2024版大型数据中心云计算平台施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版大型数据中心云计算平台施工合同1本合同目录一览1.1项目概况1.2合同双方1.3合同标的1.4施工内容1.5施工期限1.6工程质量标准1.7工程量清单1.8工程款支付方式1.9保险责任1.10风险责任1.11施工变更1.12竣工验收1.13违约责任1.14争议解决1.15合同生效及终止1.16其他约定事项第一部分：合同如下：第一条项目概况1.1.1项目名称：2024版大型数据中心云计算平台建设项目1.1.2项目地点：[具体地址]1.1.3项目规模：[具体规模描述]1.1.4项目总投资：[总投资金额]1.1.5项目业主：[业主单位名称]1.1.6项目施工单位：[施工单位名称]第二条合同双方2.1甲方（业主）：[业主单位名称]2.2乙方（施工单位）：[施工单位名称]2.3甲方联系人：[姓名]，联系电话：[电话号码]2.4乙方联系人：[姓名]，联系电话：[电话号码]第三条合同标的3.1合同标的物：2024版大型数据中心云计算平台3.2标的物质量：符合国家相关标准和甲方要求3.3标的物数量：[具体数量]3.4标的物交付地点：[具体交付地点]第四条施工内容4.1施工范围：包括但不限于数据中心建筑、设备安装、系统调试等4.2施工图纸：甲方提供，乙方按照图纸要求进行施工4.3施工材料：乙方负责采购，甲方审核合格后使用4.4施工标准：按照国家相关标准和甲方要求执行第五条施工期限5.1施工开始日期：[具体日期]5.2施工结束日期：[具体日期]5.3施工进度安排：详见附件一《施工进度计划表》第六条工程质量标准6.1质量要求：符合国家相关标准和甲方要求6.2质量检验：甲方、乙方共同进行，检验结果以双方签字确认为准6.3质量责任：乙方对工程质量负责，如出现质量问题，乙方承担全部责任第七条工程量清单7.1工程量清单编制依据：国家相关标准和甲方要求7.2工程量清单内容：详见附件二《工程量清单》7.3工程量清单的审核：甲方审核后签字确认，作为工程款支付的依据7.4工程量清单的变更：如需变更，双方协商一致后，重新编制并签字确认第八条工程款支付方式8.1支付比例：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点如下：8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款。8.1.2进度款：工程完成并经甲方验收合格后，每完成约定工程量比例的20%，支付相应工程量的80%。8.1.3验收款：工程全部完成并经甲方验收合格后，支付剩余工程量的50%。8.1.4竣工结算款：工程竣工结算审核完毕后，支付剩余工程量的40%。8.2付款时间：每个付款节点后5个工作日内支付相应款项。8.3付款方式：银行转账或甲方指定的其他支付方式。第九条保险责任9.1乙方应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于每人50万元。9.2乙方应为其施工设备投保财产保险，保险金额不低于设备价值的100%。9.3甲方应为其财产投保相关保险，保险金额不低于工程总投资的110%。9.4保险生效日期：合同签订后15日内。第十条风险责任10.1不可抗力：因不可抗力因素导致的工程延误或损失，由双方协商解决，不承担违约责任。10.2工程风险：因施工过程中发生意外事故或自然灾害导致工程损失，由责任方承担。10.3乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全，防止事故发生。第十一条施工变更11.1任何一方提出施工变更，应提前5个工作日以书面形式通知对方。11.2变更内容经双方协商一致后，由乙方修改施工图纸，并报甲方审核。11.3变更后的工程量、工期、费用等应重新计算，并作为合同附件。第十二条竣工验收12.1竣工验收标准：符合国家相关标准和甲方要求。12.2验收程序：由甲方组织验收，乙方配合。12.3验收不合格：乙方应在接到验收不合格通知后15日内整改，重新验收。第十三条违约责任13.1甲方违约：未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日万分之五。13.2乙方违约：未按时完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日万分之五。第十四条争议解决14.1合同争议：由双方协商解决，协商不成，提交[仲裁委员会]仲裁。14.2仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。14.3诉讼管辖：合同履行过程中如有诉讼，由[法院名称]管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询、监理、检验、认证等服务的独立法人或其他组织。1.2.1专业服务机构：如设计院、咨询公司等。1.2.2监理单位：负责工程监理和施工质量控制的单位。1.2.3检验机构：负责对工程材料、设备、施工过程等进行检验的机构。1.2.4认证机构：负责对工程质量、管理体系等进行认证的机构。第二条第三方职责2.1第三方根据合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务，确保工程质量和进度。