




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版二零二四年度生态环保住宅区房地产开发合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2业主信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质4.项目规划与设计4.1规划要求4.2设计标准4.3设计变更5.土地使用权5.1土地使用权取得5.2土地使用权期限5.3土地使用权转让6.投资与资金6.1投资总额6.2资金来源6.3资金管理7.工程建设7.1工程进度7.2工程质量7.3工程验收8.房屋销售8.1销售政策8.2销售价格8.3销售合同9.生态环境与环保9.1生态保护措施9.2环保设施建设9.3环保标准10.招标与采购10.1招标程序10.2供应商选择10.3采购合同11.合同履行与违约责任11.1履行方式11.2履行期限11.3违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁条款12.3诉讼条款13.合同变更与解除13.1变更程序13.2解除条件13.3解除程序14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“生态环保住宅区”指本合同所涉及的住宅区项目,该区域应满足国家及地方关于生态环保住宅区的相关标准和要求。1.1.2“开发商”指本合同约定的房地产开发企业,负责项目的开发、建设、销售及后期服务。1.1.3“业主”指购买本合同约定住宅区房屋的个人或单位。1.1.4“项目”指本合同约定的生态环保住宅区房地产开发项目。1.2合同解释1.2.1本合同未尽事宜,双方应协商解决,协商不成时,按国家有关法律法规执行。1.2.2本合同条款如有冲突,以一方修改的条款为准。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1公司名称:X房地产开发有限公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:1000万元2.1.4注册地址:省市区路号2.2业主信息2.2.1姓名:2.2.2身份证号码:056782.2.3联系电话:138xxxx56783.项目概况3.1项目名称:二零二四年度生态环保住宅区3.2项目地点:省市区街道3.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米3.4项目性质:住宅、商业、绿化4.项目规划与设计4.1规划要求4.1.1项目应遵循国家及地方有关住宅区规划标准,确保居住舒适度、交通便利、环境优美。4.1.2项目应合理规划绿化面积,确保绿化覆盖率不低于30%。4.2设计标准4.2.1项目建筑设计应满足国家及地方相关设计规范。4.2.2项目配套设施应齐全,包括幼儿园、学校、医院、商业等。4.3设计变更4.3.1设计变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。4.3.2设计变更不得降低项目质量标准。5.土地使用权5.1土地使用权取得5.1.1开发商已依法取得项目土地使用权。5.1.2土地使用权证号:X5.2土地使用权期限5.2.1土地使用权期限为年。5.3土地使用权转让5.3.1土地使用权不得转让、抵押、出租。6.投资与资金6.1投资总额6.1.1项目总投资为亿元。6.2资金来源6.2.1项目资金来源包括自有资金、银行贷款、政府补贴等。6.3资金管理6.3.1开发商应建立健全资金管理制度,确保资金安全、合规使用。7.工程建设7.1工程进度7.1.1项目工程建设进度按照国家及地方相关标准执行。7.1.2开发商应确保项目按期竣工交付。7.2工程质量7.2.1项目工程质量应符合国家及地方相关质量标准。7.2.2开发商应加强工程质量管理,确保工程质量。7.3工程验收7.3.1项目竣工后,开发商应组织相关单位进行验收。7.3.2验收合格后,开发商应向业主交付房屋。8.房屋销售8.1销售政策8.1.1开发商应制定合理的销售政策,包括销售价格、付款方式、优惠政策等。8.1.2销售价格应公开透明,不得擅自调整。8.2销售价格8.2.1住宅销售价格根据市场调研及成本核算确定。8.2.2商业及其他配套设施销售价格另行约定。8.3销售合同8.3.1业主购买房屋时应与开发商签订正式的房屋买卖合同。8.3.2销售合同应包含房屋基本信息、销售价格、付款方式、交付时间、违约责任等内容。9.生态环境与环保9.1生态保护措施9.1.1项目应采取有效措施保护生态环境,如绿化、节水、节能等。9.1.2开发商应确保项目符合国家及地方关于生态环保的要求。9.2环保设施建设9.2.1项目应配备完善的环保设施,如污水处理、垃圾处理等。9.2.2环保设施应达到国家及地方规定的排放标准。9.3环保标准9.3.1项目应严格执行国家及地方关于环保的标准和规定。10.招标与采购10.1招标程序10.1.1开发商应按照国家及地方有关招标投标法律法规进行招标。10.1.2招标过程应公开、公平、公正。10.2供应商选择10.2.1开发商应根据招标文件要求,选择合格的供应商。10.2.2供应商应具备相应的资质和业绩。