2024版06289工程招标与合同变更及索赔处理服务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版06289工程招标与合同变更及索赔处理服务合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同有效期1.4合同双方1.5合同金额2.项目范围2.1招标范围2.2合同变更范围2.3索赔处理范围3.招标程序3.1招标公告3.2投标人资格要求3.3投标文件要求3.4投标截止时间3.5开标及评标程序3.6中标结果通知4.合同签订4.1合同签订条件4.2合同签订时间4.3合同签订地点4.4合同签订双方代表5.合同变更5.1变更申请5.2变更审批程序5.3变更内容5.4变更费用及支付6.索赔处理6.1索赔申请6.2索赔审批程序6.3索赔范围6.4索赔计算方法6.5索赔费用及支付7.工程进度管理7.1进度计划7.2进度控制7.3进度变更7.4进度延误及处理8.质量管理8.1质量要求8.2质量控制8.3质量验收8.4质量异议处理9.费用管理9.1费用预算9.2费用支付9.3费用变更9.4费用审计10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款条件10.4付款方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同签订于2024年，旨在明确甲乙双方在2024版06289工程招标与合同变更及索赔处理服务中的权利、义务及责任。1.2合同目的本合同目的在于确保工程招标的公开、公平、公正，同时有效处理合同变更及索赔事宜，保障双方的合法权益。1.3合同有效期本合同自签订之日起生效，至工程招标及合同变更及索赔处理服务完毕之日止。1.4合同双方甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.5合同金额本合同总金额为人民币[合同金额]元。2.项目范围2.1招标范围本合同涉及2024版06289工程的招标工作，包括但不限于招标文件编制、招标公告发布、投标文件接收、开标评标等工作。2.2合同变更范围本合同涉及工程实施过程中的合同变更，包括但不限于设计变更、工程量变更、合同价格变更等。2.3索赔处理范围本合同涉及工程实施过程中的索赔处理，包括但不限于工期索赔、费用索赔、质量索赔等。3.招标程序3.1招标公告乙方应在招标文件编制完成后，按照规定程序在相关媒体上发布招标公告。3.2投标人资格要求投标人应具备相应的资质和业绩，并按照招标文件要求提交相关证明材料。3.3投标文件要求投标人应按照招标文件要求编制投标文件，包括但不限于技术方案、商务报价、售后服务等。3.4投标截止时间投标截止时间应按照招标文件规定执行，逾期递交的投标文件无效。3.5开标及评标程序乙方应在规定的时间和地点组织开标，并按照评标标准对投标文件进行评审。3.6中标结果通知乙方应在评标结束后，向中标人发出中标通知书。4.合同签订4.1合同签订条件中标人应在接到中标通知书后[规定时间]内与甲方签订本合同。4.2合同签订时间合同签订时间为[具体日期]。4.3合同签订地点合同签订地点为[具体地点]。4.4合同签订双方代表甲方法定代表人[姓名]代表甲方签订本合同，乙方法定代表人[姓名]代表乙方签订本合同。5.合同变更5.1变更申请合同双方均可向对方提出合同变更申请，但需提前[规定时间]书面通知对方。5.2变更审批程序合同变更需经双方协商一致，并经[审批机构名称]批准后方可生效。5.3变更内容合同变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格等。5.4变更费用及支付合同变更产生的费用按双方协商确定的方式支付。6.索赔处理6.1索赔申请合同双方均可向对方提出索赔申请，但需提供相关证明材料。6.2索赔审批程序索赔申请需经双方协商一致，并经[审批机构名称]批准后方可生效。6.3索赔范围索赔范围包括但不限于工期延误、费用增加、质量缺陷等。6.4索赔计算方法索赔计算方法按照国家相关法律法规及合同约定执行。6.5索赔费用及支付索赔费用按双方协商确定的方式支付。8.工程进度管理8.1进度计划乙方应按照招标文件要求，编制详细的工程进度计划，包括关键节点、里程碑时间等。8.2进度控制乙方应严格按照进度计划执行，并对实际进度与计划进度进行对比分析。8.3进度变更如因不可抗力或甲方原因导致进度计划需要变更，乙方应及时向甲方提出变更申请，并经甲方批准后方可实施。8.4进度延误及处理若因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任，并采取措施加快工程进度。9.质量管理9.1质量要求乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。9.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的每一个环节进行质量控制。9.3质量验收工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在规定时间内进行验收。9.4质量异议处理如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后[规定时间]内进行整改，直至甲方满意为止。10.费用管理10.1费用预算乙方应编制详细的费用预算，包括直接费用、间接费用等。10.2费用支付费用支付按照合同约定及进度计划执行，甲方应在[支付周期]内支付相应款项。10.3费用变更如因工程变更等原因导致费用发生变化，双方应协商确定新的费用预算。10.4费用审计合同期满后，甲方有权对乙方提交的费用进行审计，确保费用使用的合规性。11.付款方式11.1付款比例付款比例按照合同约定的进度节点进行，如：开工支付10%，中期支付30%，竣工支付50%，尾款10%。