2024停工补偿及工期延误责任划分协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿及工期延误责任划分协议本合同目录一览1.定义和解释1.1合同目的1.2定义1.3术语解释2.停工补偿2.1停工原因2.2补偿计算方法2.3补偿支付方式2.4补偿期限3.工期延误责任划分3.1延误原因分类3.2责任划分原则3.3责任划分依据3.4责任承担方式4.合同签订与生效4.1合同签订4.2合同生效4.3合同备案5.合同变更与解除5.1变更程序5.2解除条件5.3解除程序6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同解除后的责任9.1责任承担9.2财产移交9.3合同解除后的其他事宜10.法律适用与争议管辖10.1法律适用10.2争议管辖11.合同附件11.1附件一：停工补偿计算表11.2附件二：工期延误责任划分表12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同份数13.1份数13.2份数分配14.其他14.1通知方式14.2通知送达14.3其他约定第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同目的本合同旨在明确双方在停工期间产生的补偿责任以及工期延误的责任划分。1.2定义（1）停工：指因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致的工程项目暂时停止施工。（2）工期延误：指实际施工时间超过合同约定工期的现象。（3）补偿：指因停工或工期延误给乙方造成的经济损失，甲方应给予乙方一定的经济补偿。1.3术语解释（1）不可抗力：指自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致工程项目无法正常进行施工的情形。（2）甲方原因：指甲方在合同履行过程中，因自身原因导致工程项目无法正常进行施工的情形。（3）乙方原因：指乙方在合同履行过程中，因自身原因导致工程项目无法正常进行施工的情形。第二条停工补偿2.1停工原因本合同规定的停工原因包括但不限于：自然灾害、政府行为、社会异常事件、甲方原因、乙方原因。2.2补偿计算方法（1）停工期间，乙方实际发生的费用（包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等）；（2）停工期间，乙方因停工造成的直接经济损失；（3）根据实际情况，甲方应给予乙方一定的利润补偿。2.3补偿支付方式停工补偿由甲方在收到乙方提交的停工补偿申请及相关证明材料后，按照本合同约定的补偿计算方法，在约定的期限内支付给乙方。2.4补偿期限停工补偿的支付期限为停工结束后的30日内。第三条工期延误责任划分3.1延误原因分类（1）不可抗力；（2）甲方原因；（3）乙方原因；（4）双方共同原因。3.2责任划分原则（1）因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担责任；（2）因甲方原因导致的工期延误，甲方承担全部责任；（3）因乙方原因导致的工期延误，乙方承担全部责任；（4）因双方共同原因导致的工期延误，双方按各自责任承担相应责任。3.3责任划分依据（1）合同约定；（2）法律法规；（3）实际情况。3.4责任承担方式（1）甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的赔偿责任；（2）乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任；（3）双方共同原因导致的工期延误，双方各自承担相应责任。第四条合同签订与生效4.1合同签订本合同经双方协商一致，签订本合同。4.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。4.3合同备案本合同签订后，双方应按照国家相关规定办理合同备案手续。第五条合同变更与解除5.1变更程序任何一方要求变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的一部分。5.2解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；（3）法律法规规定的其他解除条件。5.3解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方在收到解除通知后，如有异议，应在收到通知之日起15日内提出；（3）双方在协商不成的情况下，可依法向人民法院提起诉讼。第六条违约责任6.1违约情形（1）一方未按照合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定，给对方造成损失的。6.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失。6.3违约赔偿（1）实际损失；（2）合同约定的赔偿金额；（3）法律法规规定的赔偿金额。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决程序（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，可向有关调解机构申请调解；（3）调解不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。7.3争议解决机构（1）协商：双方协商解决；（2）调解：向有关调解机构申请调解；（3）仲裁：向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（4）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等，均为保密内容。