10.3采购合同10.3.1采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付时间、违约责任等。11.合同履行与违约责任11.1履行方式11.1.1开发商应按照合同约定履行合同义务。11.1.2业主应按照合同约定支付购房款。11.2履行期限11.2.1项目建设周期为年。11.2.2房屋交付时间为项目竣工验收合格后的日内。11.3违约责任11.3.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.3.2违约金的具体计算方式及支付方式在合同中明确。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2仲裁条款12.2.1仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。12.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。12.3诉讼条款12.3.1如仲裁条款无效或仲裁机构无权仲裁,争议可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.合同变更与解除13.1变更程序13.1.1合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。13.2解除条件13.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。13.3解除程序13.3.1解除合同应提前通知对方,并书面确认解除事宜。14.合同生效与终止14.1生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自2024年1月1日起生效。14.3终止条件14.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。14.4终止程序14.4.1合同终止应书面通知对方,并办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同中涉及的开发商、业主以外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、评估机构、保险公司等。15.2第三方介入的情形1.项目招标与采购过程中,由第三方进行招标代理、监理、评估等;2.项目设计、施工过程中,由第三方提供咨询服务、监理服务;3.保险业务,由第三方保险公司提供保险服务;4.争议解决过程中,由第三方仲裁机构或调解机构介入。15.3第三方责权利1.按照合同约定提供专业服务;2.保证服务的质量、安全、合法性;3.保守商业秘密和技术秘密。1.根据合同约定收取服务费用;2.要求开发商和业主提供必要的配合;3.在合同约定范围内,独立行使职责。15.3.3第三方与其他各方的划分说明:1.第三方与开发商之间的权利义务关系由双方另行签订合同约定;2.第三方与业主之间的权利义务关系由业主与开发商之间的合同约定,第三方作为合同执行者;3.第三方与其他各方之间的关系由合同明确界定。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行本合同过程中因自身原因导致违约或损害的,应承担相应的违约责任。1.第三方提供服务的内容和性质;2.第三方提供的专业服务的行业标准和规范;3.项目风险和潜在损失。16.2责任承担1.第三方直接承担因自身违约或疏忽导致的损失;2.开发商和业主应承担因不可抗力或其他非第三方原因导致的损失;3.第三方、开发商和业主之间应按照合同约定和法律法规的规定,合理分担责任。16.3争议解决16.3.1第三方责任争议应按照第12.1节“争议解决方式”进行处理。16.3.2如第三方责任争议涉及多个合同或多方当事人,应按照各相关合同及法律法规的规定进行解决。17.附加条款17.1本合同中的“第三方”不因本合同的签订而成为合同当事人,其责任和义务由其与开发商或业主签订的相应合同约定。17.2本合同如涉及第三方介入,开发商和业主应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。17.3如第三方未能履行合同义务,开发商和业主有权解除合同,并要求第三方承担相应的违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:土地使用权证要求:提供真实、有效的土地使用权证复印件,证明开发商拥有项目土地使用权。说明:土地使用权证是开发商合法开发项目的必要条件,本附件作为合同附件,用于证明土地使用权证的合法性。2.附件二:项目规划许可证要求:提供真实、有效的项目规划许可证复印件,证明项目符合规划要求。说明:项目规划许可证是项目开发的必要条件,本附件作为合同附件,用于证明项目规划许可证的合法性。3.附件三:工程设计文件要求:提供项目设计文件,包括总平面图、建筑图、结构图、设备图等,证明项目设计符合相关标准。说明:工程设计文件是项目施工的依据,本附件作为合同附件,用于证明工程设计文件的合法性和合规性。4.附件四:项目施工许可证要求:提供真实、有效的项目施工许可证复印件,证明项目施工合法。