11.2付款时间付款时间应与进度节点相符，如：每月[具体日期]前支付上月工程进度款。11.3付款条件付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格、相关手续齐全等。11.4付款方式付款方式为银行转账，具体账户信息由甲方在合同中提供。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序应遵循法律法规及合同约定。12.3争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方协商一致。13.3合同解除后的处理14.违约责任14.1违约行为违约行为包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未按时支付费用等。14.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.3违约赔偿违约赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、法律顾问、技术顾问等，其介入旨在确保合同执行的公正性、专业性及效率。15.2第三方职责第三方应依据合同约定及各自专业领域的要求，履行相应的监督、咨询、评估、仲裁等职责。16.第三方介入程序16.1介入申请合同双方均可向对方提出引入第三方的申请，并说明第三方介入的必要性及预期效果。16.2介入审批第三方介入需经合同双方书面同意，并经[审批机构名称]批准。16.3介入方式第三方介入方式包括但不限于现场监督、定期汇报、专项审计、法律仲裁等。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方的责任限于其专业领域内，且仅限于因故意或重大过失导致合同执行出现偏差或损失。17.2限额计算第三方责任限额按照合同约定及第三方专业服务费用的一定比例确定。17.3限额调整如合同执行过程中出现特殊情况，导致第三方责任限额需要调整，双方应协商一致并书面确认。18.第三方权利18.1独立性第三方在合同执行过程中应保持独立性，不受合同双方任何一方的影响。18.2保密义务第三方对在合同执行过程中知悉的保密信息负有保密义务。18.3汇报义务第三方应定期向合同双方汇报工作进展及发现的问题。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，甲方负责支付第三方服务费用。19.2与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督与被监督关系，乙方应配合第三方的工作。19.3与合同双方的关系第三方与合同双方的关系为独立第三方，对合同双方均负有监督和咨询的职责。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用的承担第三方介入费用由合同双方按比例承担，具体比例由合同约定。20.2第三方介入期限第三方介入期限根据合同执行的需要确定，合同双方可协商一致调整。20.3第三方介入的终止第三方介入的终止需经合同双方书面同意，并通知第三方。20.4第三方介入的变更第三方介入的变更需经合同双方书面同意，并经[审批机构名称]批准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件详细要求：包括招标公告、招标邀请函、投标须知、合同条款、技术规格、图纸等。说明：招标文件是整个招标过程的基础，应确保其完整、准确、清晰。2.投标文件详细要求：包括投标书、技术方案、商务报价、售后服务承诺等。说明：投标文件是投标人响应招标文件要求的具体表现，应确保其符合招标文件规定。3.合同文本详细要求：包括合同条款、双方签字盖章、合同附件等。说明：合同文本是双方权利义务的最终体现，应确保其合法有效。4.进度计划详细要求：包括工程进度表、关键节点时间、里程碑计划等。说明：进度计划是确保工程按时完成的重要依据，应确保其合理可行。5.质量保证书详细要求：包括质量标准、检验方法、质量保证措施等。说明：质量保证书是确保工程质量达到合同要求的重要文件。6.费用预算详细要求：包括直接费用、间接费用、其他费用等。说明：费用预算是控制工程成本的重要依据，应确保其准确合理。7.付款申请详细要求：包括付款金额、付款理由、付款时间等。说明：付款申请是确保工程进度款及时支付的重要文件。8.质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果等。说明：质量验收报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要文件。9.索赔申请详细要求：包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。说明：索赔申请是处理合同变更及索赔事宜的重要文件。10.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入原因、第三方职责、第三方费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方责任和权利的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：包括未按时完成工程、质量不合格、未按时支付费用、违反合同约定等。说明：违约行为是指合同一方未履行合同义务的行为。2.违约责任认定标准详细要求：根据违约行为的性质、程度、影响等因素进行认定。说明：违约责任认定标准应确保公平合理。3.违约责任认定示例违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定：乙方应承担工期延误责任，赔偿甲方因此造成的损失。违约行为：甲方未按合同约定支付工程进度款。