2024版围墙施工合同变更与解除条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版围墙施工合同变更与解除条款本合同目录一览1.变更申请与审批流程1.1变更申请内容1.2申请提交要求1.3审批权限与程序2.变更内容确认2.1变更内容描述2.2变更确认方式2.3变更确认期限3.变更对合同价款的影响3.1价款调整原则3.2调整计算方法3.3调整通知与确认4.变更对工期的影响4.1工期调整原则4.2调整计算方法4.3工期调整通知与确认5.变更实施与监督5.1实施计划与安排5.2监督责任与措施5.3实施过程中的变更管理6.变更费用的结算6.1费用结算依据6.2结算流程6.3结算时间与方式7.变更对原有合同条款的影响7.1条款修订内容7.2修订条款的生效7.3相关条款的废止8.解除合同的条件8.1合同解除的情形8.2解除合同的程序8.3解除合同的生效9.解除合同的经济补偿9.1补偿计算方法9.2补偿金额确定9.3补偿支付方式10.解除合同后的后续处理10.1工程移交10.2材料设备处理10.3人员安置11.违约责任与赔偿11.1违约情形界定11.2违约责任承担11.3赔偿范围与计算12.争议解决机制12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同变更与解除的生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效通知14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条变更申请与审批流程1.1变更申请内容变更申请应包括变更原因、变更内容、变更后的方案、预计影响及所需时间等内容。1.2申请提交要求变更申请应以书面形式提交，并由双方项目负责人签字确认。1.3审批权限与程序变更申请经双方项目负责人签字后，提交至合同签订方的相关部门进行审批。审批流程如下：（1）合同签订方相关部门对变更申请进行初步审查；（2）审查通过后，提交至合同签订方的相关负责人进行最终审批；（3）审批通过后，由合同签订方向施工方下达变更通知。第二条变更内容确认2.1变更内容描述变更内容应以书面形式详细描述，包括但不限于变更的具体内容、实施方式、所需资源等。2.2变更确认方式变更内容经双方项目负责人签字确认后生效。2.3变更确认期限变更内容确认应在变更实施前五个工作日内完成。第三条变更对合同价款的影响3.1价款调整原则变更对合同价款的影响，应按照合同约定或市场行情进行调整。3.2调整计算方法价款调整计算方法如下：（1）根据变更内容，计算变更部分的工程量；（2）参照市场价格或合同约定，确定变更部分的工程单价；（3）将变更部分的工程量乘以工程单价，得出变更部分的工程款；（4）将变更部分的工程款加减至原合同总价款，得出调整后的合同价款。3.3调整通知与确认调整后的合同价款，应由双方项目负责人签字确认，并在变更实施前五个工作日内完成通知。第四条变更对工期的影响4.1工期调整原则变更对工期的影响，应按照合同约定或实际情况进行调整。4.2调整计算方法工期调整计算方法如下：（1）根据变更内容，确定变更部分的工程量；（2）参照合同约定或实际情况，确定变更部分的工程进度；（3）将变更部分的工程进度加减至原合同工期，得出调整后的工期。4.3工期调整通知与确认调整后的工期，应由双方项目负责人签字确认，并在变更实施前五个工作日内完成通知。第五条变更实施与监督5.1实施计划与安排变更实施计划应由施工方制定，并经双方项目负责人签字确认。5.2监督责任与措施双方项目负责人应负责对变更实施过程进行监督，确保变更按照计划顺利进行。5.3实施过程中的变更管理在变更实施过程中，如需进一步调整，应按照变更申请与审批流程重新进行申请与审批。第六条变更费用的结算6.1费用结算依据变更费用的结算依据为双方确认的变更内容及调整后的合同价款。6.2结算流程变更费用结算流程如下：（1）施工方提交变更费用结算申请；（2）双方项目负责人签字确认；（3）合同签订方进行审核；（4）审核通过后，支付变更费用。6.3结算时间与方式变更费用应在变更实施完成后五个工作日内结算，结算方式为银行转账。第七条变更对原有合同条款的影响7.1条款修订内容变更对原有合同条款的影响，应根据变更内容进行修订，修订内容应以书面形式提交。7.2修订条款的生效修订后的条款经双方项目负责人签字确认后生效。7.3相关条款的废止原合同中与变更内容相关的条款，在修订条款生效后自行废止。第八条解除合同的条件8.1合同解除的情形（1）一方严重违反合同约定，经催告后在合理期限内仍未纠正；（2）一方破产、解散、被吊销营业执照或终止经营；（3）一方违反合同导致合同目的无法实现；（4）不可抗力导致合同无法履行；（5）双方协商一致解除合同。8.2解除合同的程序解除合同应书面通知对方，并注明解除原因。解除通知发出后，合同自通知送达对方之日起解除。8.3解除合同的生效解除合同通知送达对方后，合同解除生效。双方应立即采取必要措施，处理合同解除后的善后事宜。第九条解除合同的经济补偿9.1补偿计算方法（2）已发生的合理费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等；（3）其他因解除合同而产生的直接经济损失。