说明:项目施工许可证是项目施工的必要条件,本附件作为合同附件,用于证明项目施工许可证的合法性。5.附件五:项目招标文件要求:提供项目招标文件,包括招标公告、投标须知、投标文件等,证明项目招标的合法性。说明:项目招标文件是项目招标的依据,本附件作为合同附件,用于证明项目招标文件的合法性和合规性。6.附件六:合同签订文件要求:提供开发商与业主签订的房屋买卖合同复印件,证明双方签订合同的合法性。说明:合同签订文件是合同履行的重要依据,本附件作为合同附件,用于证明合同签订文件的合法性。7.附件七:项目竣工验收报告要求:提供项目竣工验收报告,证明项目已按照合同约定完成建设。说明:项目竣工验收报告是项目交付使用的必要条件,本附件作为合同附件,用于证明项目竣工验收报告的合法性。8.附件八:第三方服务协议要求:提供第三方服务协议,明确第三方在项目中的服务内容、责任和义务。说明:第三方服务协议是第三方介入项目的依据,本附件作为合同附件,用于证明第三方服务协议的合法性和合规性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商未按合同约定完成项目建设。责任认定标准:开发商应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿业主损失。示例:开发商未在合同约定的时间内完成项目建设,应向业主支付违约金,并赔偿业主因延期造成的损失。2.违约行为:业主未按合同约定支付购房款。责任认定标准:业主应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担开发商因延迟收款产生的费用。示例:业主未在合同约定的时间内支付购房款,应向开发商支付违约金,并承担因延迟收款产生的银行利息等费用。3.违约行为:第三方未按合同约定提供专业服务。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿开发商或业主损失。示例:第三方未按合同约定提供监理服务,应向开发商或业主支付违约金,并赔偿因监理服务不到位造成的损失。4.违约行为:合同双方未按合同约定履行其他义务。责任认定标准:合同双方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例:合同双方未按合同约定履行环境保护义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担罚款等。全文完。2024版二零二四年度生态环保住宅区房地产开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.合作方式3.1合作模式3.2合作期限3.3合作内容4.投资及资金4.1投资总额4.2投资方式4.3资金到位时间4.4资金使用计划5.项目开发建设5.1开发建设计划5.2工程进度要求5.3工程质量标准5.4工程验收标准6.环保要求6.1环保目标6.2环保措施6.3环保监测7.土地使用及规划7.1土地使用权7.2规划要求7.3土地使用权证办理8.合作收益分配8.1收益计算方式8.2收益分配比例8.3收益分配时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:项目规划图13.2附件二:投资协议13.3附件三:土地使用协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:生态环保科技有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称:生态环保住宅区2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米2.4项目性质:住宅、商业、配套公建3.合作方式3.1合作模式:甲方负责土地开发及住宅建设,乙方负责生态环保技术的应用与推广3.2合作期限:自合同签订之日起至年月日止3.3合作内容:甲方提供土地及建设资金,乙方提供生态环保技术支持4.投资及资金4.1投资总额:人民币壹亿元整4.2投资方式:甲方以现金方式投入,乙方以技术及设备投入4.3资金到位时间:自合同签订之日起个工作日内4.4资金使用计划:详见附件二:投资协议5.项目开发建设5.1开发建设计划:项目分三期建设,每期建设周期为个月5.2.1设计阶段:自合同签订之日起个月内完成5.2.2施工阶段:自设计阶段完成后个月内完成5.2.3验收阶段:自施工阶段完成后个月内完成5.3工程质量标准:按照国家相关法律法规及行业标准执行5.4工程验收标准:按照国家及地方相关验收标准执行6.环保要求6.1环保目标:项目建成后,达到国家及地方环保排放标准6.2环保措施:采用节能环保建筑材料,推广清洁能源使用,加强污水处理等6.3环保监测:定期对项目进行环保监测,确保达标排放7.土地使用及规划7.1土地使用权:甲方负责办理项目用地土地使用权证7.2规划要求:项目规划符合国家及地方相关政策法规,满足居民生活需求7.3土地使用权证办理:甲方应在项目开工前办理完毕土地使用权证8.合作收益分配8.1收益计算方式:项目建成后,扣除开发成本、建设成本、税费等,剩余收益按照甲方和乙方约定的比例进行分配8.2收益分配比例:甲方占60%,乙方占40%8.3收益分配时间:每年度结束后一个月内,由甲方根据实际收益情况向乙方支付上一年度的收益分成9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议9.