建设工程委托监理合同范例_第1页
建设工程委托监理合同范例_第2页
建设工程委托监理合同范例_第3页
建设工程委托监理合同范例_第4页
建设工程委托监理合同范例_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程委托监理合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(委托方):____________________________

乙方(监理方):____________________________

鉴于甲方需要进行一项建设工程,为确保工程的质量、进度和投资效益,甲方现委托乙方对工程进行全过程监理。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、监理范围

1.1乙方负责对甲方委托的建设工程进行全过程监理,包括但不限于以下内容:

(1)审查设计文件、施工图纸及相关技术资料;

(2)监督施工单位的施工组织设计、施工方案和施工进度;

(3)对施工现场进行定期巡视,检查施工质量、安全、文明施工等方面的情况;

(4)组织召开施工协调会议,协调解决施工过程中出现的问题;

(5)对施工单位提出的设计变更、施工方案调整等进行审查和确认;

(6)对工程进度、质量、投资效益进行跟踪、分析和评价;

(7)参与工程验收,对工程质量进行评定。

二、监理期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,监理期限为____年,自工程开工之日起计算。

三、监理费用

3.1乙方监理费用总额为人民币____元。

3.2监理费用支付方式如下:

(1)合同签订后,甲方支付监理费用总额的____%;

(2)工程开工后,每月支付监理费用总额的____%;

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付监理费用总额的____%。

四、双方权利义务

4.1甲方权利义务:

(1)按照国家法律法规及合同约定,及时提供工程所需的各项资料;

(2)配合乙方进行监理工作,确保监理工作顺利开展;

(3)按时支付监理费用;

(4)对乙方在工作中遇到的问题,及时给予协调解决。

4.2乙方权利义务:

(1)按照国家法律法规及合同约定,履行监理职责,确保工程质量和进度;

(2)保守甲方商业秘密,不得泄露工程信息;

(3)按时提交监理报告,对工程进度、质量、投资效益进行跟踪、分析和评价;

(4)在工程过程中,如发现质量问题,及时通知甲方,并提出整改建议。

五、违约责任

5.1甲方未按时支付监理费用的,应向乙方支付____%的违约金。

5.2乙方未按时提交监理报告的,应向甲方支付____%的违约金。

5.3任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方委托监理工程概况表;

2.乙方监理资质证明文件;

3.甲方提供的工程相关资料;

4.本合同签订日期。

甲方(盖章):____________________________

乙方(盖章):____________________________

代表人(签字):____________________________

代表人(签字):____________________________

签订日期:____________________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(委托方):____________________________

乙方(监理方):____________________________

丙方(第三方):____________________________

鉴于甲方需要进行一项建设工程,为确保工程的质量、进度和投资效益,甲方委托乙方对工程进行全过程监理。为保障甲方的权益,特引入丙方作为第三方监督机构,对乙方的工作进行监督和评估。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、监理范围

1.1乙方负责对甲方委托的建设工程进行全过程监理,包括但不限于以下内容:

(1)审查设计文件、施工图纸及相关技术资料;

(2)监督施工单位的施工组织设计、施工方案和施工进度;

(3)对施工现场进行定期巡视,检查施工质量、安全、文明施工等方面的情况;

(4)组织召开施工协调会议,协调解决施工过程中出现的问题;

(5)对施工单位提出的设计变更、施工方案调整等进行审查和确认;

(6)对工程进度、质量、投资效益进行跟踪、分析和评价;

(7)参与工程验收,对工程质量进行评定。

二、第三方责任

2.1丙方作为第三方监督机构,负责对乙方的工作进行监督和评估,包括但不限于以下内容:

(1)对乙方提交的监理报告、监理意见进行审核;

(2)对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督;

(3)对乙方在监理过程中出现的违规行为进行纠正和处罚;

(4)对乙方的监理工作提出改进建议。

三、甲方权益保障

3.1甲方享有以下权益:

(1)对乙方监理工作的直接指导和监督权;

(2)对乙方提交的监理报告、监理意见的最终决定权;

(3)对丙方监督工作的监督权;

(4)在监理过程中,如发现乙方存在重大违规行为,甲方有权解除本合同。

四、乙方义务与责任

4.1乙方应按照国家法律法规、合同约定及甲方要求,认真履行监理职责,确保工程质量和进度。

4.2乙方应积极配合甲方和丙方的工作,提供必要的资料和协助。

4.3乙方在监理过程中,如出现以下违约情形,甲方有权要求乙方承担相应责任:

(1)未按时提交监理报告;

(2)监理工作存在重大失误,导致工程质量、进度或投资效益受到严重影响;

(3)违反合同约定,泄露甲方商业秘密。

五、违约责任

5.1乙方未按时提交监理报告的,应向甲方支付____%的违约金。

5.2乙方在监理过程中出现重大失误的,应承担由此产生的全部损失,并支付____%的违约金。

5.3乙方违反合同约定,泄露甲方商业秘密的,应承担相应法律责任。

六、第三方责任与赔偿

6.1丙方在履行监督职责过程中,如出现以下违约情形,甲方有权要求丙方承担相应责任:

(1)未按时提交监督报告;

(2)监督工作存在重大失误,导致工程质量、进度或投资效益受到严重影响;

(3)违反合同约定,泄露甲方商业秘密。

6.2丙方在履行监督职责过程中,如给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

7.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1在以下情况下,甲方有权解除本合同:

(1)乙方未履行监理职责,严重影响工程质量、进度或投资效益;

(2)乙方违反合同约定,泄露甲方商业秘密;

(3)丙方未履行监督职责,导致工程质量、进度或投资效益受到严重影响。

九、其他

9.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方委托监理工程概况表;

2.乙方监理资质证明文件;

3.丙方监督资质证明文件;

4.甲方提供的工程相关资料;

5.本合同签订日期。

甲方(盖章):____________________________

乙方(盖章):____________________________

丙方(盖章):____________________________

代表人(签字):____________________________

代表人(签字):____________________________

代表人(签字):____________________________

签订日期:____________________________

第三方介入的意义和目的:

引入丙方作为第三方监督机构,旨在加强对乙方监理工作的监督,确保工程质量和进度,保障甲方的合法权益。丙方的加入,可以增加监理工作的透明度和公正性,降低甲乙双方在监理过程中的风险。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为委托方,对工程质量和进度具有最终决定权。甲方权益主导的合同模式,有利于甲方在监理过程中发挥主导作用,确保工程质量和进度符合预期,实现投资效益最大化。同时,甲方权益主导的合同模式,有助于维护甲方在监理过程中的合法权益,降低甲乙双方在监理过程中的风险。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(建设方):____________________________

乙方(施工方):____________________________

丙方(第三方监理公司):____________________________

鉴于甲方拟进行一项建设项目,乙方作为施工方,负责项目的施工建设。为确保项目质量、进度和安全,甲方委托丙方作为第三方监理公司对乙方施工过程进行监理。为明确各方的权利义务,双方经协商一致,达成如下协议:

一、监理范围

1.1丙方负责对乙方在甲方建设项目中的施工活动进行全面监理,具体包括但不限于以下内容:

(1)审查施工图纸、施工方案及施工组织设计;

(2)监督施工质量、进度、安全及环境保护;

(3)检查施工过程中的材料、设备、工艺是否符合设计及规范要求;

(4)组织召开施工协调会议,协调解决施工过程中出现的问题;

(5)对施工过程中的变更进行审查,确保变更符合规范和设计要求;

(6)对施工进度、质量、安全进行跟踪、分析和评价;

(7)参与项目验收,对施工质量进行评定。

二、乙方责任与权利

2.1乙方应按照合同约定、设计文件及规范要求,高质量、高效率地完成施工任务。

2.2乙方享有以下权利:

(1)在确保安全和质量的前提下,根据施工进度和实际情况对施工方案进行调整;

(2)在施工过程中,如遇特殊情况需变更施工方案,应提前与丙方沟通,并获得甲方批准;

(3)在施工过程中,如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方赔偿相应损失;

(4)乙方在施工过程中,如因丙方监理工作存在重大失误,导致施工进度或质量受到影响,乙方有权要求丙方承担相应责任。

三、丙方责任与权利

3.1丙方应按照合同约定,对乙方施工过程进行严格监理,确保施工质量、进度、安全和环境保护。

3.2丙方享有以下权利:

(1)对乙方施工过程中存在的问题提出整改要求;

(2)对乙方施工过程中的变更进行审查,确保变更符合规范和设计要求;

(3)对乙方施工过程中违反合同约定、设计文件及规范要求的行为,有权要求乙方立即整改或采取相应措施;

(4)在施工过程中,如因甲方原因导致工期延误,丙方有权要求甲方赔偿相应损失。

四、甲方责任与权利

4.1甲方应按照合同约定,提供施工所需的各项条件,包括但不限于图纸、材料、设备等。

4.2甲方享有以下权利:

(1)对丙方监理工作进行监督,确保监理工作符合合同约定;

(2)对丙方提出的监理意见提出质疑,要求丙方提供相关依据;

(3)在施工过程中,如因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

五、违约责任

5.1乙方未按时完成施工任务的,应向甲方支付____%的违约金。

5.2乙方施工过程中出现质量问题,导致项目停工或返工的,应承担相应责任,并赔偿甲方损失。

5.3丙方未按时提交监理报告的,应向甲方支付____%的违约金。

5.4丙方在监理过程中出现重大失误,导致项目停工或返工的,应承担相应责任,并赔偿甲方损失。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在以下情况下,任何一方均有权解除本合同:

(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;

(2)因不可抗力导致合同无法履行;

(3)合同约定的其他解除条件。

八、其他

8.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方建设项目概况;

2.乙方施工资质证明文件;

3.丙方监理资质证明文件;

4.本合同签订日期。

甲方(盖章):____________________________

乙方(盖章):____________________________

丙方(盖章):____________________________

代表人(签字):____________________________

代表人(签字):____________________________

代表人(签字):____________________________

签订日期:_________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论