2.2第三方应具备相应的资质和专业技术能力，确保其服务的专业性和可靠性。2.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，维护甲乙双方的合法权益。第三条第三方权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其职责范围内的服务。3.2第三方有权对工程进行现场检查，并提出整改意见。3.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用。第四条第三方服务费用4.1第三方服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。4.2.1人员费用：第三方派遣人员的工资、福利等。4.2.2差旅费用：第三方工作人员的差旅费用。4.2.3材料费用：第三方提供的服务所需材料的费用。4.2.4设备费用：第三方使用设备的费用。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的服务失误，应承担相应的责任。5.2第三方责任限额根据第三方服务费用的比例确定，最高不超过服务费用的50%。5.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中约定。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方之间，应明确各自的权利义务和责任。6.2第三方不得干预甲乙双方的权利义务关系，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方与其他相关方的划分如下：6.3.1与甲方：第三方应向甲方提供专业服务，并接受甲方监督。6.3.2与乙方：第三方应协助乙方完成工程，并接受乙方的技术指导。第七条第三方介入程序7.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。7.2甲乙双方共同选择合适的第三方，并签订服务合同。7.3第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的服务质量和进度。7.4第三方服务完成后，甲乙双方应进行验收，并对第三方的服务进行评价。第八条第三方变更8.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。8.2第三方变更后，原合同中关于第三方的条款相应失效，新的第三方应重新履行合同约定。第九条第三方终止9.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误，甲乙双方有权终止其服务。9.2第三方终止后，甲乙双方应协商解决由此产生的问题，并按照合同约定处理相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《施工进度计划表》：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的主要工作内容。2.《工程量清单》：详细列出工程各分部分项工程的工程量，包括工程量计算依据、工程量单位等。3.《施工图纸》：包括设计图纸、施工图、设备清单等，是施工的主要依据。4.《施工方案》：详细描述施工方法、施工工艺、施工组织设计等。5.《材料设备清单》：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量等。6.《合同签订文件》：包括合同文本、甲方提供的资料、乙方提交的资质证明等。7.《验收报告》：包括工程验收的日期、验收结果、验收人员名单等。8.《变更通知单》：记录工程变更的内容、原因、影响及处理结果。9.《保险单》：包括乙方为施工人员投保的意外伤害保险单、乙方为施工设备投保的财产保险单、甲方为财产投保的保险单等。10.《第三方服务合同》：包括第三方服务的内容、费用、期限、责任等。11.《工程款支付凭证》：包括支付时间、支付金额、付款方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成工程，导致工期延误。1.2乙方施工质量不符合合同约定，导致工程质量不合格。1.3甲方未按时支付工程款。1.4乙方未按照合同约定进行施工变更。1.5第三方未按时完成其服务职责。2.责任认定标准：2.1工期延误：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金比例为每日万分之五。2.2工程质量不合格：乙方应承担修复费用，并对甲方因此遭受的损失进行赔偿。2.3未按时支付工程款：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金比例为每日万分之五。2.4未按时进行施工变更：乙方应承担由此产生的额外费用，并对甲方因此遭受的损失进行赔偿。2.5第三方未按时完成服务职责：第三方应承担违约责任，并向甲乙双方支付违约金。3.示例说明：3.1乙方未按时完成工程，导致工期延误5天。乙方应支付甲方违约金，违约金为5天×每日万分之五×合同总额。3.2乙方施工质量不合格，甲方要求乙方进行修复。乙方应承担修复费用，并对甲方因此遭受的损失进行赔偿。3.3甲方未按时支付工程款，乙方要求甲方支付违约金。