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决程序:诉讼期间,除争议事项外,合同其他条款应继续履行10.违约责任10.1违约情形:任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿:违约金按未履行部分合同金额的%计算,实际损失超过违约金的,违约方应予以赔偿11.合同解除11.1.1一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正11.1.2发生不可抗力事件,影响合同履行11.2合同解除程序:一方解除合同,应提前天书面通知另一方11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应尽快协商处理未了事项,包括但不限于财产分割、债务清偿等12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同履行完毕或根据合同约定解除合同12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应尽快清理债权债务,处理善后事宜13.合同附件13.1附件一:项目规划图13.2附件二:投资协议13.3附件三:土地使用协议14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供咨询、评估、监理、施工、材料供应等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的角色、职责和权利。15.3第三方选择15.3.1第三方由甲乙双方共同选择,或由一方推荐,另一方同意。15.4第三方合同15.4.1第三方与甲乙双方应签订独立的合同,明确各自的权利和义务。16.第三方职责16.1第三方应按照本合同约定和独立合同的要求,履行其职责。16.2第三方职责包括但不限于:16.2.1提供专业咨询和评估服务;16.2.2监督工程质量、进度和安全;16.2.3提供材料供应和施工服务;16.2.4协助解决合同履行过程中的问题。17.第三方权利17.1第三方有权根据独立合同收取合理的服务费用。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以确保其职责的履行。18.第三方责任18.1第三方对其提供的服务的质量和结果承担直接责任。18.2第三方责任限额18.2.1第三方责任限额由甲乙双方在独立合同中约定,但不得超过独立合同总金额的%。18.2.2第三方责任限额不包括因甲乙双方原因导致的损失。18.2.3第三方责任限额的确定应考虑第三方服务的性质、风险和复杂程度。19.第三方与其他方的划分19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应被视为甲乙双方的代理人。19.2第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和行业标准,不得损害甲乙双方的合法权益。19.3第三方与甲乙双方之间的争议,应通过独立合同约定的争议解决机制解决。20.第三方变更20.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方。20.2更换第三方不影响本合同的效力,但新的第三方应重新履行相关职责。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止的条件由独立合同约定。21.2第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行本合同的其他义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目规划图要求:详细展示项目用地范围、建筑布局、绿化分布、配套设施等。说明:规划图应附有比例尺、坐标系统、设计说明等,确保清晰易懂。2.附件二:投资协议要求:明确甲乙双方的投资额、投资方式、资金到位时间、使用计划等。说明:投资协议应详细列出资金使用的具体项目,以及任何可能的调整机制。3.附件三:土地使用协议要求:明确甲方对土地的使用权、开发建设条件、土地使用年限等。说明:土地使用协议应包含土地审批文件、土地使用权证等法律文件。4.附件四:施工合同要求:详细规定施工单位的施工范围、质量标准、进度要求、验收标准等。说明:施工合同应包括施工图纸、技术规范、材料设备要求等。5.附件五:监理合同要求:明确监理单位的监理范围、监理内容、监理方法、监理报告要求等。说明:监理合同应包含监理费用的计算方式、支付时间等。6.附件六:环保监测报告要求:定期报告项目的环保监测数据,包括水质、空气质量、噪声等。说明:监测报告应附有监测方法、数据来源、分析结果等。7.附件七:工程验收报告要求:详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告应包含验收人员名单、验收时间、验收结论等。8.