2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本3篇_第1页
2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本3篇_第2页
2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本3篇_第3页
2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本3篇_第4页
2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的概述2.2合同工程范围2.3合同工期3.监理职责3.1监理单位职责3.2监理人员职责3.3监理工作内容4.监理服务内容及要求4.1施工图纸及技术文件审查4.2施工现场监督检查4.3施工进度、质量、安全监督4.4施工变更及签证管理4.5施工验收及移交5.监理费用及支付方式5.1监理费用计算方式5.2监理费用支付方式5.3逾期支付违约责任6.合同生效及解除6.1合同生效条件6.2合同解除条件6.3合同解除程序7.违约责任7.1违约责任承担方式7.2违约金计算标准7.3违约责任免除条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更效力10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除效力11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止效力12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约责任13.其他约定事项13.1不可抗力13.2法律法规13.3合同附件14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方法定代表人:X地址:省市区路号乙方法定代表人:X地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人联系方式:电话:X,邮箱:X乙方法定代表人联系方式:电话:X,邮箱:X1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表:X联系方式:电话:X,邮箱:X乙方授权代表:X联系方式:电话:X,邮箱:X第二条合同标的及范围2.1合同标的概述本合同标的为省市大型桥梁吊装施工监理服务。2.2合同工程范围包括但不限于施工现场的吊装施工全过程,包括施工前准备、施工过程、施工结束等阶段。2.3合同工期合同工期为自合同生效之日起至吊装施工完成并验收合格之日止。第三条监理职责3.1监理单位职责乙方作为监理单位,负责对甲方的吊装施工进行全面、全过程监理。3.2监理人员职责监理人员应具备相应的专业知识和技能,负责对施工现场进行监督检查,确保施工质量、安全、进度符合相关法律法规和合同要求。3.3监理工作内容包括但不限于施工图纸及技术文件审查、施工现场监督检查、施工进度、质量、安全监督、施工变更及签证管理、施工验收及移交等。第四条监理服务内容及要求4.1施工图纸及技术文件审查乙方应对甲方提供的施工图纸及技术文件进行审查,确保其符合国家相关标准和规范。4.2施工现场监督检查乙方应定期对施工现场进行监督检查,发现问题及时向甲方反馈,并督促甲方整改。4.3施工进度、质量、安全监督乙方应对施工进度、质量、安全进行全面监督,确保施工符合合同要求。4.4施工变更及签证管理乙方应对施工过程中的变更及签证进行管理,确保变更及签证符合相关法律法规和合同要求。4.5施工验收及移交乙方应参与施工验收,确保施工质量符合合同要求,并在施工完成后向甲方办理移交手续。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用计算方式监理费用按合同约定比例及工程量计算。5.2监理费用支付方式监理费用分阶段支付,甲方应在合同签订后支付首期监理费用,其余费用在工程进度达到约定节点后支付。5.3逾期支付违约责任甲方逾期支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金按逾期金额的X%计算。第六条合同生效及解除6.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同解除条件在合同履行过程中,任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。6.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。7.2争议解决机构若双方协商不成,争议解决机构为合同签订地人民法院。7.3争议解决程序争议解决程序依照中华人民共和国相关法律法规及人民法院的相关规定执行。第八条合同变更8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。8.2合同变更程序合同变更程序如下:1.双方就变更事宜进行协商;2.协商一致后,双方签署书面变更协议;3.变更协议经双方签字盖章后生效。8.3合同变更效力合同变更协议自双方签字盖章之日起生效,对双方具有同等法律效力。第九条合同解除9.1合同解除条件1.一方严重违约,经另一方催告后仍未整改;2.不可抗力事件导致合同无法履行;3.合同目的不能实现。9.2合同解除程序合同解除程序如下:1.提出解除合同的一方应提前通知另一方;2.双方应就解除事宜进行协商;3.协商不成,解除合同。9.3合同解除效力合同解除后,双方应按照合同约定及法律法规的规定处理剩余工程、费用及后续事宜。第十条合同终止10.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。10.2合同终止程序合同终止程序如下:1.双方签署合同终止协议;2.协议经双方签字盖章后生效。10.3合同终止效力合同终止后,双方应按照合同约定及法律法规的规定处理剩余工程、费用及后续事宜。