9.2补偿金额确定补偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。9.3补偿支付方式经济补偿应一次性支付，支付方式为银行转账。第十条解除合同后的后续处理10.1工程移交解除合同后，施工方应将已完成工程及场地移交给合同签订方。10.2材料设备处理解除合同后，双方应就材料设备的使用、回收或处理达成一致，并按约定执行。10.3人员安置解除合同后，双方应妥善安置施工人员，包括但不限于工资结算、福利待遇等。第十一条违约责任与赔偿11.1违约情形界定（1）未按时完成工程或未达到合同约定质量标准；（2）未按约定支付工程款；（3）泄露商业秘密或技术秘密；（4）违反合同的其他行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3赔偿范围与计算赔偿范围包括因违约行为造成的直接经济损失和合理的间接经济损失。赔偿金额根据实际情况计算。第十二条争议解决机制12.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。12.2争议解决程序双方应友好协商解决争议。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十三条合同变更与解除的生效13.1生效条件合同变更与解除的通知经双方签字或盖章后生效。13.2生效日期合同变更与解除自通知送达对方之日起生效。13.3生效通知双方应在合同变更与解除生效后五个工作日内，以书面形式相互确认。第十四条其他约定事项14.1合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、担保、监理、检测、鉴定、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方类型（1）中介方：为甲乙双方提供交易中介服务，如招投标代理、工程咨询服务等；（2）监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督和管理；（3）检测方：对工程材料、设备、施工过程等进行检测；（4）鉴定方：对工程事故、质量问题等进行鉴定；（5）评估方：对工程价值、风险评估等进行评估；（6）担保方：为甲乙双方提供履约担保。第二条甲乙方与第三方的关系2.1合作关系甲乙双方与第三方之间的关系为合作关系，第三方应独立行使职权，不介入甲乙双方的内部事务。2.2责任划分第三方在合同履行过程中，应按照合同约定或法律法规的规定，承担相应的责任。甲乙双方与第三方之间的责任划分如下：（1）第三方对自身提供的服务质量、准确性、完整性负责；（2）甲乙双方对自身在合同中的义务和责任负责；（3）第三方对因自身原因导致的合同履行受阻、延误或损失不承担责任。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入申请甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应书面提出申请，并说明介入原因、目的、所需服务内容等。3.2第三方介入审批第三方介入申请经甲乙双方签字同意后，提交至合同签订方进行审批。审批流程如下：（1）合同签订方对第三方介入申请进行初步审查；（2）审查通过后，提交至合同签订方的相关负责人进行最终审批；（3）审批通过后，由合同签订方与第三方签订合作协议。第四条第三方的责任限额4.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因自身原因导致的合同履行受阻、延误或损失，在合同约定范围内承担的最高赔偿责任。4.2责任限额计算责任限额的计算方法如下：（1）根据第三方提供服务的内容，确定责任限额的计算基数；（2）根据市场行情、行业标准等因素，确定责任限额的比例；（3）责任限额=计算基数×比例。4.3责任限额的承担第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同履行受阻、延误或损失，应在责任限额范围内承担赔偿责任。第五条第三方的责权利5.1责任（1）提供的服务质量、准确性、完整性；（2）遵守合同约定，按时完成工作；（3）保守商业秘密和技术秘密；（4）因自身原因导致的合同履行受阻、延误或损失。5.2权利（1）按照合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的工作条件；（3）在合同履行过程中，有权对甲乙双方的行为进行监督；（4）因不可抗力等原因导致合同无法履行时，有权向甲乙双方提出免责申请。5.3利益第三方在合同履行过程中，享有合同约定的利益，包括但不限于服务费用、报酬等。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系为服务与被服务的关系，甲方应按照合同约定支付服务费用，并对第三方提供的服务质量、进度、安全等负责。6.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系为服务与被服务的关系，乙方应按照合同约定接受第三方提供的服务，并对第三方提供的服务质量、进度、安全等负责。