附件八:财务报表要求:定期提供项目财务报表,包括收入、支出、利润等。说明:财务报表应按照国家相关财务制度进行编制。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时提供土地或资金责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未提供部分金额的%计算。示例:甲方未能在合同约定的时间内提供土地,应支付乙方违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程或提供材料示例:乙方未能在合同约定的时间内完成工程,应支付甲方违约金。3.违约行为:第三方未按约定提供服务质量责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例:第三方提供的咨询服务未达到合同约定的标准,应赔偿甲乙双方的损失。4.违约行为:任何一方未履行保密义务责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给对方造成的损失。示例:甲方泄露了乙方商业机密,应赔偿乙方的损失。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方互不承担违约责任,但应协商解决合同无法履行后的善后事宜。示例:因自然灾害导致项目无法继续施工,双方协商解决方案。全文完。2024版二零二四年度生态环保住宅区房地产开发合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1开发商信息2.2买受人信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目位置3.3项目规模3.4项目类型4.项目设计4.1设计要求4.2设计变更4.3设计费用5.土地使用5.1土地性质5.2土地面积5.3土地使用年限5.4土地使用权6.房屋建设6.1建设内容6.2建设标准6.3建设进度6.4建设费用7.销售政策7.1销售方式7.2销售价格7.3预售许可7.4销售时限8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式8.4逾期付款9.交付标准9.1交付条件9.2交付时间9.3交付方式9.4交付责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同生效14.4合同变更与解除14.5合同解除后的处理14.6合同争议的解决14.7合同的补充与修改14.8合同的终止14.9合同的解除14.10合同的续签14.11合同的终止14.12合同的解除14.13合同的续签14.14合同的终止14.15合同的解除14.16合同的续签14.17合同的终止14.18合同的解除14.19合同的续签14.20合同的终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)“开发商”指在本合同中承担房地产开发项目的法人或其他组织;(2)“买受人”指在本合同中购买开发商开发房产的个人或单位;(3)“项目”指开发商根据本合同约定开发的生态环保住宅区;(4)“生态环保住宅区”指在规划、设计、建设、运营过程中,充分考虑生态环境保护、节能环保、绿色建筑等要求的住宅区;(5)“房屋”指开发商根据本合同约定建设的住宅;(6)“合同”指本合同及其附件;(7)“附件”指合同中规定的各种文件、图纸、协议等。1.2解释本合同中对术语的解释,如有歧义,以合同为准。2.合同双方2.1开发商信息(1)名称:___________(2)法定代表人:___________(3)住所:___________(4)联系电话:___________2.2买受人信息(1)姓名/名称:___________(2)法定代表人/负责人:___________(3)住所:___________(4)联系电话:___________3.项目概述3.1项目名称:___________生态环保住宅区3.2项目位置:___________3.3项目规模:___________(建筑面积)3.4项目类型:___________(住宅、商业、教育等)4.项目设计4.1设计要求(1)设计标准:符合国家相关建筑标准和规范;(2)设计理念:绿色、环保、节能、舒适;(3)设计风格:现代简约风格。4.2设计变更(1)设计变更申请:买受人需向开发商提出书面申请;(2)设计变更审批:开发商对买受人提出的变更申请进行审批;(3)设计变更费用:由买受人承担。4.3设计费用(1)设计费用总额:___________;(2)设计费用支付方式:___________。5.土地使用5.1土地性质:___________;5.2土地面积:___________(平方米);5.3土地使用年限:___________年;5.4土地使用权:___________。6.房屋建设6.1建设内容:___________;6.2建设标准:符合国家相关建筑标准和规范;6.3建设进度:___________;6.4建设费用:___________。7.销售政策7.1销售方式:___________;7.2销售价格:___________;7.3预售许可:___________;7.4销售时限:___________。