电站电工施工合同

电站电工施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为电站的业主，乙方为具备电站电工施工资质的专业施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方提供电站电工施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________电站电工施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照双方确认的施工图纸、施工方案和工程量清单进行施工，工程量以实际完成为准。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为：__________日。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。五、乙方的义务5.1乙方应按照合同约定的内容和标准进行施工，保证工程质量。5.2乙方应按照合同约定的时间和进度完成施工。5.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全。六、甲方的义务6.1甲方应按照合同约定支付价款。6.2甲方应提供施工所需的现场条件和设施，保证乙方正常施工。6.3甲方应协助乙方处理施工过程中的相关手续和问题。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成施工的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.2甲方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付价款的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电站电工施工图纸2.施工方案和工程量清单3.工程验收标准4.乙方资质证明文件5.施工安全措施方案6.付款凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，或工程验收不合格。2.甲方未按照合同约定支付价款。3.甲方未提供施工所需的现场条件和设施。4.乙方未按照约定的时间和进度完成施工。5.乙方未承担施工过程中的安全责任。三、法律名词及解释：1.电站电工施工合同：指甲方为电站的业主，乙方为具备电站电工施工资质的专业施工单位，双方达成的关于乙方为甲方提供电站电工施工服务的协议。2.合同总价款：指双方约定的乙方完成电站电工施工任务后，甲方应支付给乙方的总金额。3.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价款的30%。4.质保金：指合同总价款的10%，作为乙方在质保期内对工程质量负责的保障。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定调整施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准；如属乙方原因，乙方应承担返工费用。3.支付价款问题：甲方应按照合同约定的时间和金额支付价款，如未支付，乙方有权暂停施工，并追究甲方的违约责任。4.现场条件和设施未提供：甲方应按照合同约定提供施工所需的现场条件和设施，如未提供，乙方有权要求甲方履行合同约定，或暂停施工。五、所有应用场景：1.甲方为电站的业主，乙方为具备电站电工