版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产项目合同管理创新与实践本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间与地点1.2合同双方主体资格确认1.3合同生效条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.合同双方的权利与义务3.1开发方的权利与义务3.2投资方的权利与义务3.3第三方的权利与义务4.项目开发流程4.1项目立项4.2项目设计4.3项目施工4.4项目验收5.项目投资与融资5.1投资总额5.2投资方式5.3融资方式5.4融资成本6.项目成本与预算6.1成本构成6.2预算编制6.3成本控制7.项目进度管理7.1项目进度计划7.2进度控制措施7.3进度调整8.项目质量管理8.1质量标准8.2质量控制措施8.3质量验收9.项目安全管理9.1安全标准9.2安全管理措施9.3安全事故处理10.项目合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同订立时间与地点:本合同于2024年1月1日在北京市朝阳区大厦会议室订立。1.2合同双方主体资格确认:甲方(开发方)为具有独立法人资格的房地产开发有限公司,乙方(投资方)为具有独立法人资格的投资管理有限公司。双方已提交完整的营业执照、资质证书等相关文件,经审核确认双方主体资格合法有效。1.3合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二条项目概述2.1项目名称:地产项目2.2项目地点:北京市朝阳区路号2.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米,包含住宅、商业、办公等多种业态。2.4项目性质:综合性住宅项目,兼具商业和办公功能。第三条合同双方的权利与义务3.1开发方的权利与义务3.1.1开发方有权按照合同约定进行项目开发,包括但不限于土地购置、规划设计、工程建设等。3.1.2开发方应按照合同约定的时间节点完成项目建设,确保项目按时交付使用。3.1.3开发方应保证项目质量,按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量合格。3.2投资方的权利与义务3.2.1投资方有权对项目建设过程进行监督,确保项目按照合同约定进行。3.2.2投资方应按照合同约定向开发方支付投资款项,并参与项目决策。3.2.3投资方应承担项目投资风险,包括但不限于市场风险、政策风险等。3.3第三方的权利与义务3.3.1第三方作为项目监管机构,有权对项目进行监管,确保项目符合相关法律法规和合同约定。3.3.2第三方应公正、公平、公开地履行监管职责,对项目实施全过程进行监督。第四条项目开发流程4.1项目立项:双方应按照国家相关规定进行项目立项,取得相关审批手续。4.2项目设计:开发方应组织专业设计机构进行项目设计,确保设计方案符合国家规定和双方要求。4.3项目施工:开发方应选择具有相应资质的施工单位进行项目施工,确保施工质量。4.4项目验收:项目完工后,双方应组织专业验收机构进行项目验收,确保项目符合合同约定。第五条项目投资与融资5.1投资总额:本项目的总投资额为人民币亿元。5.2投资方式:乙方以现金方式投资,投资金额为人民币亿元。5.3融资方式:甲方通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金,用于项目建设。5.4融资成本:甲方融资成本按照市场利率确定,具体利率由双方另行协商。第六条项目成本与预算6.1成本构成:项目成本包括土地费用、规划设计费、工程建设费、税费等。6.2预算编制:开发方应编制详细的项目预算,经投资方审核同意后执行。6.3成本控制:双方应共同制定成本控制措施,确保项目成本控制在预算范围内。第七条项目进度管理7.1项目进度计划:开发方应编制详细的项目进度计划,经投资方审核同意后执行。7.2进度控制措施:双方应共同制定进度控制措施,确保项目按计划推进。7.3进度调整:如遇特殊情况导致项目进度延迟,双方应协商调整进度计划。第八条项目质量管理8.1质量标准:项目质量应符合国家及行业相关标准,具体质量要求详见附件《地产项目质量标准》。8.2质量控制措施:开发方应建立完善的质量管理体系,包括材料采购、施工过程、竣工验收等环节的质量控制。8.3质量验收:项目完工后,双方应共同组织专业验收机构进行质量验收,验收合格后方可交付使用。第九条项目安全管理9.1安全标准:项目施工、使用过程中应符合国家及行业安全标准,确保人员安全和财产安全。9.2安全管理措施:开发方应制定安全管理制度,包括安全教育培训、安全检查、事故处理等。9.3安全事故处理:发生安全事故时,开发方应立即采取应急措施,并按照相关法律法规进行处理。第十条项目合同变更与解除10.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更时,双方应协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。10.3合同变更与解除程序:合同变更或解除需经双方书面同意,并办理相关手续。第十一条违约责任11.1违约情形:任何一方违反合同约定,均构成违约。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金:双方可根据实际情况约定违约金比例,最高不超过合同总金额的%。第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决。12.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序:诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证,按照法律规定进行诉讼。