8.付款方式8.1付款比例(1)首付款:买受人需在合同签订后___________日内支付首付款,首付款比例为___________;(2)分期付款:后续款项按___________的比例分___________期支付,具体支付时间及比例如下:第___________期:___________(支付时间),支付比例___________;第___________期:___________(支付时间),支付比例___________;以此类推。8.2付款时间(1)首付款支付时间:合同签订后___________日内;(2)分期付款支付时间:按照第8.1条约定的比例和时间表执行。8.3付款方式(1)付款方式:银行转账、现金支付或其他双方约定的方式;(2)付款凭证:买受人需在付款后提供相应的付款凭证,开发商予以确认。8.4逾期付款(1)逾期付款责任:买受人逾期付款的,应向开发商支付逾期付款金额的___________%作为违约金;(2)逾期付款处理:开发商有权采取法律手段追讨逾期付款,包括但不限于诉讼、仲裁等。9.交付标准9.1交付条件(1)房屋主体结构、基础工程、配套设施等符合国家相关建筑标准和规范;(2)房屋内部装修、设备安装等达到合同约定的标准;(3)供水、供电、供气、供暖等配套设施齐全,符合使用要求。9.2交付时间(1)交付时间:___________(具体日期);(2)交付方式:___________。9.3交付方式(1)交付地点:___________;(2)交付手续:买受人应在交付时办理相关手续,包括但不限于接收房屋、签署交付确认书等。9.4交付责任(1)交付前责任:开发商负责确保房屋符合交付条件;(2)交付后责任:买受人负责房屋的日常使用和维护。10.违约责任10.1违约情形(1)开发商未按合同约定交付房屋;(2)买受人未按合同约定支付款项;(3)任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。10.3违约赔偿(1)赔偿范围:包括但不限于实际损失、合理费用等;(2)赔偿方式:违约方应按约定支付赔偿金。11.争议解决11.1争议解决方式(1)协商:双方应通过友好协商解决争议;(2)调解:协商不成时,可申请第三方调解;(3)仲裁:调解不成或调解无效时,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;(4)诉讼:仲裁不成或仲裁裁决无法执行时,任何一方均可向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)协商:双方自行协商;(2)调解:___________;(3)仲裁:___________;(4)诉讼:___________。11.3争议解决费用(1)协商:双方自行承担;(2)调解:___________;(3)仲裁:___________;(4)诉讼:___________。12.合同解除12.1解除条件(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,另一方要求解除合同。12.2解除程序(1)提出解除:一方提出解除合同,应书面通知另一方;(2)确认解除:双方确认解除合同,并签署解除协议。12.3解除后果(1)解除合同后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务;(2)解除合同后,双方应按照约定处理合同解除产生的费用和损失。13.合同终止13.1终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)法律、法规规定的其他终止条件。13.2终止程序(1)终止通知:一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)确认终止:双方确认终止合同,并签署终止协议。13.3终止后果(1)终止合同后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务;(2)终止合同后,双方应按照约定处理合同终止产生的费用和损失。14.其他约定14.1合同附件(1)本合同附件为本合同不可分割的组成部分;(2)附件的效力与本合同相同。14.2通知与送达(1)通知方式:书面通知;(2)送达地点:合同双方约定的地址。14.3合同生效(1)合同自双方签字盖章之日起生效;(2)合同生效前,双方应按照约定履行相关义务。14.4合同变更与解除(1)合同变更:任何一方提出合同变更,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订变更协议;(2)合同解除:按照第12条约定执行。14.5合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务;(2)解除合同后,双方应按照约定处理合同解除产生的费用和损失。14.6合同争议的解决(1)争议解决方式:按照第11条约定执行;(2)争议解决机构:按照第11.2条约定执行。14.7合同的补充与修改(1)合同的补充:任何一方提出合同补充,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订补充协议;(2)合同的修改:按照第14.4条约定执行。