6.3第三方与合同签订方的划分第三方与合同签订方之间的关系为合作协议关系，合同签订方应按照合作协议约定，对第三方提供的服务进行监督和管理。第七条第三方介入后的合同履行7.1合同履行主体第三方介入后，甲乙双方仍为合同履行主体，应按照合同约定履行各自义务。7.2第三方介入后的合同变更如第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.3第三方介入后的合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，并按照合同约定处理善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订书详细要求：应包含合同双方的全称、地址、联系方式、合同签订日期、合同编号等基本信息。附件说明：合同签订书是合同生效的凭证，双方应妥善保管。2.合同附件详细要求：应包含合同双方对合同主要内容的补充、修改、约定等。附件说明：合同附件是对合同的具体补充，具有同等法律效力。3.工程量清单详细要求：应包含工程名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明：工程量清单是合同履行的重要依据，用于计算工程款。4.工程进度计划详细要求：应包含工程进度节点、预计完成时间等。附件说明：工程进度计划是合同履行的重要依据，用于监督工程进度。5.工程质量标准详细要求：应包含工程质量的各项指标、检测方法等。附件说明：工程质量标准是合同履行的重要依据，用于确保工程质量。6.工程安全措施详细要求：应包含工程安全管理的各项措施、责任划分等。附件说明：工程安全措施是合同履行的重要依据，用于保障施工安全。7.付款进度计划详细要求：应包含付款节点、金额、支付方式等。附件说明：付款进度计划是合同履行的重要依据，用于指导工程款的支付。8.争议解决协议详细要求：应包含争议解决方式、争议解决地点等。附件说明：争议解决协议是合同履行的重要依据，用于解决合同履行过程中的争议。9.第三方合作协议详细要求：应包含第三方服务内容、费用、责任划分等。附件说明：第三方合作协议是合同履行的重要依据，用于规范第三方介入后的合作。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行需要，可能涉及的其他相关文件。附件说明：其他相关文件是对合同履行的重要补充，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按时完成工程或未达到合同约定质量标准；（2）未按约定支付工程款；（3）泄露商业秘密或技术秘密；（4）违反合同的其他行为。2.责任认定标准（1）违约行为造成直接经济损失的，根据实际损失计算赔偿金额；（2）违约行为导致合同无法履行或履行受阻的，根据合同约定或法律法规的规定，承担违约责任；（3）违约行为给对方造成间接经济损失的，根据合同约定或法律法规的规定，承担赔偿责任。3.违约责任示例说明（1）施工方未按时完成工程，造成工期延误，甲方要求赔偿工期延误损失50000元；（2）监理方泄露商业秘密，给乙方造成经济损失100000元，乙方要求监理方赔偿；（3）甲乙双方未按约定支付工程款，导致施工方停工，双方协商解决，甲方支付逾期付款违约金30000元。全文完。2024版围墙施工合同变更与解除条款1本合同目录一览1.合同变更范围及程序1.1变更范围界定1.2变更程序1.1提交变更申请1.2审批流程1.3变更通知2.变更内容的具体描述2.1施工内容变更2.1.1工程量增减2.1.2工程质量要求调整2.1.3施工工艺改变2.2合同价格调整2.2.1成本增加或减少2.2.2价格调整方法3.变更费用的计算及支付3.1成本增加或减少的计算方法3.2价格调整的计算公式3.3支付方式及时间4.变更对工期的影响及处理4.1工期延长或缩短的计算4.2工期调整的处理方式5.变更对合同其他条款的影响5.1权利义务调整5.2保密条款5.3违约责任6.变更引起的争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁机构或法院选择7.合同解除的条件7.1双方协商解除7.2因不可抗力解除7.3违约解除8.合同解除的程序8.1解除通知8.2解除确认8.3解除后的处理9.解除对双方权益的影响9.1权利义务终止9.2责任承担9.3赔偿责任10.合同解除后的费用结算10.1已付款项的处理10.2未付款项的处理11.合同解除后的资料移交11.1技术资料移交11.2施工资料移交12.合同解除后的争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构或法院选择13.合同解除后的后续事宜处理13.1工程验收13.2质量保证13.3保修期14.合同解除的生效及终止日期第一部分：合同如下：1.合同变更范围及程序1.1变更范围界定1.1.1本合同变更范围限于施工过程中的设计变更、工程量增减、施工工艺调整等。1.1.2变更范围不包括因甲方原因导致的合同解除。