甲方应支付乙方违约金，违约金为未支付金额×每日万分之五。全文完。2024版大型数据中心云计算平台施工合同2本合同目录一览1.1项目名称1.2项目地点1.3合同双方1.4合同签订日期1.5合同有效期1.6项目概况1.7设计要求1.8施工进度1.9施工质量标准1.10施工安全与环境保护1.11材料设备供应1.12工程款支付方式1.13违约责任1.14争议解决1.15合同附件1.16合同生效条件1.17其他约定事项第一部分：合同如下：1.1项目名称：2024版大型数据中心云计算平台建设项目1.2项目地点：省市区街道1.3合同双方：1.3.1发包方：科技有限公司1.3.2承包方：建筑工程有限公司1.4合同签订日期：2024年3月15日1.5合同有效期：自2024年3月15日起至2026年3月15日止1.6项目概况：1.6.1项目规模：总建筑面积约10万平方米，包括数据中心、办公区、配套设施等。1.6.2项目投资：预计总投资约5亿元人民币。1.6.3项目目标：建设成为国内一流的大型数据中心云计算平台。1.7设计要求：1.7.1设计单位：建筑设计研究院1.7.2设计标准：符合国家相关建筑规范和行业标准。1.7.3设计变更：设计变更需经双方协商一致，并书面确认。1.8施工进度：1.8.1施工阶段：基础工程、主体结构、装饰装修、设备安装、调试验收等。1.8.2施工周期：基础工程6个月，主体结构12个月，装饰装修6个月，设备安装及调试3个月，总计27个月。1.8.3施工节点：每月底前提交下月施工计划，每周五提交本周施工进度报告。1.9施工质量标准：1.9.1施工质量应符合国家相关建筑规范和行业标准。1.9.2施工过程中，承包方应确保工程质量，对不合格工程进行整改，直至合格。1.9.3工程验收合格后，承包方应提供完整的工程质量保证资料。1.10施工安全与环境保护：1.10.1施工过程中，承包方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规。1.10.2施工现场应设置安全警示标志，加强安全教育和培训。1.10.3施工过程中，承包方应采取有效措施，减少对周边环境和居民的影响。1.11材料设备供应：1.11.1承包方负责提供施工所需的全部材料、设备。1.11.2材料设备应满足设计要求，质量合格，并具有出厂合格证。1.11.3材料设备进场前，承包方应进行检验，合格后方可使用。1.12工程款支付方式：1.12.1工程款支付分为进度款和结算款。1.12.2进度款支付比例：基础工程30%，主体结构50%，装饰装修20%，设备安装及调试10%。1.12.3结算款支付：工程验收合格后，承包方提交结算报告，发包方在收到报告后30日内支付结算款。1.13违约责任：1.13.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包方损失。1.13.2发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。1.13.3双方协商一致，可解除合同，并按实际完成工程量结算。1.14争议解决：1.14.1双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。1.14.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。1.15合同附件：1.15.1设计文件1.15.2施工图纸1.15.3材料设备清单1.15.4付款计划1.15.5其他有关文件1.16合同生效条件：1.16.1双方签字盖章后生效。1.16.2合同签订后7日内，双方应办理相关备案手续。1.17其他约定事项：1.17.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。1.17.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.1工程款支付方式（续）：2.1.1每次进度款支付前，承包方应提交前一阶段工程进度报告、材料设备采购清单和验收报告。2.1.2发包方应在收到承包方提交的资料后5个工作日内支付进度款。2.1.3发包方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，如发现不符合要求，有权要求承包方进行整改，直至符合要求。2.2违约责任（续）：2.2.1承包方未按合同约定完成工程，每延误一天，应支付发包方相当于日进度款1%的违约金。2.2.2发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向承包方支付相当于逾期款项1%的违约金。2.2.3因承包方原因造成工程损坏或延误，承包方应负责修复，并赔偿由此造成的损失。2.3争议解决（续）：2.3.1争议解决方式：通过双方协商解决，如协商不成，可选择仲裁或诉讼。2.3.2仲裁机构：仲裁委员会。2.3.3诉讼法院：市人民法院。2.4合同附件（续）：附件1：合同签订双方的营业执照副本复印件；附件2：合同签订双方法定代表人身份证复印件；附件3：项目设计文件和技术规范；附件4：项目施工图纸和施工组织设计；附件5：材料设备采购合同和供应清单；附件6：工程质量保证书；附件7：安全生产责任书。2.5合同生效条件（续）：2.5.1合同生效前，双方应确保合同内容真实、完整、合法。