热力管道施工合同

热力管道施工合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________资质等级：______________________资质证书编号：______________________鉴于甲方需要铺设热力管道，乙方具备相应施工资质与能力，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________热力管道铺设工程工程地点：______________________工程内容：热力管道及附属设施的采购、运输、安装、调试，包括但不限于管道焊接、防腐保温处理、阀门及补偿器安装、支吊架制作与安装等，具体施工范围与技术要求以甲方提供的施工图纸及技术文件为准。二、工程期限开工日期：本合同签订后，乙方应在接到甲方开工通知后的______日内开工。竣工日期：自开工之日起，乙方应在______日内完成全部工程内容，并通过甲方及相关部门验收。若因不可抗力（如自然灾害、政府政策调整等）或甲方原因导致工程延误，乙方应在延误事件发生后的______日内，向甲方提交书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。三、质量标准乙方应严格按照国家现行的热力管道工程相关施工及验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准，并争取达到优良标准。管道及附属设施质量标准：热力管道应采用符合国家标准[具体标准号]的管材，其材质、规格、壁厚应符合设计要求。阀门、补偿器等附属设施应选用知名品牌的合格产品，具有良好的密封性能、耐压性能及热补偿能力，各项技术参数应满足工程实际需求。防腐保温材料应具备良好的防腐、保温性能，符合国家相关环保及防火要求，其厚度、密度等指标应符合设计规定。施工质量标准：管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）等相关标准，焊缝应饱满、均匀，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷。焊接完成后，应按规定进行无损检测（如射线探伤、超声波探伤等），检测比例及合格标准应符合设计及规范要求。防腐保温施工应均匀、牢固，无空鼓、脱落等现象。保温层厚度偏差应控制在±______mm以内，外护层应平整、美观，搭接长度符合要求。阀门及补偿器安装位置应准确，进出口方向正确，连接牢固。补偿器的预拉伸或预压缩量应符合设计要求。支吊架的制作与安装应符合设计及规范要求，其间距、形式应满足管道支撑及热位移要求，安装应牢固，无变形、松动等问题。四、合同价款及支付方式合同价款：本工程合同总价为人民币______元整（大写：______________________元整）。此价款为含税价，包含乙方完成本合同约定工程内容所需的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、施工、检测、验收、利润、税金等，但不包括因设计变更或甲方要求增加的额外工程费用。支付方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______________________元整），以支持乙方开展工程前期准备工作，如材料采购、设备租赁等。工程进度款：乙方每月______日前向甲方提交当月已完成工程量报表及付款申请，经甲方审核确认后，在______日内支付当月工程进度款，支付金额为当月完成工程量价款的______%。在支付工程进度款前，乙方需提供合法有效的发票。竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后，在______日内支付至工程结算总价的______%。质保金：工程结算总价的______%作为质保金，即人民币______元整（大写：______________________元整）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期______年。质保期内，如无质量问题，甲方在质保期届满后______日内将质保金无息支付给乙方。若出现质量问题，乙方应负责无偿维修或整改，费用从质保金中扣除；如质保金不足以支付维修整改费用，乙方应补足差额。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：有权对乙方的施工过程进行全程监督、检查，包括工程质量、进度、安全等方面，提出合理的整改意见和要求，乙方应予以积极配合。按照合同约定的时间和方式对工程款项进行支付审批。对乙方提交的工程量报表、付款申请等资料进行审核，确保支付金额准确合理。对工程设计变更进行审批。有权根据实际情况提出设计变更要求，但需提前书面通知乙方，并办理相关变更手续。组织工程竣工验收，邀请相关部门及专业人员对工程质量、施工内容等进行全面验收。对不符合质量标准的工程，有权要求乙方返工直至达到合格标准。义务：提供施工所需的相关资料，包括但不限于工程地质勘察报告、施工图纸、技术文件等，并确保资料的准确性和完整性。协调施工现场周边关系，负责与当地政府部门、居民等进行沟通协调，确保乙方施工不受外部干扰。解决施工过程中涉及的土地使用、青苗赔偿等问题。按照合同约定及时支付工程款项。如因甲方原因导致付款延迟，应承担相应的违约责任，向乙方支付逾期付款违约金。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证、临时占地许可等。（二）乙方权利与义务权利：按照合同约定要求甲方支付工程款项。在甲方未按合同约定支付款项时，有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，赔偿因停工造成的损失。在施工过程中，如遇甲方原因（如设计变更、提供资料不准确等）或不可抗力导致工程延误或费用增加，有权要求甲方给予相应的补偿或顺延工期。要求甲方提供施工所需的必要条件，如施工场地的平整、通水通电等。对甲方提供的施工资料有疑问时，有权要求甲方进行解释和说明。义务：按照合同约定的时间、地点、质量标准和技术要求进行施工，确保工程按时、按质完成。制定详细的施工计划和施工方案，并提交甲方审核。负责施工现场的安全管理，制定并落实安全施工措施，配备必要的安全防护设备和人员。对施工人员进行安全教育培训，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用。