责任认定：甲方应承担违约责任，支付乙方相应的违约金。违约行为：乙方提供的材料质量不合格。责任认定：乙方应承担质量责任，重新提供合格材料或进行修复。违约行为：第三方在执行合同过程中出现重大过失。责任认定：第三方应承担相应责任，赔偿合同双方因此造成的损失。全文完。2024版06289工程招标与合同变更及索赔处理服务合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件及日期2.工程招标2.1招标文件及要求2.2招标过程及结果2.3中标通知书及合同签订3.合同内容3.1工程概况3.2合同金额及支付方式3.3工程进度及验收标准3.4合同履行期限3.5合同变更及索赔处理4.合同履行4.1施工单位责任4.2监理单位责任4.3材料设备采购及供应4.4工程进度及质量控制5.合同变更5.1变更申请及审批流程5.2变更内容及相关费用5.3变更后的合同内容6.索赔处理6.1索赔申请及审批流程6.2索赔原因及证据6.3索赔金额及计算方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构及人员7.3争议解决期限8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担方式8.3违约金计算及支付9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除流程9.3合同解除后的处理10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止流程10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一：招标文件11.2附件二：中标通知书11.3附件三：合同履行记录12.合同解除或终止后的结算12.1结算方式12.2结算期限12.3结算争议解决13.合同解除或终止后的资料移交13.1资料移交范围13.2资料移交方式13.3资料移交期限14.其他14.1合同语言14.2合同份数14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方法定代表人：，身份证号码：056781.1.2甲方法定代表人联系电话：138001380001.1.3甲方单位名称：有限公司1.1.4甲方单位地址：省市区路号1.1.5乙方法定代表人：，身份证号码：056791.1.6乙方法定代表人联系电话：139001390001.1.7乙方单位名称：YY建设有限公司1.1.8乙方单位地址：省市区路号1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间：2024年6月15日1.2.2签订地点：省市区路号会议室1.3合同生效条件及日期1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效日期：2024年6月16日2.工程招标2.1招标文件及要求2.1.1招标文件由甲方提供，包括工程概况、技术要求、投标须知等内容。2.1.2招标文件要求投标方具备相应的资质和业绩，并按照要求提交投标文件。2.2招标过程及结果2.2.1招标过程按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规执行。2.2.2招标结果为乙方中标，中标通知书已由甲方发出。2.3中标通知书及合同签订2.3.1中标通知书于2024年6月10日发出。2.3.2双方在接到中标通知书后15日内签订本合同。3.合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称：2024版06289工程项目3.1.2工程地点：省市区3.1.3工程规模：建筑面积10000平方米，建筑高度30米3.1.4工程建设内容：住宅、商业、办公3.2合同金额及支付方式3.2.1合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）3.2.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件一《工程进度款支付计划》。3.3工程进度及验收标准3.3.1工程进度按《建设工程施工合同（示范文本）》执行。3.3.2工程验收标准按国家及行业标准执行，具体详见附件二《工程验收标准》。3.4合同履行期限3.4.1合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为24个月。4.合同变更4.1变更申请及审批流程4.1.1任何一方需变更合同内容，应提前15日向对方提出书面申请。4.1.2变更申请经双方协商一致，并签署书面协议后生效。4.2变更内容及相关费用4.2.1变更内容应包括工程范围、工期、质量、价格等。4.2.2变更费用按照实际发生计算，并按合同约定的支付方式支付。4.3变更后的合同内容4.3.1变更后的合同内容作为原合同的一部分，具有同等法律效力。5.索赔处理5.1索赔申请及审批流程5.1.1任何一方需提出索赔，应提供书面索赔报告及相关证据。5.1.2索赔报告经双方协商一致，并签署书面协议后生效。5.2索赔原因及证据5.2.1索赔原因包括不可抗力、合同违约、设计变更等。5.2.2索赔证据应包括相关证明文件、照片、录音等。5.3索赔金额及计算方式5.3.1索赔金额按照实际损失计算，并按合同约定的支付方式支付。5.3.2索赔金额计算公式详见附件三《索赔金额计算标准》。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构及人员8.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。8.2.2争议解决过程中，双方应指定具有相关专业知识的人员作为诉讼代理人。