2.5.2合同签订后，双方应在15个工作日内向相关部门备案。2.6其他约定事项（续）：2.6.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.6.2本合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致工程延误或停工，双方应协商解决，合理调整工期和工程款支付。2.6.3合同终止后，双方应妥善处理合同遗留问题，包括工程验收、工程款结算、资料移交等。2.7合同解除（续）：2.7.1发包方有权在承包方严重违约的情况下，解除合同，并要求承包方承担违约责任。2.7.2承包方有权在发包方严重违约的情况下，解除合同，并要求发包方承担违约责任。2.7.3合同解除后，双方应按照合同约定进行工程款结算。2.8合同终止（续）：2.8.1合同终止后，双方应按照合同约定进行工程验收。2.8.2工程验收合格后，双方应在15个工作日内完成工程款结算。2.8.3合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的遗留问题，包括工程移交、资料归档等。2.9通知与送达（续）：2.9.1双方应通过书面形式相互发送通知，通知自送达对方之日起生效。2.9.2通知送达方式：通过挂号信、快递或直接送达对方指定地址。2.10法律适用与争议解决（续）：2.10.1本合同适用中华人民共和国法律。2.10.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2.11合同签署（续）：2.11.1本合同一式八份，发包方和承包方各执四份，具有同等法律效力。2.11.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正3.1第三方定义：3.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、供应商等。3.2第三方介入范围：3.2.1第三方介入范围包括但不限于项目管理、设计咨询、工程监理、质量检测、安全监督、设备供应、融资协调、技术支持等。3.3第三方责任限额：3.3.1第三方的责任限额应根据其服务性质、合同约定和法律规定确定。3.3.2第三方应在本合同中明确其责任限额，并在其服务协议中予以确认。3.3.3第三方的责任限额不得超过其服务协议中约定的金额。3.4第三方介入程序：3.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的服务协议。3.4.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权限、责任和报酬等事项达成一致。3.4.3第三方介入后，应遵守本合同及相关法律法规，并接受甲乙双方的监督。3.5第三方责任划分：3.5.1第三方的责任由其服务协议约定，甲乙双方应对第三方在执行本合同过程中产生的责任进行划分。3.5.2第三方的责任不应影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。3.6第三方权利义务：3.6.1第三方有权根据服务协议要求甲乙双方提供必要的信息和协助。3.6.2第三方应按照服务协议的要求，履行其职责，并对服务质量承担责任。3.6.3第三方在执行本合同过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。3.7第三方介入时的额外条款：第三方介入的背景和目的；第三方介入的具体范围和职责；第三方介入的期限和条件；第三方介入的费用及支付方式；第三方介入的效果评估和监督机制。3.8第三方介入时的说明：第三方的名称、地址、法定代表人或授权代表；第三方的服务内容、服务期限、服务标准和质量要求；第三方的责任范围和责任限额；第三方的权利和义务；第三方介入对本合同其他条款的影响。3.9第三方介入的合同变更：3.9.1第三方介入可能导致本合同某些条款的变更，甲乙双方应就变更内容进行协商，并签订书面协议。3.9.2合同变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。3.10第三方介入的争议解决：3.10.1第三方介入引起的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。3.10.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。3.11第三方介入的合同解除：3.11.1如第三方违反本合同或服务协议，甲乙双方有权解除本合同或服务协议。3.11.2第三方介入解除后，甲乙双方应按照本合同和解除协议的规定处理相关事宜。3.12第三方介入的合同终止：3.12.1第三方介入期限届满或服务协议终止后，第三方应向甲乙双方提交服务报告，并按照合同约定进行工作交接。3.12.2合同终止后，甲乙双方应根据本合同和终止协议的规定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：合同签订双方的营业执照副本复印件要求：复印件需加盖公司公章，确保信息真实有效。2.附件2：合同签订双方法定代表人身份证复印件要求：复印件需加盖公司公章，确保信息真实有效。3.附件3：项目设计文件和技术规范要求：设计文件应包含图纸、说明书、技术规范等，确保设计合理、规范。4