第十一条保密条款11.1保密内容双方在履行合同过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等,均属保密内容。11.2保密义务双方应严格履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。11.3违约责任违反保密义务的一方,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方损失。第十二节其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.2法律法规合同履行过程中,如遇国家法律法规、政策调整,双方应予以遵守并协商调整合同内容。12.3合同附件合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。第十三节合同签署及生效日期13.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为签署日期。第十四节合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1第三方的概念在本合同中,第三方指除合同双方以外的任何个人、企业、机构或组织,包括但不限于中介方、监理咨询机构、检测机构、设计单位、供应商等。15.2第三方的划分1.中介方:负责协调合同双方的沟通和合作,提供中介服务。2.监理咨询机构:提供专业的监理和咨询服务,对施工过程进行监督。3.检测机构:负责对工程材料、设备等进行检测,确保其符合质量标准。4.设计单位:负责工程的设计工作,提供设计图纸和技术文件。5.供应商:提供工程所需的材料、设备等。第十六条第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件1.双方协商一致;2.合同履行过程中出现专业性问题,需要第三方提供专业服务;3.法律法规或合同约定需要第三方介入。16.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下:1.双方共同确定第三方及其服务内容和要求;2.双方签署第三方介入协议;3.第三方根据协议约定履行其职责。第十七条第三方的责权利17.1第三方的责任第三方应按照合同约定或协议要求,履行其职责,并对自己的工作结果负责。17.2第三方的权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成其工作;2.第三方有权根据实际情况调整工作计划和进度;3.第三方有权获得约定的报酬。17.3第三方的义务1.第三方应遵守国家法律法规和行业规范;2.第三方应保守合同双方的商业秘密;3.第三方应按时完成工作,确保工作质量。第十八条第三方责任限额18.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定1.第三方的工作内容和风险;2.合同双方的风险承受能力;3.行业惯例和市场行情。18.3责任限额的条款本合同中,第三方责任限额为人民币万元。第十九条第三方介入的额外条款19.1甲方的额外条款1.甲方向第三方提供必要的资料和条件;2.甲方向第三方支付约定的报酬;3.甲方向第三方提供必要的配合和支持。19.2乙方的额外条款1.乙方接受第三方的监督和建议;2.乙方向第三方提供必要的资料和条件;3.乙方协助第三方完成其工作。第二十条第三方介入的协议20.1协议的签署第三方介入协议应由合同双方和第三方共同签署。20.2协议的内容1.第三方的名称、地址和负责人;2.第三方的职责和工作内容;3.第三方的权利和义务;4.第三方责任限额;5.第三方的报酬和支付方式;6.合同双方的配合和支持义务;7.合同解除和终止条件;8.争议解决方式。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本要求:提供双方最新的营业执照副本复印件,以证明双方的合法注册和经营资格。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供双方法定代表人的身份证复印件,以证明法定代表人身份的真实性。3.附件三:合同双方授权代表授权委托书要求:提供授权代表的授权委托书,证明授权代表的合法授权。4.附件四:合同工程概况及施工图纸要求:提供工程概况说明书和施工图纸,以明确合同工程的范围和设计要求。5.附件五:合同工程量清单及预算要求:提供工程量清单和预算表,以明确合同工程的具体内容和费用。6.附件六:合同监理服务内容及要求要求:详细列出监理服务的内容和要求,以明确监理单位的工作范围。7.附件七:合同变更及签证管理细则要求:制定变更及签证管理的具体细则,以规范变更和签证的流程。8.附件八:合同争议解决及仲裁条款要求:明确争议解决的方式和仲裁机构,以保障合同双方的权益。9.附件九:合同保密协议要求:双方签署保密协议,以保护双方的商业秘密和知识产权。10.附件十:合同终止及后续事宜处理细则要求:制定合同终止后的处理细则,包括工程验收、费用结算等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用责任认定:甲方应向乙方支付逾期支付违约金,违约金按逾期金额的X%计算。2.违约行为:乙方未按时完成监理工作3.违约行为:第三方未履行合同约定责任认定:第三方应向合同双方支付违约金,违约金按未履行工作部分价值的X%计算。4.违约行为:一方未按合同约定提供资料或条件责任认定:违约方应向守约方支付违约金,违约金按守约方因此遭受的直接经济损失的X%计算。5.违约行为:一方泄露对方商业秘密责任认定:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方损失。示例说明:假设甲方未按时支付监理费用,乙方在催告后仍未收到款项,则甲方应向乙方支付逾期支付违约金。若监理费用总额为人民币100万元,逾期支付违约金按每日千分之五计算,则甲方应支付逾期支付违约金人民币X元。