2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同3篇_第1页
2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同3篇_第2页
2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同3篇_第3页
2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同3篇_第4页
2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同本合同目录一览1.1工程概况1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程内容1.1.5工程工期2.1环境保护责任主体2.1.1施工单位责任2.1.2监理单位责任2.1.3设计单位责任2.1.4材料供应商责任3.1环境保护目标3.1.1空气环境保护3.1.2水环境保护3.1.3噪音环境保护3.1.4固废处理4.1环境保护措施4.1.1空气污染防治措施4.1.2水污染防治措施4.1.3噪音污染防治措施4.1.4固废处理措施5.1环境监测5.1.1环境监测内容5.1.2环境监测方法5.1.3环境监测频率6.1环保设施投入及运行费用6.1.1环保设施投入6.1.2环保设施运行费用6.1.3费用支付方式7.1环境保护制度7.1.1环保管理制度7.1.2环保培训制度7.1.3环保奖惩制度8.1环保事故处理8.1.1环保事故报告8.1.2环保事故调查8.1.3环保事故处理9.1合同履行及违约责任9.1.1合同履行9.1.2违约责任10.1争议解决10.1.1争议解决方式10.1.2争议解决机构11.1合同生效及终止11.1.1合同生效条件11.1.2合同终止条件12.1合同附件12.1.1环保设施清单12.1.2环境监测数据报告13.1其他约定事项13.1.1保密条款13.1.2不可抗力条款14.1合同签署及生效日期14.1.1签署日期14.1.2生效日期第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同1.1.2工程地点:市区河堤段1.1.3工程规模:全长公里,堤防加固宽度米,堤高米1.1.4工程内容:堤防加固、护坡修复、排水设施完善等1.1.5工程工期:自合同生效之日起至2025年12月31日2.1环境保护责任主体2.1.1施工单位责任:负责施工现场的环境保护工作,确保施工过程中不产生环境污染2.1.2监理单位责任:对施工单位的环境保护工作进行监督,确保其符合环保要求2.1.3设计单位责任:在工程设计中充分考虑环境保护因素,提出环保措施2.1.4材料供应商责任:提供符合环保要求的材料,并保证材料的环保性能3.1环境保护目标3.1.1空气环境保护:施工现场大气污染物排放符合国家及地方环保标准3.1.2水环境保护:施工现场废水排放达到国家一级排放标准,不得污染地表水、地下水3.1.3噪音环境保护:施工现场噪音控制在国家规定的范围内,不影响周边居民生活3.1.4固废处理:施工现场产生的固体废物按照国家规定进行分类处理,不得随意堆放4.1环境保护措施4.1.1空气污染防治措施:采用先进的喷淋降尘技术,设置防尘网,控制扬尘污染4.1.2水污染防治措施:施工现场设置沉淀池、隔油池等设施,确保废水达标排放4.1.3噪音污染防治措施:限制施工时间,采用低噪音设备,设置隔音屏障4.1.4固废处理措施:对施工产生的固体废物进行分类收集、堆放,并委托有资质的单位进行处理5.1环境监测5.1.1环境监测内容:对施工现场的大气、水、噪音、固废等环境指标进行监测5.1.2环境监测方法:采用国家规定的监测方法,确保监测数据的准确性5.1.3环境监测频率:每月至少进行一次全面监测,发现问题及时处理6.1环保设施投入及运行费用6.1.1环保设施投入:施工单位应投入必要的环保设施,包括防尘、降噪、污水处理等设备6.1.2环保设施运行费用:环保设施运行费用由施工单位承担,纳入工程成本6.1.3费用支付方式:环保设施运行费用按月结算,支付给施工单位7.1环境保护制度7.1.1环保管理制度:施工单位应建立健全环境保护管理制度,明确环境保护责任7.1.2环保培训制度:对施工人员进行环保知识培训,提高环保意识7.1.3环保奖惩制度:对在环境保护工作中表现突出的单位和个人给予奖励,对违反环保规定的单位和个人进行处罚第一部分:合同如下:8.1争议解决8.1.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼8.1.2争议解决机构:如双方同意,可约定由仲裁委员会仲裁解决合同争议9.1合同履行及违约责任9.1.1合同履行:双方应按照合同约定全面履行各自的义务,确保合同目的的实现9.1.2违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.1争议解决10.1.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.1.2争议解决机构:如双方同意,可约定由仲裁委员会仲裁解决合同争议11.1合同生效及终止11.1.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.1合同附件12.1.1环保设施清单:包括防尘网、喷淋降尘设备、沉淀池、隔油池、隔音屏障等设施12.1.2环境监测数据报告:包括每月的环境监测报告,以及发生环保事故时的调查报告13.1其他约定事项13.1.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.1.2不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明材料14.1合同签署及生效日期14.1.1签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效14.1.2生效日期:本合同自2024年1月1日起生效,至2025年12月31日合同工期结束时终止第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念与范围15.1.