1.2变更程序1.2.1提交变更申请：乙方应在变更事项发生之日起3日内向甲方提交变更申请，申请应详细说明变更原因、内容、影响及所需费用。1.2.2审批流程：甲方收到变更申请后，应在5日内组织相关部门进行审核，并在10日内给予答复。1.2.3变更通知：经审批同意的变更，甲方应在接到乙方通知后3日内向乙方发出变更通知，明确变更内容、费用及工期调整。2.变更内容的具体描述2.1施工内容变更2.1.1工程量增减：因设计变更或现场实际情况导致的工程量增减，按照实际发生量计算。2.1.2工程质量要求调整：经双方协商一致，可调整工程质量要求，并相应调整合同价格。2.1.3施工工艺改变：因技术进步或实际需要，可对施工工艺进行调整，调整方案需经双方确认。2.2合同价格调整2.2.1成本增加或减少：因变更导致成本增加或减少，按实际发本调整合同价格。2.2.2价格调整方法：价格调整采用分部分项工程综合单价法，按实际发生工程量乘以综合单价计算。3.变更费用的计算及支付3.1成本增加或减少的计算方法：根据实际发本与原合同预算的差额计算。3.2价格调整的计算公式：价格调整额=实际发生工程量×原综合单价原合同总价。3.3支付方式及时间：变更费用在变更完成后，经双方确认后10日内支付。4.变更对工期的影响及处理4.1工期延长或缩短的计算：根据变更内容对工期的影响进行计算，并相应调整合同工期。4.2工期调整的处理方式：工期调整后，如导致乙方损失，甲方应给予合理补偿。5.变更对合同其他条款的影响5.1权利义务调整：根据变更内容，双方应调整相应的权利义务。5.2保密条款：变更后，双方仍应履行保密义务。5.3违约责任：因变更引起的违约责任，双方应根据实际情况协商确定。6.变更引起的争议解决6.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2仲裁机构或法院选择：争议提交甲方所在地仲裁委员会或甲方所在地人民法院解决。7.合同解除的条件7.1双方协商解除：经双方协商一致，可解除本合同。7.2因不可抗力解除：因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除本合同。7.3违约解除：一方严重违约，另一方有权解除本合同。1.合同变更范围及程序1.1变更范围界定1.1.1本合同变更范围限于施工过程中的设计变更、工程量增减、施工工艺调整等。1.1.2变更范围不包括因甲方原因导致的合同解除。1.2变更程序1.2.1提交变更申请：乙方应在变更事项发生之日起3日内向甲方提交变更申请，申请应详细说明变更原因、内容、影响及所需费用。1.2.2审批流程：甲方收到变更申请后，应在5日内组织相关部门进行审核，并在10日内给予答复。1.2.3变更通知：经批准的变更，甲方应在3日内向乙方发出书面变更通知，明确变更内容、费用及工期调整。2.变更内容的具体描述2.1施工内容变更2.1.1工程量增减：因设计变更、现场实际情况或其他原因导致的工程量增减，按实际发生量计算。2.1.2工程质量要求调整：因设计变更或其他原因导致的工程质量要求调整，按调整后的要求执行。2.1.3施工工艺改变：因技术进步、现场实际情况或其他原因导致的施工工艺改变，按调整后的工艺执行。3.变更费用的计算及支付3.1成本增加或减少的计算方法：根据变更内容，按实际发本与原合同预算的差额计算。3.2价格调整的计算公式：价格调整额=实际发生工程量×原综合单价原合同总价。3.3支付方式及时间：变更费用应在变更完成后，经双方确认后10日内支付。4.变更对工期的影响及处理4.1工期延长或缩短的计算：根据变更内容，按实际影响天数计算工期调整。4.2工期调整的处理方式：工期调整后，双方应协商确定新的工期安排。5.变更对合同其他条款的影响5.1权利义务调整：根据变更内容，双方应协商调整相应的权利义务。5.2保密条款：变更后，双方仍应履行保密义务。5.3违约责任：变更不影响双方原有的违约责任。6.变更引起的争议解决6.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2仲裁机构或法院选择：争议提交甲方所在地仲裁委员会或甲方所在地人民法院解决。7.合同解除的条件7.1双方协商解除：经双方协商一致，可解除本合同。7.2因不可抗力解除：因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除本合同。7.3违约解除：一方严重违约，另一方有权解除本合同。8.合同解除的程序8.1解除通知：解除合同的一方应在解除事由发生之日起3日内向对方发出书面解除通知。8.2解除确认：收到解除通知的一方应在收到通知之日起3日内给予书面确认。8.3解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定处理相关事宜。9.解除对双方权益的影响9.1权利义务终止：合同解除后，双方的权利义务终止。9.2责任承担：解除合同后，双方应承担相应的责任。9.3赔偿责任：因解除合同造成的损失，由责任方承担赔偿责任。10.合同解除后的费用结算10.1已付款项的处理：合同解除后，已付款项按照合同约定处理。10.2未付款项的处理：合同解除后，未付款项按照合同约定处理。11.合同解除后的资料移交11.1技术资料移交：合同解除后，乙方应向甲方移交全部技术资料。