2025合法的建筑工程施工合同样书

合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供工程施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程质量标准：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.3甲方支付乙方的进度款按工程进度的实际完成情况，按照双方约定的比例支付。第三条工程进度与工期3.1乙方向甲方承诺，按照双方约定的工程进度计划和工期要求完成本工程。3.2工程开工日期：3.3工程竣工日期：3.4乙方若因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的%。第四条材料与设备4.1乙方应按照甲方的要求，采购、运输、保管工程所需的材料和设备。4.2乙方对所供材料和设备的质量负责，并应承担由此产生的一切责任。4.3甲方对乙方所供材料和设备有异议的，有权要求乙方更换或修复。第五条质量与安全5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2乙方应采取一切必要的安全措施，确保施工过程中的安全。5.3乙方应对施工过程中出现的一切质量问题负责修复，并承担由此产生的一切费用。第六条变更与解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法继续进行的，双方可协商变更或解除合同。6.2甲方提出变更或解除合同的，应承担给乙方造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项：1.仔细阅读并理解合同全文，确保双方对合同内容有清晰的认识和理解。解决办法：如有疑问，应及时与对方沟通，寻求法律专业人士进行咨询。2.确认合同双方的资质和能力，确保双方具备履行合同的能力。解决办法：查阅对方的资质证书和相关资料，必要时可向相关部门进行核实。3.注意合同中的工程质量、进度、安全等方面的要求，确保施工过程中符合相关规定。解决办法：制定详细的施工计划和质量保证措施，定期进行现场检查和整改。4.关注合同中的支付条款，确保按时支付进度款和违约金等。解决办法：按照合同约定的付款时间节点，提前准备相关款项，确保按时支付。5.注意合同中的变更和解除条款，确保在遇到不可抗力等特殊情况时，双方权益得到保障。解决办法：在合同中明确变更和解除的条件和程序，必要时可寻求法律专业人士意见。6.关注合同中的争议解决方式，确保在发生争议时，能够及时有效地解决。解决办法：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并明确具体的管辖法院或仲裁机构。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或发包方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的受托方或承包方，负责按照甲方的要求进行工程施工。3.工程进度：指工程按照预定计划进行的程度，包括工程的开始和完成时间。4.工期：指工程从开工到竣工的整个时间周期。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.争议解决：指在合同履行过程中，当双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方之间的争议。8.仲裁：指双方约定将合同争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律效力的裁决。9.诉讼：指双方将合同争议提交给人民法院进行审理，由法院作出判决。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目的施工合同，如住宅、商业、工业等建筑物的建设。2.适用于装修工程项目，包括室内外装修、改造、翻新等。3.适用于基础设施建设项目，如道路、桥梁、隧道、供水供电等工程。4.适用于各类工程项目的施工分包合同。补充条款：1.专用条款：根据具体项目的特点和需求，对通用条款进行调整和补充，包括工程的特殊要求、施工方法、材料规格等。2.技术条款：详细描述工程的技术要求、施工标准、质量标准等。3.材料和设备供应条款：明确材料和设备的供应范围、质量要求、交付时间等。4.变更条款：规定合同变更的条件、程序和影响合同价格的计算方法。5.违约责任条款：明确双方在违约时的责任、赔偿金额和解决方式等。6.争议解决条款：约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。附件列表：1.甲方资质证明文件：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。2.乙方资质证明文件：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、施工资质证书等。3.工程项目相关批准文件：如项目可行性研究报告、规划设计方案、施工许可证等。4.工程图纸和技术资料：包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书等。5.材料和设备清单：详细列出工程所需材料和设备的名录、规格、数量等信息。6.合同价款支付凭证：如