养殖场环保设施运维施工合同

养殖场环保设施运维施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方是一家专业从事养殖业务的企业，致力于提供优质的养殖产品，乙方是一家专业从事环保设施运维的企业，具备专业的环保设施运维技术，双方本着平等互利的原则，就甲方养殖场环保设施运维施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：甲方养殖场环保设施运维施工项目1.2工程地点：甲方养殖场所在地1.3工程内容：乙方负责甲方养殖场环保设施的运维施工，包括设施的安装、调试、检测、维护等工作，确保设施正常运行，达到国家环保标准。二、工程进度及工期2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，制定详细的施工计划，并在合同签订后10天内完成施工。2.2乙方应保证施工过程中，各项工程进度符合合同约定的时间节点，如有延期，应提前通知甲方，并采取措施予以解决。2.3乙方应保证施工质量，确保工程一次性验收合格。如因乙方原因导致工程不合格，乙方应承担重新施工的费用。三、工程费用及支付方式3.1本工程的施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括：设施设备费、人工费、材料费、交通费等。3.2甲方应在合同签订后7天内，向乙方支付合同总额的50%作为预付款。3.3剩余的50%工程款，甲方应在工程验收合格后7天内支付。3.4乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。四、工程验收4.1工程验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行。4.2验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后7天内组织验收。4.3验收合格：工程验收合格后，甲方应在7天内向乙方支付剩余工程款。4.4验收不合格：如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方工程延期，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总额的0.5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。7.2合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.养殖场环保设施运维施工图纸2.施工计划书3.施工预算表4.环保设施运维技术规范5.验收标准及程序6.违约金计算公式7.法院诉讼申请书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定标准，属于违约行为。3.乙方未按照约定支付工程款，属于违约行为。4.甲方未按照约定支付预付款及工程款，属于违约行为。5.甲方未按照约定时间组织验收，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.环保设施：指用于防治环境污染和生态破坏的设备、设施和工程。2.运维施工：指对环保设施进行安装、调试、检测、维护等作业过程。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。4.验收合格：指工程质量、安全、环保等方面符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。5.法院诉讼申请书：指甲方或乙方向法院提交的请求司法解决合同争议的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延期：如遇不可抗力等因素导致施工进度延期，乙方应及时通知甲方，并采取措施尽快解决问题。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，直至达到验收标准。3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定时间支付工程款，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。4.验收不合格：如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。5.合同争议解决：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为养殖场业主，需要对环保设施进行运维施工。2