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约或发生不可抗力等情形,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。13.3合同解除与终止程序:合同解除或终止需经双方书面确认,并办理相关手续。第十四条其他约定14.1合同附件:本合同附件包括但不限于《地产项目质量标准》、《项目进度计划》等。14.2合同解释:本合同条款如有歧义,应以双方协商一致的解释为准。14.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为项目开发、建设、运营等提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.2类型:第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、金融机构等。16.第三方介入的引入程序16.1引入条件:甲乙双方根据项目需要,经协商一致,可引入第三方参与项目。16.2引入方式:第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额确定:第三方责任限额应根据其合作协议及本合同约定确定。17.2责任限额调整:如第三方责任限额低于本合同约定,应按本合同约定执行。18.第三方责权利18.1责任:第三方应按照合作协议及本合同约定,承担相应的责任,包括但不限于:18.1.1按时完成工作任务;18.1.2保证工作质量;18.1.3遵守国家法律法规和行业规范;18.1.4对项目信息保密。18.2.1获得合同约定的报酬;18.2.2在合同约定范围内,独立开展工作;18.2.3对甲乙双方违反合同约定提出异议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分:第三方应明确其职责范围,并与甲乙双方明确划分工作界面,避免职责交叉或遗漏。19.2信息共享:第三方应与甲乙双方保持信息沟通,确保项目信息畅通。19.3紧急情况处理:在紧急情况下,第三方应立即通知甲乙双方,并采取必要措施。20.第三方介入的合同变更20.1变更条件:第三方介入导致合同内容需变更时,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更程序:变更协议应包括变更内容、变更原因、变更责任等,并经甲乙双方签字盖章后生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,应通过协商解决。21.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同解除22.1解除条件:第三方严重违约或违反法律法规,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议。22.2解除程序:解除协议应经甲乙双方书面同意,并通知第三方。23.第三方介入的合同终止23.1终止条件:第三方合作协议履行完毕或双方协商一致解除协议,合同终止。23.2终止程序:终止协议应经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《地产项目质量标准》:详细列出项目质量要求、验收标准及整改措施。2.《项目进度计划》:详细列出项目各阶段的时间节点、工作内容及责任人。3.《项目投资预算》:详细列出项目总投资、资金来源及使用计划。4.《第三方合作协议》:详细列出第三方介入的具体内容、职责范围、权利义务等。5.《变更协议》:详细列出合同变更的原因、内容、影响及双方责任。6.《违约金计算标准》:详细列出违约金计算方法及比例。7.《争议解决规则》:详细列出争议解决的方式、程序及机构。8.《合同解除及终止条件》:详细列出合同解除及终止的情形及程序。说明要求:所有附件应经甲乙双方签字盖章后生效。附件内容应与本合同内容相一致,不得有冲突。附件内容应具体、明确,便于执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按合同约定时间提供土地或工程款;未按合同约定完成项目建设;未能按时交付项目;质量不符合合同约定。1.2乙方违约行为:未按合同约定时间支付投资款;未按合同约定参与项目决策;未按合同约定承担投资风险;未按合同约定进行项目监管。1.3第三方违约行为:未按合同约定完成工作任务;工作质量不符合合同约定;未能按时提交相关文件;违反保密协议。2.责任认定标准:2.1违约责任的认定,应以合同约定和实际情况为依据。2.2甲方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.4第三方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。简要示例说明:甲方未按合同约定时间交付土地,导致项目延期,应支付乙方违约金万元,并赔偿乙方因延期造成的损失。乙方未按合同约定时间支付投资款,导致项目资金链断裂,应支付甲方违约金万元,并赔偿甲方因资金链断裂造成的损失。第三方未按合同约定完成工作任务,导致项目进度延误,应支付甲乙双方违约金万元,并赔偿因进度延误造成的损失。全文完。2024版房地产项目合同管理创新与实践1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.项目开发进度3.1项目立项3.2设计阶段3.3施工阶段3.4验收阶段4.土地使用权及规划4.1土地使用权取得4.2规划许可证4.3用地性质及用途5.投资预算及资金管理5.1投资预算编制5.2资金筹集与管理5.3资金使用及监督6.合同履行及风险控制6.1合同履行要求6.2风险识别与评估6.3风险应对措施7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除的程序8.