电梯安装清包工施工合同

电梯安装清包工施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于委托方委托承包方进行电梯安装清包工施工，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：电梯安装清包工施工，包括电梯设备的安装、调试、验收等全部工作。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总价的30%作为预付款。（2）工程验收合格后，委托方支付合同总价的60%。（3）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，由委托方支付。第三条工期3.1承包方应按照双方约定的工期完成工程施工，工期自合同签订之日起计算，共计__________日。3.2承包方如因自身原因导致工程延期，应按照合同总价每日支付__________元的违约金。第四条质量标准4.1承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准如下：（1）电梯设备安装符合国家法律法规、行业标准和设计文件要求。（2）电梯设备运行平稳，安全可靠，功能齐全。（3）电梯外观整洁，装修符合设计要求。第五条合同的履行5.1委托方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保工程施工顺利进行。5.2承包方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3双方应共同参加工程验收，验收合格后，委托方按照合同约定支付价款。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，直至合同终止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.电梯安装清包工施工图纸2.电梯设备技术参数及配置清单3.施工方案和安全措施4.工程验收标准和方法5.质量保证金支付凭证6.电梯设备保修条款7.双方营业执照复印件8.授权委托书9.施工人员身份证明10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包方未按照合同约定完成工程，或工程验收不合格。2.承包方未按照合同约定支付价款或违约金。3.委托方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等。4.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.双方未按照合同约定解决争议，一方起诉至人民法院。三、法律名词及解释：1.电梯安装清包工施工：指承包方负责电梯设备的安装、调试、验收等全部工作，不涉及电梯设备采购。2.合同总价：指双方约定的完成工程施工所需支付的金额，包括预付款、进度款、质量保证金等。3.质保期：指合同约定的电梯设备保修期限，一般为一年。4.违约金：指一方未履行合同约定，应支付给对方的赔偿金。5.工程验收：指双方按照验收标准和方法对完成的工程进行检查，确认是否符合合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工过程中出现技术难题，导致工程延期。解决办法：双方协商调整工期，并根据实际情况商讨增加费用。2.委托方未能按时提供施工场地或施工资料。解决办法：双方协商解决，必要时可申请法院强制执行。3.电梯设备安装过程中出现质量问题。解决办法：立即停工，双方共同检查原因，协商解决办法，必要时更换设备。4.双方在合同履行过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.电梯安装公司为客户提供电梯安装清包工施工服务。2.房地产开发商在建设项目中，委托电梯安装公司进行电