8.3争议解决期限8.3.1双方应在争议发生后30日内提出解决争议的请求。8.3.2法院应在受理争议后90日内作出判决。9.违约责任9.1违约行为及认定9.1.1违约行为包括但不限于延误工期、质量不合格、未按时支付款项等。9.1.2违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。9.2违约责任承担方式9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的计算方式详见附件四《违约金计算标准》。9.3违约金计算及支付9.3.1违约金的支付时间为违约行为发生后10日内。9.3.2违约金支付方式为现金或银行转账。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行时，合同可以解除。10.2合同解除流程10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。10.2.2收到解除合同通知的一方应在7日内回复是否同意解除。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款项。10.3.2双方应将工程现场清理完毕，并办理相关移交手续。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕，工程竣工验收合格。11.1.2合同解除或终止。11.2合同终止流程11.2.1合同终止前，双方应进行工程结算。11.2.2双方应在合同终止后30日内完成结算工作。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应将工程现场清理完毕，并办理相关移交手续。11.3.2双方应相互出具合同履行完毕的证明文件。12.合同附件12.1附件一：招标文件12.1.1附件一应包含招标文件的全部内容。12.2附件二：中标通知书12.2.1附件二应包含中标通知书的内容。12.3附件三：工程进度款支付计划12.3.1附件三应详细列出工程进度款支付计划。12.4附件四：工程验收标准12.4.1附件四应包含工程验收的标准和程序。12.5附件五：索赔金额计算标准12.5.1附件五应包含索赔金额的计算方法和依据。12.6附件六：违约金计算标准12.6.1附件六应包含违约金的计算方法和依据。13.合同解除或终止后的结算13.1结算方式13.1.1结算方式为双方协商一致的方式。13.2结算期限13.2.1结算期限为合同解除或终止后的30日内。13.3结算争议解决13.3.1结算争议应通过协商解决，协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。14.其他14.1合同语言14.1.1本合同采用中文书写。14.2合同份数14.2.1本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。14.3合同附件清单14.3.1本合同附件清单详见合同附件部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格，并遵守相关法律法规。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。15.2.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的5%。15.2.3第三方的责任限额包括但不限于因第三方责任导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。15.3第三方责任界定15.3.1第三方的责任由其自身承担，但如因第三方违反合同约定或法律法规导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。15.3.2第三方在履行合同过程中应遵守甲乙双方的要求和合同约定，并对自身行为负责。15.4第三方介入程序15.4.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方的介入应签订书面协议，明确双方的权利和义务。15.5第三方权利和义务15.5.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，独立开展相关工作。15.5.2第三方有义务按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。15.5.3第三方有义务保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务关系，第三方不参与甲乙双方的合同权利和义务。15.6.2第三方的工作成果归甲乙双方所有，第三方不得将工作成果用于其他目的。15.6.3第三方在履行合同过程中，如需与甲乙双方以外的其他方进行联系或合作，应事先取得甲乙双方的同意。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方有权要求第三方在合同履行过程中提供工作进展报告。16.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。16.1.3甲方有权要求第三方在必要时提供担保或保证。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助和支持。16.2.2乙方有权要求第三方在合同履行过程中提供工作进度和质量的保证措施。16.2.3乙方有权要求第三方在合同履行过程中进行风险评估，并提出相应的防范措施。17.第三方介入的合同变更17.1第三方介入导致合同变更的，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。