11.2施工资料移交：合同解除后，乙方应向甲方移交全部施工资料。12.合同解除后的争议解决12.1争议解决方式：合同解除后的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2仲裁机构或法院选择：争议提交甲方所在地仲裁委员会或甲方所在地人民法院解决。13.合同解除后的后续事宜处理13.1工程验收：合同解除后，双方应按照合同约定进行工程验收。13.3保修期：合同解除后，保修期按照合同约定执行。14.合同解除的生效及终止日期14.1合同解除的生效：合同解除通知发出后，合同自通知到达对方之日起生效。14.2合同解除的终止：合同解除后，合同终止履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入：指在合同履行过程中，为协助合同双方解决争议、提供专业意见或执行特定任务而引入的独立第三方。15.2第三方介入的范围：包括但不限于争议解决、技术鉴定、项目管理、监理、审计等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件：需经合同双方书面同意，且第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方介入的程序：16.2.1合同双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。16.2.2合同双方共同签署第三方介入协议，明确各方的权利义务。16.2.3第三方介入协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。17.第三方介入各方的责任与权利17.1合同双方的责任与权利：17.1.1甲方有权要求第三方提供专业意见，并有权对第三方的工作进行监督。17.1.2乙方有义务配合第三方的工作，并提供必要的资料和条件。17.2第三方的责任与权利：17.2.1第三方应独立、客观、公正地履行职责，提供专业意见或执行任务。17.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件，并有权获得合理的报酬。18.第三方介入的费用承担18.1第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。18.2第三方介入的费用可在合同履行过程中分阶段支付，或根据第三方提供的具体服务内容一次性支付。19.第三方责任限额的明确19.1第三方责任限额：在第三方介入协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于：19.1.1第三方因提供错误意见或执行任务不当导致合同双方遭受的直接经济损失。19.1.2第三方因违反保密义务导致合同双方遭受的损失。19.2第三方责任限额的计算方法：根据第三方介入协议中约定的计算公式或行业标准计算。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与合同双方的关系：第三方作为独立第三方，与合同双方均不构成雇佣或劳动关系。20.2第三方与合同双方的责任划分：20.2.1第三方仅对合同双方负责，不对合同外的第三方负责。20.2.2合同双方对第三方的工作成果负有连带责任。21.第三方介入争议的解决21.1第三方介入过程中出现的争议，应由合同双方协商解决。21.2协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入协议的终止22.1.1第三方完成任务，且合同双方确认无误。22.1.2第三方无法继续履行职责，经合同双方协商一致。22.1.3第三方介入协议约定的其他终止条件。22.2第三方介入协议终止后的处理：合同双方应根据第三方介入协议的约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同变更申请表要求：详细列明变更原因、内容、影响及所需费用。说明：此表格用于乙方提交变更申请，甲方审核依据。2.变更通知函要求：明确变更内容、费用及工期调整。说明：此函件由甲方发出，通知乙方变更事项。3.变更协议要求：详细约定变更内容、费用、工期及双方的权利义务。说明：此协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。4.第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事项、范围、责任、权利及费用。说明：此协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。5.工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括质量、进度等。说明：此报告由验收组出具，作为工程验收的依据。6.质量保证书要求：明确乙方提供质量保证的内容、期限及违约责任。说明：此保证书由乙方出具，作为质量保证的依据。7.保修期说明要求：明确保修期的起止时间、范围及保修责任。说明：此说明由乙方出具，作为保修期的依据。8.