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,参与合同履行或与合同履行相关的其他实体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、承包商、供应商等。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方选定:甲乙双方应协商确定第三方,并签订相应的服务协议或合同。16.2.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行其职责。16.2.3第三方介入通知:甲乙双方应及时通知对方第三方介入的情况,包括第三方名称、职责和权利。17.3甲乙方额外条款及说明17.3.1甲方额外条款:甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。甲方应向第三方提供必要的信息和资料,以便第三方履行职责。甲方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。17.3.2乙方额外条款:乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和便利。乙方应接受第三方的工作成果,并对其质量负责。18.4第三方的责任限额18.4.1第三方责任:第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对其行为后果承担责任。18.4.2责任限额:第三方因其过错导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额应根据其服务性质、合同约定和风险评估确定。第三方责任限额应在服务协议或合同中明确约定。19.5第三方与其他各方的责任划分19.5.1甲乙双方责任:甲乙双方应根据合同约定各自承担相应的责任,第三方不替代甲乙双方的责任。19.5.2第三方与甲方责任划分:第三方在履行合同过程中,对甲方承担直接责任,甲方对第三方承担监督责任。19.5.3第三方与乙方责任划分:第三方在履行合同过程中,对乙方承担直接责任,乙方对第三方承担监督责任。20.6第三方介入的变更与解除20.6.1变更:如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订服务协议或合同。20.6.2解除:如第三方无法履行合同或违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的服务协议或合同。21.7第三方介入的争议解决21.7.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。21.7.2争议解决机构:协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.环保设施清单要求:详细列出施工现场所需的环保设施,包括型号、规格、数量等信息。说明:本清单作为合同附件,用于确保施工现场环保设施齐全,并能有效运行。2.环境监测数据报告要求:每月至少一次,对施工现场的大气、水、噪音、固废等环境指标进行监测,并提供详细监测数据报告。说明:本报告作为合同附件,用于证明施工现场的环境保护措施符合合同要求。3.环保管理制度要求:制定详细的环境保护管理制度,包括环保责任分工、环保培训、奖惩措施等。说明:本制度作为合同附件,用于规范施工现场的环境保护行为。4.第三方服务协议或合同要求:与第三方签订的服务协议或合同应详细列明双方的权利和义务,包括服务内容、费用、期限等。说明:本协议或合同作为合同附件,用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。5.环保事故调查报告要求:在发生环保事故时,应立即进行调查,并提供详细的调查报告。说明:本报告作为合同附件,用于记录环保事故的处理过程和结果。6.争议解决协议要求:如双方在争议解决过程中达成一致,应签订争议解决协议,明确争议解决方式和结果。说明:本协议作为合同附件,用于记录争议解决的过程和结果。7.不可抗力证明材料要求:如发生不可抗力事件,应提供相关证明材料,证明事件的发生和影响。说明:本材料作为合同附件,用于证明不可抗力事件的存在和其对合同履行的影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定进行环境保护措施的实施。监理单位未履行监督职责,导致施工现场环境污染。第三方未按照合同要求提供服务,或提供的服务不符合约定标准。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体数额应根据违约行为的严重程度和损失的大小确定。3.示例说明:若施工单位未按合同约定设置防尘网,导致扬尘污染,则施工单位应承担违约责任,支付违约金,并采取措施进行整改。若监理单位未监督施工单位进行环保措施的实施,导致环境污染,则监理单位应承担相应的监督责任,并协助施工单位进行整改。若第三方未按照合同约定进行环境监测,导致监测数据不准确,则第三方应承担违约责任,重新进行监测,并支付违约金。全文完。2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.环境保护目标3.1环境保护原则3.2环境保护标准3.3环境保护责任4.环境保护措施4.1施工现场环境保护措施4.2施工现场环境监测4.3环境污染事故应急处理5.环境保护责任和义务5.1施工单位环境保护责任5.2监理单位环境保护责任5.3设计单位环境保护责任5.4业主单位环境保护责任6.