8.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露或擅自使用保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第九条合同解除后的责任9.1责任承担（1）因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担责任；（2）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任；（3）因双方协商一致解除合同，双方互不承担责任。9.2财产移交合同解除后，双方应按照合同约定或实际履行情况，办理财产移交手续。9.3合同解除后的其他事宜（1）结算剩余款项；（3）履行合同解除后的其他义务。第十条法律适用与争议管辖10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第十一条合同附件11.1附件一：停工补偿计算表11.2附件二：工期延误责任划分表第十二条合同签署12.1签署时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2签署地点本合同签署地点为[签署地点]。12.3签署人员甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]第十三条合同份数13.1份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。13.2份数分配甲方[份数]份，乙方[份数]份。第十四条其他14.1通知方式本合同项下的通知、文件等，应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2通知送达通知自发送之日起[时间]内，如未收到对方回复，视为已送达。14.3其他约定本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同相关事宜的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的是为了确保合同履行的公平、公正，提高合同履行的效率，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第二条第三方责任限额2.1第三方在介入本合同过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在本合同中约定，具体数额由双方协商确定。（1）因第三方提供的信息不准确、不完整或错误导致的损失；（2）第三方在执行职务过程中出现的疏忽、过失导致的损失；（3）第三方违反保密义务导致的损失。第三条第三方职责（1）协助甲乙双方进行合同履行过程中的沟通和协调；（2）对合同履行情况进行监督和检查；（3）在甲乙双方发生争议时，提供专业意见和建议；（4）协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。3.2第三方在履行职责过程中，应遵守法律法规，尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方权利（1）要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息；（2）对甲乙双方的履行情况进行监督和检查；（3）根据甲乙双方的要求，提出专业意见和建议；（4）要求甲乙双方对其提供的意见和建议进行反馈。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在本合同中的地位是独立的，不代替甲乙任何一方，不承担甲乙任何一方的法律责任。5.2第三方与其他各方的权利义务划分如下：（1）第三方与甲方之间的权利义务，以本合同及双方签订的协议为准；（2）第三方与乙方之间的权利义务，以本合同及双方签订的协议为准；（3）第三方与甲乙双方之间的权利义务，以本合同及双方签订的协议为准。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入本合同；（2）甲乙双方与第三方签订协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照协议履行职责；（4）第三方履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体费用由双方协商确定。（1）第三方在履行职责过程中产生的合理费用；（2）第三方提供专业意见和建议的费用；（3）第三方解决争议的费用。第八条第三方介入的终止8.1如甲乙双方协商一致，可终止第三方介入。（1）第三方应向甲乙双方提交书面报告，说明介入期间的工作情况和发现的问题；（2）甲乙双方应按照本合同及双方签订的协议处理后续事宜；（3）第三方应退还甲乙双方已支付的费用。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：停工补偿计算表详细要求：包括停工原因、停工日期、停工期间的费用明细、停工补偿计算公式及结果。说明：该表格用于记录和计算因停工产生的补偿金额。2.附件二：工期延误责任划分表详细要求：包括延误原因、延误日期、延误天数、责任划分及相应的赔偿金额。说明：该表格用于明确工期延误的责任归属和赔偿标准。3.附件三：合同履行进度表说明：该表格用于跟踪项目进度，确保合同按计划执行。4.附件四：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的原因、职责、权利、义务、费用及争议解决方式。说明：该协议用于规范第三方介入合同履行过程中的行为。5.附件五：违约通知函详细要求：包括违约事实、违约方、违约责任及解决方案。