做好施工过程中的环境保护工作，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规。采取有效措施减少施工对周边环境的影响，如控制施工扬尘、噪声，妥善处理施工废水、废渣等，避免发生环境污染事件。自行承担施工所需的机械设备、工具、人员等，并确保其具备相应的资质和能力。定期对机械设备进行维护和保养，确保其正常运行。施工人员应具备相应的专业技能和从业资格证书。接受甲方及相关部门的监督、检查，对提出的整改意见应及时落实整改。定期向甲方汇报工程进度、质量等情况，提交相关施工资料和报表。在工程竣工验收前，负责对工程进行保护和维护，确保工程在验收时处于完好状态。如因乙方保护不力导致工程受损，乙方应负责修复或赔偿。按照国家有关规定和合同约定，承担工程质保期内的维修和保养责任。在接到甲方维修通知后，应在______日内到达现场进行维修处理。如乙方未在规定时间内到达现场或未能有效解决质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用从质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用，甲方有权向乙方追偿。六、工程变更在施工过程中，如因甲方原因或设计变更需要对工程内容进行调整，甲方应提前______日书面通知乙方，并提供详细的变更内容和要求。乙方应在接到通知后的______日内提出变更工程价款及工期的报告，经甲方审核确认后作为工程价款结算和工期顺延的依据。工程变更导致合同价款增加或减少的，按照以下方式进行调整：合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核确认后执行。变更价格应遵循公平合理的原则，参考市场价格及相关定额标准确定。七、竣工验收工程竣工后，乙方应提前______日通知甲方进行验收，并提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、焊接检测报告、压力试验报告等。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在______日内组织相关部门和人员进行竣工验收。验收内容包括工程实体质量、施工资料完整性、合同履行情况等。如验收合格，双方应签署竣工验收报告，乙方将工程正式移交给甲方。如验收不合格，乙方应按照甲方及相关部门提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。八、质量保修乙方应按照法律、行政法规和国家有关规定，对本工程在质保期内承担质量保修责任。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期______年。在质保期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后的______日内到达现场进行维修处理。维修内容包括但不限于管道泄漏修复、防腐保温层损坏修补、阀门及补偿器故障排除等。如乙方未在规定时间内到达现场或未能有效解决质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用从质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用，甲方有权向乙方追偿。质保期内，因乙方维修不及时或维修质量不合格导致的工程质量问题扩大，乙方应承担全部赔偿责任。九、违约责任甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，赔偿因停工造成的窝工损失、设备闲置损失等。同时，工期相应顺延。因甲方原因导致工程变更或延误，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于增加的人工、材料、设备租赁费用，以及因工期延误导致的乙方预期利润损失等。具体损失金额根据实际情况确定，由乙方提供相关证据，经甲方审核确认后予以赔偿。若甲方提供的施工资料不准确或不及时，导致乙方施工错误或延误，甲方应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失。如因甲方提供的地质资料有误，导致乙方在管道施工过程中遇到意外地质情况，甲方应负责协调相关部门解决问题，并承担乙方因此产生的额外费用和工期延误损失。乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的时间开工或竣工，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金。逾期超过______天的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的工程款项，同时乙方应按照合同总价的______%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方另行委托其他施工单位的额外费用、因工程延误导致的相关损失等。若乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到合格标准。如因质量问题导致工程无法正常使用或给甲方造成其他损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于修复费用、甲方的经济损失、第三方索赔费用等，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反安全管理规定或环境保护要求，导致安全事故或环境污染事件发生，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用，包括但不限于事故处理费用、环境修复费用、行政罚款等，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。如因乙方原因给第三方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方有权向乙方进行追偿。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他约定，确保工程的顺利进行（如双方协商一致暂停工程的除外）。十一、其他条款本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工