下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公园景观给水设施施工合同合同编号:__________第一条项目范围与内容1.1项目内容包括但不限于:给水管道铺设、给水设施安装、景观喷泉建设、绿化灌溉系统等。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成项目施工。第二条施工期限2.1乙方应在本合同签订后__个工作日内开工,施工期限为__个月。2.2乙方如因特殊情况需延长施工期限,应提前__个工作日向甲方提出申请,经甲方批准后方可延长。第三条工程质量3.1乙方应确保项目施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工,确保工程安全、可靠、美观。3.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。第四条合同价格与支付4.1双方确认,项目施工总价为人民币(大写):__________元整(小写):_____元。4.2甲方支付乙方的进度款按施工进度的__%逐月支付,具体支付时间及金额双方协商确定。4.3工程验收合格后,甲方支付乙方剩余的__%工程款。4.4乙方应提供合法等值的发票,甲方依法予以报销。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定的工期完成施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的__%。5.2甲方如未按照约定的付款时间支付进度款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款额的__%。5.3因乙方原因导致工程验收不合格的,乙方应承担重新施工的一切费用。5.4因甲方原因导致工程停工、缓工的,甲方应承担因此给乙方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同终止后,乙方应按照甲方的要求完成工程保修。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1.施工图纸2.技术要求与标准3.工程进度报告4.工程验收报告5.发票6.保修条款二、违约行为及认定:1.未按约定工期完成施工:乙方未能按照合同约定的施工期限完成工程。2.未按约定时间支付进度款:甲方未能按照合同约定的时间支付进度款。3.工程验收不合格:乙方完成的工程未能通过甲方组织的验收。4.停工、缓工:因甲方原因导致工程停工或缓工。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中指明的委托方或项目业主。2.乙方:指合同中指明的施工方或承包商。3.合同编号:用于标识合同的唯一编号。4.项目范围与内容:指合同中约定的乙方应完成的工程内容。5.施工期限:指合同中约定的乙方完成工程的时间限制。6.工程质量:指合同中约定的工程应达到的质量标准。7.合同价格与支付:指合同中约定的工程总价及支付方式。8.违约金:指违约方应支付给守约方的经济赔偿。9.滞纳金:指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应提前规划工期,合理安排人力物力,确保按期完成工程。如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时与甲方沟通,按实际情况调整施工计划。2.款项支付问题:双方应严格按照合同约定的付款时间及金额进行支付。如遇支付问题,应及时协商解决,避免影响工程进度。3.工程质量问题:乙方应严格按照技术要求和标准进行施工,确保工程质量。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。4.合同争议:双方应通过友好协商解决争议。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:本合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024届高考语文一轮复习第2章小说阅读3第二节分析情节结构-精构情节讲好故事课件
- 预防青少年犯罪法制教育课
- 16.2《登泰山记》课件 2024-2025学年统编版高中语文必修上册
- 辽宁省葫芦岛市八中2025届高三(最后冲刺)语文试卷含解析
- 江苏省无锡市惠山六校联考2025届高三第一次调研测试语文试卷含解析
- 湖北省荆州市重点中学2025届高三适应性调研考试英语试题含解析
- 湖北省仙桃市汉江高级中学2025届高三六校第一次联考语文试卷含解析
- 现代学徒制课题:中国特色学徒制建设标准体系研究(附:研究思路模板、可修改技术路线图)
- 内蒙古阿拉善2025届高考仿真卷英语试卷含解析
- 贵州省凤冈县第二中学2025届高考语文考前最后一卷预测卷含解析
- 丽声北极星分级绘本第一级上Tiger-Is-Coming课件
- 2023年哈工大模电大作业
- 高考作文 论证方法汇总
- 新概念英语第一册Lesson13-14课件
- 广东省广州市2022年中考英语试题真题分类汇编:阅读填空(含答案)
- 2023年惠州市交通投资集团有限公司招聘笔试模拟试题及答案解析
- 红外线治疗仪
- 手术室护理工作-手术室的无菌操作原则及手术配合(课件ppt)
- 2021年青岛幼儿师范高等专科学校辅导员招聘试题及答案解析
- 五年级上册英语课件-Unit4 What can you do Part A |人教(PEP) (共16张PPT)
- DB3302T 1124-2021 使用危险化学品工业企业安全生产基本规范
评论
0/150
提交评论