生物质发电站锅炉房施工合同

生物质发电站锅炉房施工合同合同编号：__________生物质发电站锅炉房施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，完成项目的施工任务；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一章定义与术语解释1.1本合同所述“生物质发电站锅炉房施工项目”是指在业主指定的地点，按照本合同约定的内容和标准，完成锅炉房的建筑工程、设备安装、调试、验收等工作。1.2本合同所述“甲方”或“业主”是指合同一方，即生物质发电站的锅炉房施工项目的业主。1.3本合同所述“乙方”或“承包商”是指合同另一方，即接受业主委托进行项目施工的单位。1.4本合同所述“施工期限”是指乙方按照本合同约定完成施工任务的期限。1.5本合同所述“施工质量”是指乙方按照本合同约定的质量标准完成施工任务的程度。第二章施工内容与要求2.1乙方应按照本合同约定的内容和标准，完成锅炉房的建筑工程、设备安装、调试、验收等工作。2.2乙方应按照业主提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和业主的要求。2.3乙方应按照施工进度计划合理安排施工人员、设备和材料，确保施工顺利进行。2.4乙方应承担施工过程中的安全防护、环境保护和文明施工责任，确保施工现场的安全、环保和整洁。2.5乙方应按照本合同约定的时间节点完成施工任务，不得延迟。第三章施工期限与进度3.1本合同约定的施工期限为______年______月______日至______年______月______日。3.2乙方应按照业主提供的时间节点要求，提交施工进度计划，并按照计划完成施工任务。3.3乙方如因特殊情况需调整施工进度，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可调整。第四章施工质量与验收4.1乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和业主的要求。4.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保施工质量。4.3业主有权对施工过程和结果进行监督检查，提出整改要求。乙方应按照业主的要求及时整改，确保施工质量。4.4项目验收合格后，乙方应按照业主的要求提供相关资料和文件，协助业主办理竣工验收手续。第五章合同价格与支付5.1本合同约定的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款。5.3乙方应按照业主的要求，提供合法、有效的发票。第六章违约责任与争议解决6.1乙方如未按照本合同约定的内容和标准完成施工任务，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同约定的合同价款的______%。6.2乙方如未按照本合同约定的时间节点完成施工任务，应按照延迟天数向业主支付违约金，违约金为本合同约定的合同价款的______%。6.3业主如未按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同约定的合同价款的______%。6.4双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七章其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：一、附件列表：1.设计图纸和技术要求2.施工进度计划3.施工质量管理体系文件4.竣工验收手续相关资料5.合法、有效的发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照本合同约定的内容和标准完成施工任务，视为违约。2.乙方未按照本合同约定的时间节点完成施工任务，视为违约。3.业主未按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款，视为违约。4.双方因履行本合同发生的其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.生物质发电站：指利用生物质能进行发电的电站。2.锅炉房：指用于燃烧生物质燃料进行发电的场所。3.施工期限：指乙方按照本合同约定完成施工任务的期限。4.施工质量：指乙方按照本合同约定的质量标准完成施工任务的程度。5.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与业主沟通，提出申请调整施工进度，并确保尽快整改。2.施工质量问题：乙方应加强自检、互检和专检，及时整改，确保施工质量。3.付款问题：业主应按照约定付款节点和比例支付合同价款，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场