说明：该函用于通知违约方违约行为及相应的责任。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序。说明：该协议用于明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙任何一方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程或提供服务。甲乙任何一方未按合同约定支付款项。甲乙任何一方泄露对方商业秘密或技术秘密。甲乙任何一方违反合同约定的保密义务。甲乙任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的性质、程度和影响，承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用。违约方应承担相应的违约金或赔偿金。3.示例说明：违约行为：甲方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。责任认定：甲方应承担工期延误的责任，赔偿乙方因此遭受的损失，包括工期延误造成的直接经济损失和违约金。全文完。2024停工补偿及工期延误责任划分协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.停工原因及认定2.1停工原因分类2.2停工认定程序3.停工补偿标准3.1停工补偿范围3.2停工补偿计算方法4.工期延误责任划分4.1工期延误原因分类4.2工期延误责任划分原则5.补偿及责任承担方式5.1补偿方式5.2责任承担方式6.补偿及责任承担的具体规定6.1补偿金额及支付方式6.2责任承担期限7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担10.不可抗力10.1不可抗力事件定义10.2不可抗力事件处理11.合同附件11.1附件一：停工原因及认定清单11.2附件二：工期延误责任划分标准12.合同变更及解除12.1合同变更程序12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1财务结算13.2资产处置14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数及效力14.3合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“停工”是指因不可抗力、合同约定或双方协商一致等原因，导致工程建设项目无法按原定计划进行施工的状态。1.1.2“工期延误”是指因非施工单位原因，导致工程建设项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。1.1.3“补偿”是指因停工或工期延误给施工单位造成的经济损失，由建设单位按照合同约定给予的补偿。1.1.4“责任划分”是指因停工或工期延误，根据合同约定，由建设单位或施工单位承担的经济责任。1.2合同解释原则1.2.1本合同所称“本合同”是指双方签订的《2024停工补偿及工期延误责任划分协议》。1.2.2本合同所称“双方”是指建设单位和施工单位。1.2.3本合同所称“合同”是指《2024停工补偿及工期延误责任划分协议》。1.2.4本合同所称“合同约定”是指本合同中明确规定的条款。2.停工原因及认定2.1停工原因分类2.1.1不可抗力原因：如自然灾害、战争、政府行为等。2.1.2合同约定原因：如设计变更、材料供应问题等。2.1.3双方协商一致原因：如双方同意暂停施工等。2.2停工认定程序2.2.1施工单位在发生停工原因后，应及时通知建设单位。2.2.2建设单位在接到通知后，应在3个工作日内确认停工原因。2.2.3双方确认停工原因后，应共同协商确定停工补偿方案。3.停工补偿标准3.1停工补偿范围3.1.1施工单位在停工期间产生的直接经济损失。3.1.2施工单位为避免停工损失而采取的必要措施所产生的费用。3.2停工补偿计算方法3.2.1停工补偿金额按实际停工天数计算，每日补偿金额为合同约定日工费的50%。3.2.2停工补偿金额计算公式：停工补偿金额=实际停工天数×合同约定日工费×50%。4.工期延误责任划分4.1工期延误原因分类4.1.1施工单位原因：如施工组织不当、施工质量不合格等。4.1.2建设单位原因：如设计变更、材料供应延迟等。4.1.3不可抗力原因：如自然灾害、战争、政府行为等。4.2工期延误责任划分原则4.2.1双方应按照合同约定和实际情况，合理划分工期延误责任。4.2.2施工单位原因导致的工期延误，由施工单位承担相应责任。4.2.3建设单位原因导致的工期延误，由建设单位承担相应责任。4.2.4不可抗力原因导致的工期延误，双方可根据实际情况协商处理。5.补偿及责任承担方式5.1补偿方式5.1.1建设单位应按合同约定向施工单位支付停工补偿。5.1.2建设单位应按合同约定承担工期延误责任。5.2责任承担方式5.2.1建设单位应按照合同约定，在规定的时间内向施工单位支付停工补偿。5.2.2建设单位应按照合同约定，在规定的时间内承担工期延误责任。6.补偿及责任承担的具体规定6.1补偿金额及支付方式6.1.1补偿金额按照第三条规定的计算方法确定。6.1.2补偿支付方式为银行转账，支付至施工单位指定账户。6.2责任承担期限6.2.1建设单位应在收到施工单位停工或工期延误通知后15个工作日内，确定责任并支付补偿。6.2.2建设单位应在承担工期延误责任后15个工作日内，采取有效措施确保工程进度。7.争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1双方应自争议发生之日起30日内，进行友好协商。7.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1.2本合同生效前，双方应履行完毕合同约定的各项手续。