全文完。2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期及生效日期2.合同背景及目的2.1工程概况2.2监理范围及内容2.3监理期限3.监理费用及支付方式3.1监理费用总额3.2支付方式及时间3.3付款条件4.监理人员及职责4.1监理人员构成4.2监理人员职责4.3人员变动及调整5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.2质量控制要求5.3质量检验及验收6.施工安全及环境保护6.1施工安全要求6.2环境保护要求6.3应急预案7.监理报告及提交要求7.1监理报告内容7.2提交时间及方式7.3报告审查及修改8.违约责任及处理8.1违约行为及认定8.2违约责任承担8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同的修改、补充及终止11.1合同修改及补充程序11.2合同终止条件及程序12.合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容13.其他约定事项13.1合同未尽事宜13.2其他约定事项14.合同签署及生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1监理单位名称:________1.1.2监理单位地址:________1.1.3施工单位名称:________1.1.4施工单位地址:________1.2合同双方法定代表人及联系方式1.2.1监理单位法定代表人姓名:________1.2.2监理单位法定代表人联系方式:________1.2.3施工单位法定代表人姓名:________1.2.4施工单位法定代表人联系方式:________1.3合同签订日期及生效日期1.3.1合同签订日期:________1.3.2合同生效日期:自合同签订之日起______个工作日后生效2.合同背景及目的2.1工程概况2.1.1工程名称:________2.1.2工程地点:________2.1.3工程规模:________2.1.4工程类型:________2.2监理范围及内容2.2.1监理范围:包括但不限于施工质量、进度、安全、环境保护等方面的监督与管理。2.2.2监理内容:具体包括施工图纸会审、施工组织设计审查、施工过程监督、质量检验、进度控制、安全管理、环境保护等。2.3监理期限2.3.1监理期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。3.监理费用及支付方式3.1监理费用总额:人民币________元整。3.2支付方式及时间:监理费用按月支付,每月______日前支付上月监理费用。3.3付款条件:监理单位每月提交监理月报及发票,施工单位在收到月报及发票后______个工作日内支付监理费用。4.监理人员及职责4.1监理人员构成:包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员等。4.2监理人员职责:4.2.1总监理工程师:负责监理工作的全面领导、协调、指挥和监督。4.2.2专业监理工程师:负责相应专业的监理工作,对总监理工程师负责。4.2.3监理员:负责现场监理工作的具体实施,对专业监理工程师负责。4.3人员变动及调整4.3.1合同签订后,监理人员发生变动,监理单位应在______个工作日内书面通知施工单位。4.3.2人员变动及调整不影响监理工作的正常进行。5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.1.1施工单位应根据合同要求编制施工进度计划,并报监理单位审批。5.1.2施工进度计划应包括主要施工阶段的起止时间、主要施工内容、质量目标等。5.2质量控制要求5.2.1施工单位应严格按照设计文件、施工规范、技术标准进行施工。5.2.2监理单位对施工质量进行全过程监督,确保工程质量达到合同约定的要求。5.3质量检验及验收5.3.1施工单位应按约定进行质量检验,监理单位进行监督检查。5.3.2工程验收应按照国家有关标准、规范进行。6.施工安全及环境保护6.1施工安全要求6.1.1施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。6.1.2施工单位应制定安全生产管理制度,确保施工安全。6.2环境保护要求6.2.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。6.2.2施工单位应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。6.3应急预案6.3.1施工单位应制定应急预案,包括自然灾害、安全事故等突发事件的处理措施。6.3.2监理单位对应急预案进行审查,确保其有效性。8.违约责任及处理8.1违约行为及认定8.1.1监理单位违约行为:未按合同约定履行监理职责,未按时提交监理报告,未按规定进行现场监理等。8.1.2施工单位违约行为:未按合同约定履行施工义务,施工质量不符合要求,施工进度滞后等。8.2违约责任承担8.2.1监理单位违约责任:造成施工单位损失的,应承担赔偿责任;情节严重的,可解除合同。8.2.2施工单位违约责任:造成监理单位损失的,应承担赔偿责任;情节严重的,可解除合同。8.3违约处理程序8.3.1双方应友好协商解决违约问题。8.3.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后______个工作日内提出解决争议的请求。9.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方违约,另一方解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格。10.2.2双方达成终止合同协议。10.3合同解除及终止程序10.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止。