费用结算单要求：详细列明各项费用的发生、计算及支付情况。说明：此单据用于合同双方进行费用结算。9.资料移交清单要求：详细列明需移交的技术资料和施工资料。说明：此清单用于合同双方进行资料移交。10.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序及仲裁机构或法院。说明：此协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成工程任务。1.2乙方提供的工程材料或设备不符合合同约定。1.3乙方在施工过程中造成工程质量不合格。1.4甲方未按时支付工程款。1.5第三方提供错误意见或执行任务不当。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据合同约定和相关法律法规，对违约行为进行认定。2.2责任认定标准：根据违约行为的严重程度、影响范围及损失大小，确定违约责任。3.违约责任示例说明：3.1乙方未按时完成工程任务：乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.2乙方提供的工程材料或设备不符合合同约定：乙方应承担违约责任，更换合格的材料或设备，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.3乙方在施工过程中造成工程质量不合格：乙方应承担违约责任，修复不合格部分，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.4甲方未按时支付工程款：甲方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.5第三方提供错误意见或执行任务不当：第三方应承担违约责任，赔偿合同双方因此遭受的损失。全文完。2024版围墙施工合同变更与解除条款2本合同目录一览1.1变更通知1.2变更内容确认1.3变更对合同价格的影响1.4变更对合同工期的影响1.5变更对质量标准的影响2.1解除通知2.2解除原因2.3解除程序2.4解除后的合同价格结算2.5解除后的工期调整2.6解除后的质量责任3.1变更和解除的生效条件3.2变更和解除的生效日期3.3变更和解除的生效文件4.1变更和解除的审批程序4.2变更和解除的审批权限4.3变更和解除的审批期限5.1变更和解除的争议解决5.2争议解决方式5.3争议解决机构5.4争议解决费用6.1变更和解除的合同条款修改6.2修改后的合同条款效力6.3修改后的合同条款通知7.1变更和解除对其他合同附件的影响7.2附件修改程序7.3附件修改通知8.1变更和解除的合同履行责任8.2合同履行责任划分8.3合同履行责任承担9.1变更和解除的合同违约责任9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.1变更和解除的合同终止10.2合同终止后的处理10.3合同终止后的结算11.1变更和解除的合同解除后的债权债务11.2债权债务处理11.3债权债务转移12.1变更和解除的合同解除后的合同解除通知12.2合同解除通知的内容12.3合同解除通知的送达方式13.1变更和解除的合同解除后的合同解除确认13.2合同解除确认的程序13.3合同解除确认的效力14.1本合同目录一览的修订和补充14.2修订和补充的程序14.3修订和补充的效力第一部分：合同如下：1.1变更通知1.1.1变更通知应以书面形式发出，通知内容应明确变更事项、变更原因、变更内容、变更日期等。1.1.2乙方应在收到甲方变更通知之日起5个工作日内，以书面形式对变更内容进行确认。1.1.3若乙方在规定时间内未对变更内容进行确认，则视为乙方接受甲方提出的变更。1.2变更内容确认1.2.1乙方确认变更内容后，双方应签署《变更确认书》。1.2.2《变更确认书》应包含变更事项、变更内容、变更后的合同价格、变更后的工期、变更后的质量标准等。1.2.3《变更确认书》经双方签字盖章后生效。1.3变更对合同价格的影响1.3.1.1若变更导致工程量增加，则增加部分的价格应按原合同价格计算；1.3.1.2若变更导致工程量减少，则减少部分的价格应按原合同价格计算；1.3.1.3若变更导致工程量不变，但材料、人工、机械等成本发生变化的，则变更后的价格应按实际情况调整。1.4变更对合同工期的影响1.4.1.1若变更导致工期延长，则延长部分的工期应相应顺延；1.4.1.2若变更导致工期缩短，则缩短部分的工期应从原合同工期中扣除。1.5变更对质量标准的影响1.5.1.1若变更不影响原合同约定的质量标准，则变更后的质量标准应保持不变；1.5.1.2若变更导致质量标准提高，则乙方应按照变更后的质量标准进行施工；1.5.1.3若变更导致质量标准降低，则变更后的质量标准应经双方协商一致后确定。1.6变更和解除的生效条件1.6.1.1变更和解除事项已达成一致；1.6.1.2变更和解除事项已签署书面文件；1.6.1.3变更和解除事项已通知到相关方。1.7变更和解除的生效日期1.7.1变更和解除自签署书面文件之日起生效。8.1变更和解除的合同履行责任8.1.1在变更和解除生效后，双方应按照变更后的合同条款继续履行合同义务。