建设工程纠纷处理法律事务办法

建设工程纠纷处理法律事务办法合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为从事该项目建设的设计、施工、监理等业务的专业机构，为明确双方在建设过程中的权利义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就建设工程纠纷处理法律事务事项达成如下协议：一、适用法律1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。二、纠纷处理方式1.双方在履行合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方在解决纠纷过程中，应遵守相关法律法规，尊重事实，公平公正处理，避免损害国家、社会公共利益及对方合法权益。三、纠纷处理程序1.发生纠纷时，一方应及时通知对方，双方应在接到通知后的5个工作日内派代表进行协商。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。四、证据提交1.双方在履行合同过程中，应按照法律法规及合同约定，妥善保管涉及合同履行及纠纷处理的文件、资料、证据等。2.提起诉讼的一方应按照对方的要求，在指定的期限内提交相关证据。五、保密条款1.双方在履行合同过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、个人信息等，应予以严格保密。2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容及与合同履行相关的其他信息。六、违约责任1.双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.双方在解决纠纷过程中，违反法律法规及本合同约定的，应承担相应的法律责任。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方单位有效营业执照副本复印件2.乙方单位有效营业执照副本复印件3.甲方单位法定代表人身份证明复印件4.乙方单位法定代表人身份证明复印件5.建设工程项目批准文件复印件6.设计、施工、监理等相关资质证书复印件7.双方签订的工程合同文本8.工程设计文件、施工图纸等9.工程量清单、工程预算书等10.工程进度计划、施工组织设计等11.工程质量保修书12.双方约定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程进度款，延期支付或支付金额不足。2.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，影响工程正常进行。3.甲方违反合同约定，干涉乙方施工管理、工程设计等。4.乙方未按合同约定工期完成工程，延期交付。5.乙方施工质量不符合合同约定，存在质量问题。6.乙方使用不合格材料、设备，影响工程质量。7.乙方未按合同约定支付材料款、人工费等，影响工程正常进行。8.双方未按合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主。2.乙方：指从事该项目建设的设计、施工、监理等业务的专业机构。3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.违约行为：指当事人违反合同约定，不履行或者不适当履行合同义务的行为。5.损失：指因违约行为造成的财产损害、费用支出和预期利益丧失等。6.赔偿：指违约方按照法律规定和合同约定，对因违约行为给守约方造成的损失予以经济补偿的责任。7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方延期支付工程款：解决办法：及时与甲方沟通，催促支付；必要时可依法暂停施工，并按照合同约定索赔延期付款的违约金。2.遇到乙方延期交付工程：解决办法：及时与乙方沟通，了解原因；必要时可依法延长合同工期，并按照合同约定索赔延期交付的违约金。3.遇到工程质量问题：解决办法：要求乙方及时整改，必要时可依法要求乙方承担修复费用、赔偿损失等。4.遇到施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门；依法承担相应责任，加强施工现场安全管理。5.遇到合同条款不明确或争议：解决办法：双方友好协商解决；必要时可请第三方专业机构进行合同解释或调解。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政基础设施、交通设施等。2.适用于设计、施工、监理等业务的专业机构与项目业主之间的合同