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期完成，且双方无未了事项。8.2.2双方协商一致解除合同。8.2.3因不可抗力导致合同无法履行。8.2.4合同约定的其他终止条件。9.违约责任9.1违约行为认定9.1.1施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格。9.1.2建设单位未按合同约定支付工程款或补偿。9.1.3双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的10%。9.2.3赔偿损失包括但不限于直接经济损失和可得利益损失。10.不可抗力10.1不可抗力事件定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件处理10.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。10.2.2双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决。11.合同附件11.1附件一：停工原因及认定清单11.1.1列明可能引起停工的原因及其认定标准。11.2附件二：工期延误责任划分标准11.2.1列明可能导致工期延误的原因及其责任划分标准。12.合同变更及解除12.1合同变更程序12.1.1双方协商一致，对合同内容进行修改。12.1.2变更内容应以书面形式确定，并作为合同附件。12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件成就。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同解除后的处理13.1财务结算13.1.1双方应按照合同约定进行财务结算。13.1.2结算内容包括但不限于工程款、补偿款、违约金等。13.2资产处置13.2.1双方应按照合同约定处置合同涉及的资产。13.2.2资产处置包括但不限于设备、材料、场地等。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数及效力14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同签署及生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同签署日期为2024年1月1日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指除甲乙双方之外的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、专家委员会等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是作为中介协助双方协商、作为监理监督合同履行、作为评估机构提供专业评估意见等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致，邀请第三方介入。15.3.2第三方接受邀请后，与甲乙双方签订合作协议，明确介入目的、权限和责任。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1.1甲方应在第三方介入前，确保已履行合同约定的义务，并按照合同约定向第三方支付必要费用。16.1.2乙方应在第三方介入前，向第三方提供相关资料和必要协助，确保第三方能够有效履行职责。16.1.3甲乙双方应保证第三方在介入过程中的独立性和公正性。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方在介入过程中因过错导致的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.1.2第三方责任限额应合理确定，以保障甲乙双方的合法权益。17.2第三方责任范围17.2.1第三方责任范围限于其介入目的和权限，不得超越其职责范围。17.2.2第三方在介入过程中，应遵循诚实信用原则，客观、公正地履行职责。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系18.1.1第三方应按照合作协议与甲方建立权利义务关系。18.1.2甲方应遵守合作协议，配合第三方履行职责。18.2第三方与乙方的权利义务关系18.2.1第三方应按照合作协议与乙方建立权利义务关系。18.2.2乙方应遵守合作协议，配合第三方履行职责。18.3第三方与合同其他各方的权利义务关系18.3.1第三方在介入过程中，与合同其他各方的关系应限于合同约定范围内。18.3.2第三方应尊重合同其他各方的合法权益，不得损害其利益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同约定的工期完成，且第三方已完成介入目的。19.1.2双方协商一致终止第三方介入。19.1.3第三方介入过程中出现无法继续进行的情况。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方协商确定终止事宜。19.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合作协议进行财务结算。20.特别约定20.1第三方介入的保密义务20.1.1第三方在介入过程中，对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。20.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。