和依据]。7.2验收程序:[验收的具体程序和步骤]。7.3验收资料:[验收所需提交的资料清单]。7.4验收期限:[验收期限的具体规定]。7.5移交手续:[工程验收合格后的移交手续和责任划分]。第八条违约责任与赔偿8.1甲方违约责任8.1.1甲方未能按合同约定支付工程款的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按应付款的[百分比]计算。8.1.2甲方未能按合同约定提供必要条件的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约责任8.2.2乙方未按合同约定履行保修责任的,应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决方式9.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效、变更与解除10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同的任何变更或补充,均应以书面形式进行,经双方签字(或盖章)后生效。10.3合同的解除应符合法律规定的条件,并以书面形式通知对方。第十一条保密条款11.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]。第十二条合同附件12.1.1分包工程图纸;12.1.2工程量清单;12.1.3付款计划;12.1.4其他双方约定的文件。第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效14.1本合同自甲乙双方代表签字(或盖章)之日起生效。14.2本合同代表甲乙双方的权利和义务,任何一方不得擅自变更或解除。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.1本合同中所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、担保等非直接参与工程建设的独立法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方、担保方等。第二条第三方介入方式2.1.1第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.1.2第三方介入的具体方式、职责和权限,应在合作协议中明确约定。第三条第三方职责与权限3.1.1.1提供专业服务、咨询或监督;3.1.1.2对工程质量、进度、安全等进行监督;3.1.1.3对工程款支付进行审核;3.1.1.4协助解决合同履行过程中的争议。3.1.2第三方的权限包括:3.1.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和报告;3.1.2.2对甲乙双方的行为进行监督和检查;3.1.2.3对发现的问题提出整改意见;3.1.2.4对合同履行过程中的重大事项提出建议。第四条第三方责任限额4.1.1第三方在履行合作协议过程中,因其过错导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.1.2第三方的责任限额,应根据合作协议约定,不得超过[金额]。第五条第三方与其他各方的关系5.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同履行,不对甲乙双方的合同义务承担连带责任。5.1.2第三方在履行合作协议过程中,与甲乙双方的合同履行发生冲突时,应以不影响甲乙双方合同履行为原则,及时协商解决。第六条第三方介入后的合同履行6.1.1第三方介入后,甲乙双方应按照合作协议和本合同的规定,继续履行各自的权利和义务。6.1.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务,甲乙双方应继续按照合同约定履行付款、验收、移交等义务。第七条第三方变更与退出7.1.1第三方如需变更或退出本合同,应提前[天数]书面通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。7.1.2第三方变更或退出后,甲乙双方应协商确定替代方或调整合同内容。第八条第三方介入的争议解决8.1.1第三方介入过程中发生的争议,由第三方与甲乙双方协商解决。8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的合同终止9.1.1当本合同终止时,第三方介入的合作协议也应相应终止。9.1.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照本合同规定处理剩余事项。第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 半导体器件的光伏建筑一体化考核试卷
- 光学仪器遮光用纺织品考核试卷
- 食品行业食品溯源防伪方案
- 农业现代化监测与预警技术研究方案
- 废弃资源综合利用的生态评估考核试卷
- 发电机制造的工艺流程优化考核试卷
- 建筑地下室防潮与排水技术考核试卷
- 商用车课程设计
- 企业的危机准备与响应能力提升考核试卷
- 体育场地电子巡更系统安装考核试卷
- 2024-2025学年高二上学期期末数学试卷(基础篇)(含答案)
- 2023-2024学年广东省广州市白云区九年级(上)期末语文试卷
- 汽车吊篮使用专项施工方案
- 2024年典型事故案例警示教育手册15例
- 中秋国庆慰问品采购投标方案
- 河南科学技术出版社小学信息技术三年级上册教案
- DB37T 5127-2018 装配式建筑评价标准
- 带教老师评价模板
- 大数据与政务信息共享应用(PPT-58页)课件
- GB∕T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求
- 名中医工作室跟师医案记录 (27)
评论
0/150
提交评论