环境保护费用6.1环境保护费用总额6.2环境保护费用构成6.3环境保护费用支付方式7.环境保护验收7.1环境保护验收标准7.2环境保护验收程序7.3环境保护验收结果处理8.环境保护监督与管理8.1环境保护监督检查8.2环境保护违法行为的处理8.3环境保护信息公开9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1其他约定事项13.2其他约定事项13.3其他约定事项14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水利堤防工程管理局乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度水利堤防工程2.2工程地点省市县2.3工程规模堤防总长公里2.4工程内容主要包括堤防加固、河道疏浚、生态护岸等2.5工程工期自合同签订之日起,工期为12个月3.环境保护目标3.1环境保护原则遵循“预防为主、防治结合”的原则3.2环境保护标准符合国家及地方相关环保法律法规及标准要求3.3环境保护责任乙方对施工现场环境保护负全面责任4.环境保护措施4.1施工现场环境保护措施包括但不限于:水土保持、噪声控制、扬尘治理、污水处理、固体废物处理等4.2施工现场环境监测定期进行环境监测,确保各项指标符合环保要求4.3环境污染事故应急处理制定应急预案,确保发生环境污染事故时能迅速响应、有效处理5.环境保护责任和义务5.1施工单位环境保护责任乙方应采取有效措施,确保施工现场环境保护措施落实到位5.2监理单位环境保护责任监理单位应对施工现场环境保护措施执行情况进行监督,发现问题及时通知乙方整改5.3设计单位环境保护责任设计单位应充分考虑环境保护要求,在工程设计中体现环保理念5.4业主单位环境保护责任业主单位应支持乙方实施环境保护措施,并对环境保护工作进行监督6.环境保护费用6.1环境保护费用总额合同总价中包含环境保护费用,总额为万元6.2环境保护费用构成包括但不限于:监测费、治理费、应急处理费等6.3环境保护费用支付方式环境保护费用随工程进度支付,具体支付比例由双方协商确定8.环境保护验收8.1环境保护验收标准验收标准应符合国家及地方相关环保法律法规及标准要求8.2环境保护验收程序环境保护验收应在工程竣工后进行,验收程序如下:1.乙方自行组织内部验收,提交验收报告;2.甲方组织专业机构进行现场验收,审核验收报告;3.验收合格,双方签署验收意见;4.验收不合格,乙方应根据验收意见进行整改,直至合格。9.环境保护监督与管理9.1环境保护监督检查甲方应定期或不定期对施工现场进行环境保护监督检查,发现问题及时通知乙方整改9.2环境保护违法行为的处理如乙方违反环境保护规定,甲方有权要求乙方立即停止违法行为,并承担相应的法律责任9.3环境保护信息公开乙方应及时向甲方报告环境保护措施实施情况,甲方应定期向公众公开相关信息10.合同履行与变更10.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程质量和环境保护措施落实到位10.2合同变更任何一方要求变更合同内容,应提前书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议10.3合同解除1.另一方严重违约,经催告后仍未纠正;2.发生不可抗力事件,影响合同履行;3.合同目的无法实现。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、质量不符合要求、未履行环境保护责任等11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等11.3违约责任处理违约责任处理应按照法律法规及合同约定执行12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决程序双方应友好协商解决争议,协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼12.3争议解决机构仲裁机构或人民法院13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件合同履行完毕或因本合同约定的其他原因终止13.3合同终止程序合同终止前,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续14.合同附件14.1合同附件清单包括但不限于:工程图纸、环境保护方案、监测报告等14.2合同附件内容合同附件内容作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方概念本合同所指的第三方是指除合同双方外的其他法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询机构、保险公司等。1.2第三方介入范围2.第三方介入的约定2.1第三方选择与指定甲方有权选择并指定第三方参与本合同项目的相关活动,乙方应予以配合。2.2第三方介入程序1.甲方与第三方签订相关协议;2.乙方应向第三方提供必要的配合和支持;3.第三方应按照协议约定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因自身原因导致违约或侵权行为,对合同双方或第三方自身造成的经济损失,第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额约定1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务内容、风险评估等因素,由甲方与第三方协商确定;2.第三方责任限额应在协议中明确约定,并在合同附件中予以列明;3.第三方责任限额不得低于法律规定的最低赔偿标准。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方1.第三方应按照甲方要求,履行相关职责,确保工程质量、安全、环境保护等符合合同约定;2.