8.1.2若变更或解除导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。8.1.3若因变更或解除导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，可通过争议解决方式解决。8.2合同履行责任划分8.2.1双方应根据变更后的合同条款，重新划分合同履行责任。8.2.2若变更或解除涉及多个合同条款，则应对相关条款的履行责任进行逐一划分。8.3合同履行责任承担8.3.1双方应按照变更后的合同条款，承担相应的合同履行责任。8.3.2若一方未履行合同义务，另一方有权要求其承担违约责任。9.1变更和解除的合同违约责任9.1.1若一方未按照变更后的合同条款履行义务，应承担相应的违约责任。9.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。9.2违约责任赔偿9.2.1违约责任赔偿应按照实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。9.2.2若双方对损失计算有争议，可通过争议解决方式确定。10.1变更和解除的合同终止10.1.1.1合同约定的终止条件成就；10.1.1.2双方协商一致解除合同；10.1.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止后的处理10.2.1.1确认合同终止日期；10.2.1.2结算合同价款；10.2.1.3清理现场，退还租赁物；10.2.1.4协商解决未了事项。10.3合同终止后的结算10.3.1合同终止后的结算应包括：10.3.1.1合同已完成的工程量；10.3.1.3合同价款的支付情况；10.3.1.4违约责任的承担。11.1变更和解除的合同解除后的债权债务11.1.1合同解除后，双方原有的债权债务关系终止。11.1.2合同解除前已发生的债权债务，双方应按照原合同约定履行。11.2债权债务处理11.2.1若合同解除前已发生的债权债务存在争议，双方应协商解决。11.2.2协商不成的，可通过争议解决方式解决。11.3债权债务转移11.3.1合同解除后，若债权债务需要转移，应经双方书面同意。11.3.2债权债务转移后，受让人应承担相应的权利和义务。12.1变更和解除的合同解除通知12.1.1合同解除通知应以书面形式发出，通知内容应包括解除原因、解除日期等。12.1.2通知应送达至对方指定的地址或对方实际控制地址。12.2合同解除通知的内容12.2.1通知应明确合同解除的原因；12.2.2通知应明确合同解除的日期；12.2.3通知应明确合同解除后的后续处理。12.3合同解除通知的送达方式12.3.1通知可以通过挂号信、快递、电子邮件等方式送达；12.3.2送达日期以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。13.1变更和解除的合同解除确认13.1.1合同解除后，双方应确认解除事项。13.1.2确认方式可以是通过签署《合同解除确认书》或通过其他书面形式。13.2合同解除确认的效力13.2.1《合同解除确认书》经双方签字盖章后生效；13.2.2合同解除确认后的效力与合同解除通知的效力相同。14.1本合同目录一览的修订和补充14.1.1本合同目录一览可根据实际情况进行修订和补充；14.1.2修订和补充应经双方书面同意；14.1.3修订和补充的效力与原合同目录一览的效力相同。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，提供专业服务、咨询、监督、协调或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。2.第三方的介入程序2.1第三方的介入应经甲乙双方书面同意。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。2.3第三方介入后，应与甲乙双方保持沟通，及时反馈相关信息。3.第三方的职责和权利3.1第三方的职责包括但不限于：3.1.1对合同履行进行监督和检查；3.1.2对合同履行过程中的问题提出建议和解决方案；3.1.3协调甲乙双方的关系，促进合同履行；3.1.4提供专业咨询和技术支持。3.2第三方的权利包括但不限于：3.2.1获取合同履行过程中的相关信息；3.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持；3.2.3在合同履行过程中，有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的任何债务承担责任。4.2第三方在合同履行过程中，不替代甲乙双方的合同主体地位，甲乙双方仍需履行各自的合同义务。4.3第三方在合同履行过程中，不享有甲乙双方之间的权利义务关系。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务内容和合同约定进行确定。5.2.1第三方因提供错误建议或服务而造成的直接损失；5.2.2第三方因未能履行职责而导致的合同履行延误；5.2.3第三方在合同履行过程中违反保密