10.3.2合同解除或终止后,双方应进行清算。11.合同附件11.1合同附件清单11.1.1施工图纸11.1.2施工组织设计11.1.3监理大纲11.1.4其他相关文件11.2附件内容11.2.1合同附件应与合同具有同等法律效力。12.其他约定事项12.1合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2其他约定事项:12.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。12.2.2本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。13.合同签署及生效13.1本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2本合同自生效之日起,对双方具有法律约束力。14.合同签署日期14.1本合同签署日期:________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概念及界定1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行过程的独立主体。1.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工、合作伙伴等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于技术咨询、设备检测、工程监理、项目管理等。2.第三方介入程序2.1第三方选定2.1.1甲乙双方应共同商定第三方人选,并签订相关协议。2.1.2第三方选定后,甲乙双方应将第三方信息通知对方。2.2第三方介入协议2.2.1.1第三方介入的目的、范围和期限;2.2.1.2第三方在合同履行过程中的权利和义务;2.2.1.3第三方与甲乙双方的关系;2.2.1.4第三方介入的费用及支付方式;2.2.1.5第三方介入协议的生效、变更和终止。3.第三方权利和义务3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据介入协议,对合同履行过程进行监督、检查和评估。3.1.2第三方有权向甲乙双方提出建议和意见。3.2第三方义务3.2.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。3.2.2第三方应保证其提供的服务质量,确保合同履行过程的顺利进行。3.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。4.第三方与其他方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系4.1.1第三方与甲乙双方之间不存在利益冲突。4.1.2第三方应公平、公正、客观地履行职责。4.2第三方与其他相关方的关系4.2.1第三方应与施工单位、供应商等相关方保持良好沟通,确保合同履行过程中的各项工作顺利进行。4.2.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额5.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。5.1.2第三方责任限额应与介入协议中约定的责任限额一致。5.2第三方责任免除5.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。5.2.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更6.1.1第三方介入的变更应经甲乙双方同意,并签订变更协议。6.1.2变更协议应包括变更后的介入范围、权利和义务等。6.2第三方介入的终止6.2.1第三方介入的终止应经甲乙双方同意,并签订终止协议。6.2.2终止协议应包括终止原因、终止后的责任承担等。7.第三方介入的费用及支付方式7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用应包括但不限于:咨询费、检测费、监理费等。7.1.2第三方介入的费用应按介入协议约定支付。7.2第三方介入的支付方式7.2.1第三方介入的费用支付方式应按介入协议约定执行。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决8.1.1第三方介入过程中出现的争议,应通过协商解决。8.1.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的其他事项9.1第三方介入的其他事项应按介入协议约定执行。9.2本附加条款与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照副本复印件2.合同双方法定代表人身份证明文件3.合同双方授权委托书(如有)4.工程概况及施工图纸5.施工组织设计及施工进度计划6.监理大纲及监理方案7.质量检验标准及验收规范8.安全生产管理制度及应急预案9.环境保护措施及应急预案10.第三方介入协议及服务内容11.监理报告及月报12.施工单位进度报告及质量报告13.施工单位安全生产报告及环境保护报告14.工程验收报告及竣工资料15.合同履行过程中的往来函件及会议纪要16.合同履行过程中的变更及补充协议附件详细要求和说明:1.所有附件应为原件或加盖公章的复印件。2.附件内容应真实、完整、准确,与合同内容相符。3.附件应由合同双方签字或盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1监理单位违约行为:1.1.1未按时提交监理报告,每延误一天,应支付违约金人民币______元。1.1.2未按合同约定进行现场监理,造成质量事故的,应承担相应赔偿责任。1.1.3未按合同约定履行监理职责,造成施工单位损失的,应承担赔偿责任。