合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任及赔偿9.1违约情形9.2违约责任承担9.3赔偿标准及计算10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.知识产权12.1知识产权归属12.2知识产权使用许可12.3知识产权侵权处理13.法律适用及管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息名称:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________住所地:_____________________名称:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________住所地:_____________________2.项目基本情况2.1项目名称:_____________________2.2项目地点:_____________________2.3项目规模:占地面积_____________________,建筑面积_____________________2.4项目性质:住宅、商业、办公、混合等_____________________3.项目开发进度3.1项目立项:甲方已取得项目立项批准文件,批准文号为_____________________3.2设计阶段:甲方已完成项目设计,设计文件已通过相关部门审核,审核意见已反馈完毕。3.3施工阶段:甲方已选定施工单位,施工单位资质等级为_____________________3.4验收阶段:项目竣工后,甲方将组织相关部门进行验收。4.土地使用权及规划4.1土地使用权取得:甲方已取得项目土地使用权,土地使用权证号为_____________________4.2规划许可证:甲方已取得项目规划许可证,许可证号为_____________________4.3用地性质及用途:用地性质为_____________________,用途为_____________________5.投资预算及资金管理5.1投资预算编制:甲方已编制项目投资预算,预算总额为_____________________5.2资金筹集与管理:甲方将通过银行贷款、自筹资金等方式筹集项目资金,资金管理由_____________________负责。5.3资金使用及监督:甲方将严格按照预算使用资金,并接受相关部门的监督。6.合同履行及风险控制6.1合同履行要求:双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保项目按期完成。6.2风险识别与评估:双方应共同识别项目风险,并评估风险等级。6.3风险应对措施:针对识别出的风险,双方应制定相应的应对措施,降低风险影响。7.合同变更及解除7.1合同变更条件:在合同履行过程中,如遇不可抗力、政策调整等情形,双方可协商变更合同内容。7.2合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。7.3合同变更及解除的程序:双方应就合同变更或解除事宜进行协商,达成一致意见后,签订书面协议。8.合同争议解决8.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交______________________仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构:争议提交______________________仲裁委员会仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。8.3争议解决期限:争议发生后,双方应在______________________日内提交仲裁申请,仲裁机构应在______________________内作出裁决。9.违约责任及赔偿9.1违约情形:包括但不限于延迟付款、未按期完成项目、质量不符合约定等。9.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。9.3赔偿标准及计算:违约金按合同总价款的_____________________%计算,实际损失超过违约金的部分,违约方应予以赔偿。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件:包括合同约定的终止条件、违约导致的终止、不可抗力导致的终止等。10.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜,包括但不限于工程移交、款项结算、争议解决等。11.保密条款11.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后______________________年。11.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.知识产权12.1知识产权归属:项目开发过程中产生的知识产权归甲方所有。12.2知识产权使用许可:乙方在项目开发过程中,可使用甲方拥有的知识产权,但需遵守相关规定。12.3知识产权侵权处理:如发生知识产权侵权,乙方应及时通知甲方,并采取必要的补救措施。13.法律适用及管辖13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院:本合同争议由合同签订地人民法院管辖。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称的“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、担保、监督等支持的个人或机构。15.2类型:第三方包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、担保公司、律师事务所等。16.