甲方应向第三方支付服务费用,并按协议约定提供必要的条件和支持;3.第三方对甲方提供的信息负有保密义务。4.2第三方与乙方1.第三方应与乙方密切配合,确保项目顺利进行;2.乙方应向第三方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供相关资料、现场条件等;3.第三方对乙方提供的信息负有保密义务。4.3第三方与其他第三方1.各第三方之间应相互尊重、公平合作,共同维护项目利益;2.各第三方之间应明确各自的职责范围,避免责任交叉;3.各第三方之间应通过协商解决争议,协商不成的,可提交甲方调解或仲裁。5.第三方介入的合同变更5.1合同变更程序1.甲方与第三方签订相关协议后,应及时通知乙方;2.乙方应配合第三方履行相关职责;3.若第三方介入导致合同内容发生变化,双方应协商一致,签订书面变更协议。5.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于:第三方服务内容、服务费用、责任限额等。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应通过协商解决,协商不成的,可提交甲方调解或仲裁。6.2争议解决机构争议解决机构应为甲方指定的仲裁机构或法院。7.第三方介入的合同终止7.1合同终止条件1.第三方合同履行完毕;2.项目提前终止或合同约定的其他终止条件。7.2合同终止程序1.第三方合同终止后,甲方应及时通知乙方;2.乙方应配合第三方完成相关移交手续;3.合同终止后,第三方不再承担合同约定的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包括但不限于工程图纸、设计说明书、施工图设计文件等,应满足国家相关设计规范和标准。说明:设计文件是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.环境保护方案详细要求:包括但不限于环境保护措施、环境监测计划、应急处理预案等,应符合国家环保法律法规和标准。说明:环境保护方案是确保施工过程中环境保护措施落实的重要文件。3.环境监测报告详细要求:包括但不限于空气、水质、噪声等环境监测数据,应定期进行监测并形成报告。说明:环境监测报告是评估施工现场环境状况的重要依据。4.施工组织设计详细要求:包括但不限于施工进度计划、施工工艺、资源配置等,应确保施工顺利进行。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工质量和进度。5.施工日志详细要求:记录施工过程中的重要事项,包括但不限于施工进度、质量问题、环境保护措施等。说明:施工日志是施工过程的重要记录,有助于追溯问题原因和责任。6.工程结算报告详细要求:包括但不限于工程量清单、工程款支付凭证、工程变更等,应确保结算的准确性。说明:工程结算报告是工程款项支付的依据,应确保双方利益。7.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容和双方达成的一致意见。说明:合同变更协议是合同变更的正式文件,应确保变更内容的合法性和有效性。8.违约责任处理协议详细要求:记录违约行为的认定、违约责任的处理方式和赔偿金额等。说明:违约责任处理协议是处理违约行为的依据,应确保违约责任得到有效执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,超过工期天数计算违约金。示例:若合同约定工期为12个月,实际完成时间为15个月,则乙方需支付每月1%的违约金。2.违约行为:工程质量不符合要求责任认定标准:根据国家相关质量标准和合同约定,对不合格工程进行返工或赔偿。示例:若施工过程中发现工程质量问题,乙方需承担返工费用,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:未履行环境保护责任责任认定标准:根据国家环保法律法规和合同约定,对未履行环境保护责任的乙方进行处罚。示例:若乙方未按规定进行环境监测,导致环境污染,需承担相应的法律责任和罚款。4.违约行为:合同变更未达成一致责任认定标准:双方未能在合理期限内达成一致意见,违约方需承担违约责任。示例:若甲方提出合同变更,乙方拒绝协商,则乙方需承担违约责任。5.违约行为:合同终止未办理手续责任认定标准:合同终止后,未按约定办理终止手续,违约方需承担违约责任。示例:若合同终止后,乙方未按约定办理相关手续,甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2024年度水利堤防工程施工现场环境保护合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1施工单位名称及信息1.2环保责任单位名称及信息1.3监督管理部门名称及信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及主要内容2.3环保要求及标准3.环保责任范围及要求3.1施工现场环境保护责任3.2环境影响评价及审批3.3施工过程中环境保护措施4.环保设施及设备要求4.1环保设施配置4.2环保设备规格及性能4.3设备维护与保养5.环保监测与报告5.1监测项目及频率5.2监测数据报告要求5.3监测结果超标处理6.环保费用及支付6.1环保费用预算6.2费用支付方式及时间6.3费用调整及结算7.环保事故处理及责任7.1事故报告程序7.2事故调查及处理7.3责任追究及赔偿8.合同履行及监督8.1合同履行期限8.2环保责任履行监督8.3违约责任及处理9.合同变更及终止9.1合同变更程序9.2合同终止条件9.3合同解除及处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除及处理12.其他约定事项12.1合同附件12.2保密条款12.3通知与送达13.合同签署13.1签署日期13.2签署人员14.