2025砌砖、抹灰、贴砖工程施工合同

合同编号：合同双方：名称：地址：联系人：联系电话：名称：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为房屋建筑的业主，乙方为具备相关资质的砌砖、抹灰、贴砖工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供砌砖、抹灰、贴砖工程施工服务的事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：砌砖、抹灰、贴砖工程施工1.4工程规模：1.5工程预算：第二条工程质量2.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。2.2乙方应严格按照设计图纸、施工方案和工程技术规范进行施工，确保工程安全。2.3乙方应确保施工过程中材料、设备、工艺等方面的质量，不得使用劣质材料和设备。第三条工程进度3.1乙方应按照甲乙双方约定的工期完成工程施工。3.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如需延期，应提前通知甲方，并征得甲方同意。第四条工程价款及支付4.1乙方向甲方提供的工程施工服务，双方确认工程价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2甲方支付工程价款的方式为：期支付，具体支付时间及金额双方协商确定。4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程价款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程价款的__%。5.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程价款的__%。第六条争议解决双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，严格执行本合同的约定。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.工程质量：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。如乙方未能达到约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改或返工，由此产生的一切费用由乙方承担。解决办法：甲方发现问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行整改或返工。2.工程进度：乙方应按照甲乙双方约定的工期完成工程施工。如乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。解决办法：乙方应提前向甲方报告工程进度，如需延期，应提前通知甲方，并征得甲方同意。3.工程价款及支付：甲方应按约定时间支付工程价款。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付违约金。解决办法：甲方应按照约定时间支付工程价款，如有逾期，乙方应及时向甲方发出催款通知，甲方应在收到通知后及时支付。4.违约责任：双方应遵守国家法律法规，严格执行本合同的约定。如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。解决办法：违约方应按照本合同的约定承担违约责任，如双方无法协商解决，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方，即房屋建筑的业主。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方，即具备相关资质的砌砖、抹灰、贴砖工程施工单位。3.工程质量：指工程符合国家标准、行业标准和甲方要求的状态，包括工程的结构、功能、外观等方面的质量。4.工程进度：指工程施工的完成情况，包括工程的开工、施工、竣工等各个阶段的进展情况。5.工程价款：指乙方为甲方提供工程施工服务所收取的费用。6.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金，用于弥补因违约行为造成的损失。7.争议解决：指当双方因履行合同发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于甲方为房屋建筑的业主，乙方为具备相关资质的砌砖、抹灰、贴砖工程施工单位之间的合同签订。2.适用于新建、改建、扩建等房屋建筑工程的砌砖、抹灰、贴砖工程施工合同。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工服务事项达成协议的情况。补充条款：1.施工范围及具体要求：详细描述施工的具体范围、工程量、施工标准等要求。2.材料供应：明确甲乙双方对材料供应的责任、质量要求、验收标准等。3.施工安全：约定乙方的施工安全责任、安全措施、安全事故的处理等。4.工程变更：明确工程变更的条件、程序、变更内容的确认和变更价的计算等。5.验收与保修：约定工程验收的标准、程序、保修期限、保修责任等。6.争议解决：明