20.2第三方介入的法律适用20.2.1第三方介入的法律适用，应按照合作协议约定的法律或国际惯例。20.3第三方介入的争议解决20.3.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。20.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：停工原因及认定清单详细要求：列明可能引起停工的原因及其认定标准，包括不可抗力、合同约定和双方协商一致等原因。附件说明：本清单为双方认定停工原因的依据，应详细记录停工的具体情况、时间、影响等。2.附件二：工期延误责任划分标准详细要求：列明可能导致工期延误的原因及其责任划分标准，包括施工单位原因、建设单位原因和不可抗力原因。附件说明：本标准为双方划分工期延误责任的基础，应明确各原因的具体情况、责任承担比例等。3.附件三：第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的目的、权限、责任和费用等。附件说明：本协议为甲乙双方与第三方建立合作关系的基础，应详细约定各方的权利义务。4.附件四：财务结算清单详细要求：列明合同履行过程中的各项费用，包括工程款、补偿款、违约金等。附件说明：本清单为双方进行财务结算的依据，应详细记录各项费用的发生时间、金额等。5.附件五：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、程序和时限等。附件说明：本协议为双方解决争议的基础，应详细约定争议解决的途径和方式。6.附件六：合同变更协议详细要求：明确合同变更的内容、生效时间和双方的权利义务等。附件说明：本协议为双方变更合同的基础，应详细记录变更的具体内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格。建设单位未按合同约定支付工程款或补偿。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：施工单位违约责任认定：未按合同约定完成工程：按合同约定支付违约金，并赔偿建设单位损失。施工质量不合格：按合同约定进行返工或修复，并承担由此产生的费用。建设单位违约责任认定：未按合同约定支付工程款或补偿：按合同约定支付违约金，并赔偿施工单位损失。未按合同约定履行其他义务：按合同约定承担相应责任。示例说明：若施工单位未按合同约定完成工程，导致工程延期，则施工单位应支付违约金，并赔偿建设单位因延期而产生的损失。若建设单位未按合同约定支付工程款，导致施工单位停工，则建设单位应支付违约金，并赔偿施工单位因停工而产生的损失。全文完。2024停工补偿及工期延误责任划分协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同背景2.1工程概况2.2停工原因2.3停工时间3.停工补偿3.1补偿标准3.2补偿方式3.3补偿计算4.工期延误责任划分4.1责任划分原则4.2责任划分标准4.3责任承担方式5.责任承担期限5.1责任期限5.2责任终止条件6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.合同生效7.1生效条件7.2生效日期8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更通知9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除通知10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力通知12.合同解除后的处理12.1合同解除后的权利义务12.2合同解除后的补偿12.3合同解除后的争议解决13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：停工原因及时间13.3附件三：停工补偿计算13.4附件四：工期延误责任划分14.其他14.1合同解释权14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“本合同”指本《2024停工补偿及工期延误责任划分协议》。（2）“甲方”指在工程合同中承担施工责任的单位或个人。（3）“乙方”指在工程合同中承担甲方停工补偿及工期延误责任划分的单位或个人。（4）“工程”指双方在工程合同中约定的具体工程项目。（5）“停工”指因非甲方原因导致的工程暂停施工。（6）“工期延误”指因非甲方原因导致的工程工期延长。1.2解释对本合同中的定义，如有歧义或争议，应以合同的具体条款为准。2.合同背景2.1工程概况本工程为甲方承建，工程名称为______，工程地点为______，工程合同编号为______。2.2停工原因停工原因包括但不限于：自然灾害、政府行为、不可抗力事件等。2.3停工时间停工时间自______年______月______日起至______年______月______日止。3.停工补偿3.1补偿标准（1）停工期间，乙方应按照工程合同约定的进度款支付比例，向甲方支付停工补偿。（2）停工期间，乙方应承担因停工导致的工程损失和额外费用。3.2补偿方式乙方应通过银行转账方式向甲方支付停工补偿。3.3补偿计算停工补偿计算公式为：停工补偿金额=停工期间工程合同约定进度款支付比例×工程合同总价。4.工期延误责任划分4.1责任划分原则（1）因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担责任。（2）因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担责任。（3）因不可抗力导致的工期延误，根据实际情况划分责任。4.2责任划分标准（1）甲方原因：包括但不限于设计变更、甲方提供的材料延误、甲方未按约定提供施工场地等。