2024年标准工程停工解除协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准工程停工解除协议模板版B版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1定义1.2术语解释2.合同主体2.1甲方名称及地址2.2乙方名称及地址3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程进度4.停工原因4.1停工原因说明4.2停工责任方5.停工时间5.1停工起始时间5.2停工结束时间6.停工期间责任6.1甲方责任6.2乙方责任7.工程恢复与复工7.1复工条件7.2复工程序8.工程质量与安全8.1质量要求8.2安全措施9.费用结算9.1停工期间费用9.2复工后费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任13.一般条款13.1合同的履行13.2信息的保密13.3法律法规的遵守14.附录14.1附件一：工程停工证明14.2附件二：工程复工证明14.3附件三：工程质量标准14.4附件四：安全施工措施第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1定义本合同所述“甲方”是指承担工程项目的法人或其他组织，即项目发起人和工程款的支付方。本合同所述“乙方”是指承担工程建设的法人或其他组织，即项目执行者和工程款的接收方。本合同所述“工程”是指甲方委托乙方建设的工程项目，具体内容见附件一。1.2术语解释（1）停工：指在合同约定的工程进度范围内，因故暂停施工的状态。（2）复工：指在停工原因消除后，恢复施工的状态。第二条合同主体2.1甲方名称及地址甲方全称为：____________，注册地址为：________________。2.2乙方名称及地址乙方全称为：____________，注册地址为：________________。第三条工程概况3.1工程名称本工程名称为：________________。3.2工程地点本工程位于：________________。3.3工程内容工程内容包括：________________，具体施工范围和工程量见附件一。3.4工程进度工程计划进度如下：（1）工程启动：________年________月________日。（2）工程竣工：________年________月________日。第四条停工原因4.1停工原因说明（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等。（2）甲方原因，如资金短缺、设计变更等。（3）乙方原因，如施工失误、安全事故等。4.2停工责任方（1）不可抗力因素导致的停工，双方互不承担责任。（2）甲方原因导致的停工，甲方承担相应责任。（3）乙方原因导致的停工，乙方承担相应责任。第五条停工时间5.1停工起始时间停工起始时间为：________年________月________日。5.2停工结束时间停工结束时间为：________年________月________日。第六条停工期间责任6.1甲方责任（1）保证工程款及时支付，确保乙方人员工资及福利。（2）协调解决停工过程中的相关问题，确保工程尽快复工。6.2乙方责任（1）妥善安排停工期间的人员和工作，确保工程安全。（2）积极与甲方沟通，共同解决停工问题，确保工程复工。第七条工程恢复与复工7.1复工条件（1）停工原因消除。（2）甲方书面通知乙方恢复施工。7.2复工程序（1）甲方向乙方出具复工通知书。（2）乙方根据通知书要求，组织施工力量恢复施工。（3）双方共同验收工程，确保工程质量。第八条工程质量与安全8.1质量要求（1）工程质量应符合国家相关标准和规范要求。（2）乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行施工。（3）乙方应承担工程质量的责任，确保工程验收合格。8.2安全措施（1）乙方应制定施工现场安全管理制度，确保施工现场安全。（2）乙方应配备符合国家规定的安全防护设施和器材。（3）乙方应加强施工现场的安全培训和宣传教育，提高施工人员的安全意识。第九条费用结算9.1停工期间费用（1）停工期间，乙方人员的基本工资由甲方支付。（2）停工期间，乙方的其他费用（如保险、福利等）由乙方自行承担。9.2复工后费用（1）复工后，乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程。（2）甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点争议解决地点为：________________。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序（1）合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。（2）合同变更内容应符合国家相关法律法规和政策要求。11.3合同终止条件（1）工程竣工并验收合格。（2）双方书面同意终止合同。第十二条违约责任12.1甲方违约责任（1）甲方未按约定支付工程款，应支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件，应承担相应责任。12.2乙方违约责任（1）乙方未按约定完成工程，应支付违约金。（2）乙方未按约定保证工程质量，应承担相应责任。第十三条一般条款13.1合同的履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2信息的保密双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。13.3法律法规的遵守双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的合法权益。第十四条附录14.1附件一：工程停工证明14.2附件二：工程复工证明14.3附件三：工程质量标准14.4附件四：安全施工措施第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程停工证明附件二：工程复工证明附件三：工程质量标准附件四：安全施工措施1.附件一：工程停工证明（1）工程名称。（2）停工起始日期。（3）停工结束日期。（4）停工原因。（5）甲方签字盖章。2.附件二：工程复工证明（1）工程名称。（2）复工日期。（3）复工条件。（4）甲方签字盖章。3.附件三：工程质量标准本附件详细列明工程的质量要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。附件应具体明确，以便乙方按照要求进行施工。4.附件四：安全施工措施本附件详细列明施工现场的安全管理制度、安全防护设施和器材、安全培训和宣传教育等内容。附件应具体明确，以便乙方加强施工现场的安全管理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）甲方未按约定支付工程款，甲方应支付违约金，违约金计算方式为未支付工程款总额的1%。示例：若甲方未支付50万元工程款，则需支付5000元违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件，甲方应承担相应责任，包括但不限于工期延误、工程质量问题等。2.乙方违约行为及责任认定：（2）乙方未按约定保证工程质量，乙方应承担相应责任，包括但不限于修复工程、赔偿损失等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事