1.2施工单位违约行为:1.2.1施工质量不符合要求,每发现一处不合格项,应支付违约金人民币______元。1.2.2施工进度滞后,每延误一天,应支付违约金人民币______元。1.2.3未按合同约定进行施工,造成工程损失的,应承担赔偿责任。2.责任认定标准:2.1违约行为一经认定,违约方应在接到违约通知之日起______个工作日内支付违约金。2.2违约金不足以弥补损失的,违约方应赔偿实际损失。2.3违约行为给第三方造成损失的,违约方应承担连带赔偿责任。违约责任认定示例:1.监理单位未按时提交监理报告,延误三天,应支付违约金人民币______元。2.施工单位施工质量不合格,发现两处不合格项,应支付违约金人民币______元。3.施工单位施工进度滞后五天,应支付违约金人民币______元。全文完。2024版大型桥梁吊装施工监理合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理工作程序3.4监理工作期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2监理费用构成4.3监理费用支付方式4.4监理费用支付时间5.监理人员及职责5.1监理人员配备5.2监理人员职责5.3监理人员培训5.4监理人员更换6.工程质量要求6.1工程质量标准6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程质量问题处理7.施工进度要求7.1施工进度计划7.2施工进度控制7.3施工进度调整7.4施工进度延误处理8.工程安全与环保要求8.1工程安全要求8.2环保要求8.3安全与环保事故处理9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约金计算方法10.3违约金支付方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件效力13.3合同附件变更14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:某桥梁建设有限公司(2)乙方:某监理有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址(1)甲方注册地址:某省某市某区某街道某号(2)乙方注册地址:某省某市某区某街道某号1.4合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:赵六(4)乙方联系电话:139xxxx5678第二条合同标的2.1工程名称:某大型桥梁建设工程2.2工程地点:某省某市某区2.3工程规模:全长1000米,主跨500米2.4工程内容:桥梁主体结构、桥面系、附属设施等第三条监理范围及内容3.1监理范围(1)对桥梁主体结构施工进行全程监理(2)对桥面系施工进行全程监理(3)对附属设施施工进行全程监理3.2监理内容(1)对施工质量进行监督检查(2)对施工进度进行控制(3)对施工安全进行监管(4)对施工环保进行监管3.3监理工作程序(1)制定监理计划(2)组织监理人员进场(3)对施工过程进行监督检查(4)组织施工质量验收(5)组织施工进度验收(6)组织施工安全验收(7)组织施工环保验收3.4监理工作期限(1)监理工作期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币伍拾万元整4.2监理费用构成(1)监理人员费用(2)监理设备费用(3)监理资料费用(4)监理交通费用4.3监理费用支付方式(1)按月支付监理费用(2)每月支付监理费用的50%(3)每月支付监理费用的40%在次月支付(4)每月支付监理费用的10%在工程竣工验收合格后支付4.4监理费用支付时间(1)每月15日前支付上个月监理费用第五条监理人员及职责5.1监理人员配备(1)甲方配备监理工程师1名(2)甲方配备监理员2名5.2监理人员职责(1)对施工质量进行监督检查(2)对施工进度进行控制(3)对施工安全进行监管(4)对施工环保进行监管(5)组织施工质量验收(6)组织施工进度验收(7)组织施工安全验收(8)组织施工环保验收5.3监理人员培训(1)甲方负责对监理人员进行专业培训(2)乙方负责对监理人员进行现场培训5.4监理人员更换(1)甲方更换监理人员需提前通知乙方(2)乙方更换监理人员需提前通知甲方第六条工程质量要求6.1工程质量标准(1)符合国家及行业标准(2)满足设计文件要求(3)满足使用功能要求6.2工程验收标准(1)按照国家及行业验收标准进行验收(2)按照设计文件要求进行验收(3)按照使用功能要求进行验收6.3工程验收程序(1)施工过程中进行分项验收(2)施工完成后进行分部验收(3)工程竣工验收6.4工程质量问题处理(1)对发现的质量问题及时通知施工单位整改(2)对重大质量问题进行停工处理(3)对整改不合格的问题进行返工处理第一部分:合同如下:第七条施工进度要求7.1施工进度计划(1)施工单位需在合同签订后30日内提交施工进度计划(2)施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间安排(3)施工进度计划应经监理单位审核批准后执行7.2施工进度控制(1)监理单位对施工进度进行监督检查,确保施工进度符合计划(2)监理单位对施工进度延误的原因进行分析,并提出纠正措施7.3施工进度调整(1)因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误,经双方协商一致后可调整施工进度计划(2)施工进度调整需书面通知各方,并经监理单位审核批准7.4施工进度延误处理(1)施工进度延误时,监理单位应通知施工单位采取补救措施(2)施工单位未采取有效措施或导致工期延误,甲方有权要求赔偿损失第八条工程安全与环保要求8.1工程安全要求(1)施工单位需遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准(2)施工单位应制定安全生产规章制度,确保施工安全(3)施工单位应定期对施工人员进行安全教育和培训8.