14.8合同的终止(1)合同终止条件:按照第13条约定执行;(2)合同终止程序:按照第13.2条约定执行。14.9合同的解除(1)合同解除条件:按照第12条约定执行;(2)合同解除程序:按照第12.2条约定执行。14.10合同的续签(1)合同续签:任何一方提出合同续签,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订续签协议;(2)合同续签程序:按照第14.4条约定执行。14.11合同的终止(1)合同终止条件:按照第13条约定执行;(2)合同终止程序:按照第13.2条约定执行。14.12合同的解除(1)合同解除条件:按照第12条约定执行;(2)合同解除程序:按照第12.2条约定执行。14.13合同的续签(1)合同续签:任何一方提出合同续签,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订续签协议;(2)合同续签程序:按照第14.4条约定执行。14.14合同的终止(1)合同终止条件:按照第13条约定执行;(2)合同终止程序:按照第13.2条约定执行。14.15合同的解除(1)合同解除条件:按照第12条约定执行;(2)合同解除程序:按照第12.2条约定执行。14.16合同的续签(1)合同续签:任何一方提出合同续签,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订续签协议;(2)合同续签程序:按照第14.4条约定执行。14.17合同的终止(1)合同终止条件:按照第13条约定执行;(2)合同终止程序:按照第13.2条约定执行。14.18合同的解除(1)合同解除条件:按照第12条约定执行;(2)合同解除程序:按照第12.2条约定执行。14.19合同的续签(1)合同续签:任何一方提出合同续签,应书面通知另一方,经双方协商一致,签订续签协议;(2)合同续签程序:按照第14.4条约定执行。14.20合同的终止(1)合同终止条件:按照第13条约定执行;(2)合同终止程序:按照第13.2条约定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中,第三方指在合同履行过程中,为合同双方提供专业服务或协助的非合同当事人,包括但不限于但不限于中介方、监理方、评估机构、勘察机构、设计机构、施工方、监理方、审计机构等。15.2第三方介入条件(1)合同双方协商一致,认为有必要引入第三方;(2)第三方具备完成相关服务或协助的能力和资质;(3)第三方介入不会影响合同双方的权益。15.3第三方介入程序(1)合同双方共同与第三方签订服务或协助协议;(2)服务或协助协议应与本合同保持一致;(3)合同双方将服务或协助协议作为本合同的附件。16.第三方责任16.1责任范围第三方应根据服务或协助协议的约定,承担相应的责任,包括但不限于:(1)提供专业、高效的服务或协助;(2)遵守国家相关法律法规;(3)保护合同双方的合法权益。16.2责任限额(1)第三方责任限额:根据服务或协助协议的约定,第三方对合同双方的责任限额为___________;(2)责任限额计算方式:按服务或协助协议约定的比例和计算方法执行。16.3责任免除(1)在不可抗力的情况下,第三方不承担任何责任;(2)因合同双方原因导致第三方无法履行服务或协助的,第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利范围(1)根据服务或协助协议,收取相应的服务费用;(2)要求合同双方提供必要的配合和支持;(3)根据合同双方的授权,对合同履行情况进行监督。17.2第三方权利行使第三方应在服务或协助协议的约定范围内行使权利,并保证不损害合同双方的合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方是独立的合同关系,第三方不承担合同双方之
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 系统分析师考试项目管理考察试题及答案
- 2024年系统分析师考试中的实践技能提升试题及答案
- 秘书证考试时间管理策略试题及答案
- 2025餐厅经营合同范本
- 2025中外合作企业股权转让合同
- 混合复习统计学试题及答案解析
- 2025钢筋混凝土厂房建设合同范本
- 江苏科技大学《综合材料视觉表现》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西北师范大学《地理语言学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 四川省棠湖中学2025届高三下学期第一次质量检测试题历史试题含解析
- 二年级下册三位数加减混合计算练习200题及答案
- 证劵公司招聘笔试题及答案
- 施工现场安全围挡
- 拐杖及助行器的使用方法课件
- 2024年黄芩素行业分析报告及未来发展趋势
- 风湿免疫科学教学设计案例
- 金属风管预制安装施工技术
- 2023年数学竞赛AMC8真题D卷(含答案)
- 宴席设计实务(烹饪专业高职)全套教学课件
- 牙刷的营销方案和策略
- 公路工程项目管理重点
评论
0/150
提交评论