第三方介入的引入16.1引入条件:在合同履行过程中,如遇特殊情况,经双方协商一致,可引入第三方介入。16.2引入程序:双方应签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额:第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额由双方在协议中约定,最高不超过合同总价的_____________________%。17.2责任承担:第三方责任限额内的损失,由第三方承担;超出部分,由甲方和乙方按比例分担。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:获取合同履行相关信息;依照合同约定,对合同履行过程进行监督;收取约定的服务费用。18.2第三方义务:严格按照合同约定履行职责;保证服务质量,确保合同履行不受影响;对其提供的服务承担相应的法律责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:第三方应服从甲方的管理;第三方应按照甲方的要求提供专业服务;第三方对甲方承担相应的法律责任。19.2第三方与乙方的关系:第三方应服从乙方的管理;第三方应按照乙方的要求提供专业服务;第三方对乙方承担相应的法律责任。19.3第三方与其他各方的关系:第三方与合同其他各方之间不存在直接的法律关系;第三方应遵守合同约定,维护合同各方的合法权益。20.第三方介入后的合同变更20.1变更条件:第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲方、乙方和第三方协商一致。20.2变更程序:变更合同内容,应签订书面协议,并通知合同其他各方。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入后的争议,仍适用本合同第8条关于争议解决的规定。21.2争议解决机构:第三方介入后的争议,仍提交______________________仲裁委员会仲裁。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件:第三方介入后,如遇合同约定的终止条件,或第三方无法履行职责,合同可终止。22.2终止程序:合同终止,应签订书面协议,并通知合同其他各方。23.其他23.1本合同关于第三方介入的约定,不影响合同其他条款的效力。23.2本合同关于第三方介入的约定,如有未尽事宜,双方可另行协商补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方公司营业执照副本复印件2.乙方公司营业执照副本复印件3.项目立项批准文件4.土地使用权证5.规划许可证6.设计文件及审核意见7.施工单位资质证书8.投资预算及资金管理方案9.第三方介入协议10.合同变更协议11.争议解决协议12.保密协议13.知识产权归属协议14.第三方服务费用清单15.违约金支付凭证16.损失赔偿计算依据17.第三方责任认定报告18.合同终止协议附件详细要求和说明:1.所有附件应为原件或经双方确认的复印件,并加盖公章。2.附件应与合同内容一致,不得有任何修改或增减。3.附件应在合同签订前准备好,并在合同签订时提交给对方。4.附件的提交应视为合同的一部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按期支付工程款;未按期完成项目;项目质量不符合约定;违反保密义务;乙方违约行为:未按期完成设计或施工;施工质量不符合约定;违反保密义务;未按约定履行第三方责任。2.责任认定标准:违约金:违约方应支付违约金,违约金按合同总价款的_____________________%计算。损失赔偿:违约方应赔偿因违约行为给对方造成的实际损失。责任限额:第三方责任限额由双方在协议中约定,最高不超过合同总价的_____________________%。违约行为示例说明:1.甲方违约:甲方未按合同约定时间支付工程款,导致施工单位停工。责任认定:甲方支付违约金,并赔偿施工单位停工期间造成的损失。2.乙方违约:乙方施工过程中发现质量问题,未及时整改。责任认定:乙方支付违约金,并承担整改费用。3.第三方违约:第三方因自身原因导致项目进度延误。责任认定:第三方支付违约金,并赔偿因延误造成的损失。全文完。2024版房地产项目合同管理创新与实践2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同性质1.3合同目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目参与方3.1开发商3.2投资方3.3设计单位3.4施工单位3.5监理单位4.项目投资4.1投资总额4.2投资构成4.3投资方式5.项目建设5.1建设进度5.2建设质量5.3建设成本5.4建设风险6.项目融资6.1融资方式6.2融资利率6.3融资期限7.项目销售7.1销售策略7.2销售价格7.3销售渠道8.项目运营8.1运营模式8.2运营成本8.3运营收益9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更责任10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同定义1.2合同性质本合同为房地产开发合同,具有法律效力,对合同各方具有约束力。1.3合同目的本合同旨在明确各方在项目开发、建设、销售、运营等过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利实施,实现合同各方的利益最大化。第二条项目概况2.1项目名称本项目名称为“房地产项目”。2.2项目地点本项目位于市区街道号。2.3项目规模本项目总占地面积为平方米,总建筑面积为平方米,包括住宅、商业、办公等多种业态。2.4项目类型本项目为住宅与商业综合体。第三条项目参与方3.1开发商开发商为房地产开发有限公司。3.2投资方投资方为投资集团有限公司。