（2）乙方原因：包括但不限于施工质量不合格、施工进度不达标、材料供应延误等。（3）不可抗力：包括自然灾害、政府行为、社会突发事件等。4.3责任承担方式（1）甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。（2）乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。（3）不可抗力导致的工期延误，双方应根据实际情况协商解决。5.责任承担期限5.1责任期限本合同中，责任承担期限自停工之日起至工程竣工之日止。5.2责任终止条件（1）工程按合同约定竣工。（2）双方协商一致解除本合同。6.争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。6.3争议解决机构本合同的争议解决机构为______仲裁委员会。8.合同变更8.1变更条件（1）因工程实际情况变化，需要调整工程量或施工方案。（2）因政策法规变化，导致合同内容需要调整。8.2变更程序（1）变更前，双方应就变更事项进行充分协商。（2）协商一致后，双方应以书面形式签订变更协议。（3）变更协议自双方签字盖章之日起生效。8.3变更通知任何一方提出变更请求，应在变更事项发生前及时通知对方，并附上相关文件或资料。9.合同解除9.1解除条件（1）本合同约定的解除条件成就。（2）一方严重违约，另一方提出解除请求。（3）不可抗力导致合同无法履行。9.2解除程序（1）提出解除请求的一方应提前______日书面通知对方。（2）对方在接到解除通知后______日内未提出异议，视为同意解除。（3）解除通知送达对方后，本合同自通知送达之日起解除。9.3解除通知解除通知应以书面形式发出，并注明解除原因和日期。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务。（2）一方故意或过失造成对方损失。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。（2）违约方应按照合同约定支付违约金。10.3违约责任赔偿违约责任赔偿的计算方法应根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失和合理费用。11.不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会突发事件等。11.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可根据实际情况协商调整合同内容或解除合同。（3）不可抗力事件的处理，应遵循公平合理原则。11.3不可抗力通知不可抗力通知应以书面形式发出，并附上相关证明材料。12.合同解除后的处理12.1合同解除后的权利义务（1）乙方应向甲方支付已完成的工程款。（2）甲方应退还乙方预付款或定金。12.2合同解除后的补偿合同解除后，双方应根据实际情况协商确定补偿金额。12.3合同解除后的争议解决合同解除后的争议解决方式同本合同第六条争议解决条款。13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：停工原因及时间13.3附件三：停工补偿计算13.4附件四：工期延误责任划分14.其他14.1合同解释权本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。14.2合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同目的而介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、评估机构、仲裁机构、咨询顾问等。15.2第三方职责（1）监理方：负责监督工程进度、质量、安全，确保工程按照合同约定进行。（2）评估机构：负责对工程停工损失、工期延误等进行评估。（3）仲裁机构：负责处理合同履行过程中发生的争议。（4）咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.3第三方权利（1）监理方：有权要求甲方提供必要的工作条件，有权对工程进行监督检查。（2）评估机构：有权要求甲乙双方提供相关资料，有权对工程进行现场评估。（3）仲裁机构：有权根据双方提交的证据和仲裁规则作出裁决。（4）咨询顾问：有权要求甲乙双方提供必要的信息，有权提出专业建议。15.4第三方义务（1）监理方：应公正、客观地履行监理职责，确保工程质量和安全。（2）评估机构：应独立、客观地评估工程损失和工期延误，确保评估结果准确。（3）仲裁机构：应依法、公正地处理争议，确保裁决结果公正。（4）咨询顾问：应提供专业、合理的建议，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.5第三方介入程序（1）甲乙双方协商一致，决定引入第三方。（2）第三方与甲乙双方签订相关协议或合同，明确双方的权利义务。（3）第三方按照协议或合同约定履行职责。16.甲乙方额外条款16.1第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。16.2第三方介入期间，甲乙双方应配合第三方的工作，不得干扰或阻挠。16.3第三方介入费用由甲乙双方按约定承担。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其职责和合同约定确定。17.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3第三方责任限额的确定方式和计算方法应在第三方与甲乙双方签订的协议或合同中明确。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲乙双方履行相关职责。18.2第三方不得以任何形式侵犯甲乙双