2环保要求(1)施工单位需遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准(2)施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染(3)施工单位应定期对施工区域进行环境监测,确保环保达标8.3安全与环保事故处理(1)发生安全事故或环境污染事件,施工单位应立即报告监理单位和甲方(2)监理单位应协助施工单位采取应急措施,减少损失(3)安全事故或环境污染事件的处理结果应记录在案,并作为合同履行的依据第九条合同变更及解除9.1合同变更程序(1)任何一方提出合同变更,需以书面形式通知对方(2)双方协商一致后,签订合同变更协议(3)合同变更协议作为合同附件,具有同等法律效力9.2合同解除条件(1)合同一方严重违约(2)不可抗力导致合同无法履行(3)双方协商一致解除合同9.3合同解除程序(1)提出解除合同的一方需以书面形式通知对方(2)双方协商解除合同,签订解除协议(3)解除协议作为合同附件,具有同等法律效力第十条违约责任10.1违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任(2)违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失10.2违约金计算方法(1)违约金按合同约定比例计算(2)违约金计算基数为合同未履行部分的金额10.3违约金支付方式(1)违约金应在违约行为发生后30日内支付(2)违约金支付方式与监理费用支付方式相同第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议(2)协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构(1)争议提交某省某市仲裁委员会11.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担(2)仲裁费用在仲裁裁决生效后支付第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效(2)合同履行完毕或合同解除后终止12.2合同生效时间(1)合同自双方签字盖章之日起生效12.3合同终止条件(1)合同履行完毕(2)合同解除(3)合同到期12.4合同终止时间(1)合同终止时间以合同履行完毕、解除或到期为准第十三条其他约定事项13.1合同附件(1)合同附件包括合同变更协议、解除协议等(2)合同附件作为合同组成部分,具有同等法律效力13.2合同附件效力(1)合同附件的效力与合同相同13.3合同附件变更(1)合同附件的变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署(1)合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章(2)合同签署日期为双方签字盖章日期14.2合同生效日期(1)合同自签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同执行过程中的独立第三方机构、个人或其他实体。1.2第三方包括但不限于监理机构、检测机构、咨询机构、设计单位、施工单位、保险机构等。第二条第三方介入原因及程序2.1第三方介入原因(1)合同履行需要专业支持或技术指导(2)合同履行需要第三方进行独立检测、鉴定或评估(3)合同履行需要第三方进行协调、调解或仲裁2.2第三方介入程序(1)甲乙双方协商一致,确定第三方介入的必要性及具体事项(2)甲乙双方共同邀请或选定第三方(3)甲乙双方与第三方签订书面合作协议,明确各方权利义务第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额(1)第三方在其合作协议中应明确其责任限额,该限额不得低于合同总金额的5%(2)第三方责任限额应在合作协议中明确约定,并在合同中予以引用(3)如第三方责任限额低于合同总金额的5%,甲乙双方应协商一致,调整第三方责任限额第四条第三方权利义务4.1第三方权利(1)根据合作协议,第三方有权获取合同执行过程中所需的信息和数据(2)第三方有权根据其专业判断,提出意见和建议(3)第三方有权要求甲乙双方履行其在合作协议中的义务4.2第三方义务(1)第三方应遵守国家相关法律法规,保证其提供的专业意见或服务符合国家标准(2)第三方应保守合同执行过程中的商业秘密和技术秘密(3)第三方应按照合作协议的要求,按时完成其工作任务第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分(1)第三方应向甲方提供独立、客观的监理、检测、咨询等服务(2)甲方应向第三方提供必要的工作条件和支持(3)甲方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行合作协议5.2第三方与乙方的划分(1)第三方应向乙方提供独立、客观的监理、检测、咨询等服务(2)乙方应向第三方提供必要的工作条件和支持(3)乙方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行合作协议5.3第三方与甲乙双方的划分(1)第三方应独立于甲乙双方,保持公正、客观的态度(2)第三方的工作成果应经甲乙双方认可(3)第三方在履行合作协议过程中,如发现甲乙双方存在争议,应及时通知双方,协助解决争议第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更(1)第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致(2)合同变更应书面通知第三方,并由第三方确认6.2合同变更程序(1)甲乙双方与第三方协商一致后,签订合同变更协议(2)合同变更协议作为合同附件,具有同等法律效力第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论