3.3设计单位设计单位为建筑设计研究院。3.4施工单位施工单位为建筑工程有限公司。3.5监理单位监理单位为工程建设监理有限公司。第四条项目投资4.1投资总额本项目总投资额为人民币亿元。4.2投资构成投资构成包括土地购置费、建设成本、销售成本、运营成本等。4.3投资方式投资方式为自筹资金与银行贷款相结合。第五条项目建设5.1建设进度项目总工期为个月,分阶段实施。5.2建设质量项目建设质量应符合国家相关标准和规范。5.3建设成本项目建设成本控制在总投资额范围内。5.4建设风险项目建设过程中可能存在的风险包括政策风险、市场风险、施工风险等,各方应共同承担。第六条项目融资6.1融资方式项目融资方式为银行贷款。6.2融资利率融资利率按中国人民银行规定的同期贷款利率执行。6.3融资期限融资期限为年。第八条项目销售8.1销售策略销售策略包括市场调研、定价策略、营销推广、销售渠道等。8.2销售价格销售价格根据市场调研和成本分析确定,具体价格以销售合同为准。8.3销售渠道销售渠道包括直销、代理销售、网络销售等。第九条项目运营9.1运营模式运营模式为自持物业运营与租赁相结合。9.2运营成本运营成本包括物业管理费、维修保养费、人员工资等。9.3运营收益运营收益主要来源于物业租赁收入、物业增值收益等。第十条合同变更10.1变更条件10.2变更程序合同变更需经合同各方协商一致,并签署书面变更协议。10.3变更责任合同变更后,各方应按照变更协议履行相应责任。第十一条合同解除11.1解除条件合同解除条件包括违约解除、不可抗力解除、协商一致解除等。11.2解除程序合同解除需经合同各方协商一致,并签署书面解除协议。11.3解除责任合同解除后,各方应按照解除协议承担相应责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为合同各方约定的仲裁机构或人民法院。12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由合同各方协商分担。第十三条违约责任13.1违约情形违约情形包括但不限于:未按时支付款项、未按约定完成工作、违反保密条款等。13.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。13.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形和损失情况确定。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件合同自各方签署之日起生效。14.2合同终止条件合同终止条件包括:项目完成、合同解除、合同到期等。14.3合同终止程序合同终止需经合同各方协商一致,并签署书面终止协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在项目开发、建设、销售、运营等过程中,根据本合同约定,提供专业服务、咨询、监督、评估等职能的独立法人或其他组织。(1)合同各方及其关联企业;(2)合同各方的工作人员或代理人;(3)合同各方已委托的其他第三方。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入需经合同各方协商一致,并签署书面协议。(1)第三方介入的原因和目的;(2)第三方介入的职责和权限;(3)第三方介入的时间范围;(4)第三方介入的费用及支付方式;(5)第三方介入的保密条款;(6)合同各方对第三方的监督和评估机制。第三条第三方的职责和权限(1)提供专业服务、咨询、监督、评估等;(2)协助合同各方解决项目实施过程中遇到的问题;(3)确保项目按照约定的进度、质量、成本等要求进行。(1)查阅项目相关资料;(2)对项目实施情况进行检查、监督;(3)对合同各方提出合理化建议;(4)在必要时,向合同各方提出警示或报告。第四条第三方的责任和责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成合同各方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额根据第三方介入协议约定,但不得超过合同总金额的%。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同各方在项目中的关系为独立第三方,不代表任何一方。5.2第三方在项目中的工作成果和责任,由合同各方按照本合同和第三方介入协议的规定进行划分。5.3第三方在项目中的工作成果,归合同各方共同所有。第六条第三方的更换和退出6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《酒店新员工培训》课件
- 《教育本质》课件
- 《词类句子成分》课件
- 急性风湿热的健康宣教
- 儿童牙病的健康宣教
- 垂体性闭经的健康宣教
- 孕期水样分泌物的健康宣教
- 《例解决问题》课件
- 武汉大学金融工程学课件-金融工程
- 肾上腺髓质增生的临床护理
- 2024内蒙古财经大学辅导员公开招聘(列编招聘)3人及历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 车站信号工高级题库
- 2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告
- 云南省保山市(2024年-2025年小学三年级语文)人教版期末考试(上学期)试卷(含答案)
- 2024年全国职业院校技能大赛高职组(智能节水系统设计与安装赛项)考试题库-下(多选、判断题)
- 在奉献中成就精彩人生 课件-2024-2025学年统编版道德与法治七年级上册
- 邮轮运营管理 课件 第七章 邮轮安全管理的全面解析
- 公园保洁服务投标方案
- 2024年高考英语作文预测:倡议书(附答案解析)
- 安徽省2023-2024学年七年级上学期期末数学试题(原卷版)
- 2024年人教版八年级生物(上册)期末试卷及答案(各版本)
评论
0/150
提交评论