合同附件清单14.1附件一:环境保护设施清单14.2附件二:环保监测方案14.3附件三:环保费用预算表14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1施工单位名称:水利建设工程有限公司1.1.1法定代表人:1.1.2联系电话:138xxxx55551.2环保责任单位名称:环保科技有限公司1.2.1法定代表人:1.2.2联系电话:139xxxx66661.3监督管理部门名称:市水利局1.3.1负责人:1.3.2联系电话:137xxxx77772.合同标的及工程概况2.1工程名称:2024年度水利堤防工程2.2工程地点:市区2.3工程规模:全长10公里,堤防加固、防渗处理等2.4工程主要内容:堤防加固、河道清淤、绿化工程等2.5环保要求及标准:符合国家及地方相关环保法规、标准3.环保责任范围及要求3.1施工现场环境保护责任3.1.1施工单位负责施工现场环境保护工作的组织实施3.1.2环保责任单位负责对施工现场环境保护工作进行监督3.2环境影响评价及审批3.2.1施工单位需在工程开工前完成环境影响评价报告的编制及审批3.2.2环保责任单位负责协助施工单位完成环境影响评价报告的编制及审批3.3施工过程中环境保护措施3.3.1施工单位需采取有效措施,减少施工对环境的影响3.3.2环保责任单位负责监督施工单位采取的环境保护措施的实施4.环保设施及设备要求4.1环保设施配置4.1.1配置噪音控制设备,如隔音墙、降噪设备等4.1.2配置粉尘控制设备,如喷淋系统、防尘网等4.1.3配置废水处理设备,如沉淀池、过滤系统等4.2环保设备规格及性能4.2.1设备需满足国家及地方相关环保标准要求4.2.2设备性能需满足施工现场实际需求4.3设备维护与保养4.3.1施工单位负责环保设备的日常维护与保养4.3.2环保责任单位负责监督设备的维护与保养工作5.环保监测与报告5.1监测项目及频率5.1.1监测项目:噪音、粉尘、废水排放等5.1.2监测频率:每日监测一次,特殊情况可适当调整5.2监测数据报告要求5.2.1监测数据需真实、准确、完整5.2.2报告需包括监测数据、分析结果及处理措施5.3监测结果超标处理5.3.1施工单位需及时采取措施,降低超标排放5.3.2环保责任单位负责监督超标处理措施的落实6.环保费用及支付6.1环保费用预算6.1.1环保费用包括环保设施购置、运行、维护、监测等费用6.1.2环保费用预算需经双方协商一致后确定6.2费用支付方式及时间6.2.1费用支付方式:按月支付,每月底前支付下月费用6.2.2费用支付时间:每月10日前支付6.3费用调整及结算6.3.1费用调整:根据实际情况,经双方协商一致后进行调整6.3.2费用结算:合同期满后,双方进行最终结算8.环保事故处理及责任8.1事故报告程序8.1.1发生环保事故时,施工单位应立即启动应急预案8.1.2施工单位应在事故发生后24小时内向环保责任单位和监督管理部门报告8.2事故调查及处理8.2.1环保责任单位负责组织事故调查,查明事故原因8.2.2施工单位应配合事故调查,提供相关资料8.3责任追究及赔偿8.3.1事故责任由事故调查结果确定8.3.2责任方应根据事故造成的损失承担赔偿责任9.合同履行及监督9.1合同履行期限9.1.1合同自双方签字盖章之日起生效9.1.2合同履行期限为2024年1月1日至2024年12月31日9.2环保责任履行监督9.2.1监督管理部门负责对施工单位和环保责任单位的环保责任履行情况进行监督9.2.2施工单位和环保责任单位应接受监督管理部门的监督9.3违约责任及处理9.3.1违约方应根据违约情况承担相应的违约责任9.3.2违约处理方式包括但不限于赔偿损失、解除合同等10.合同变更及终止10.1合同变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致10.1.2合同变更应以书面形式进行10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3出现法律规定的合同终止情形10.3合同解除及处理10.3.1合同解除需书面通知对方10.3.2合同解除后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2地址:市区路号11.3争议解决费用11.3.1仲裁费用由败诉方承担11.3.2争议解决过程中产生的其他费用由双方协商分担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经监督管理部门备案12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.2.3法律法规规定的其他终止条件12.3合同解除及处理12.3.1合同解除需书面通知对方12.3.2合同解除后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1环境保护设施清单13.1.2环保监测方案13.1.3环保费用预算表13.1.4其他相关文件13.2保密条款13.2.1双方对本合同内容负有保密义务13.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容13.3通知与送达13.3.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址13.3.2送达视为通知到达对方14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署人员14.2.1施工单位代表:14.2.2环保责任单位代表:14.2.3监督管理部门代表:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入:指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的第三方机构或个人参与合同相关事务的处理。15.2第三方介入范围:包括但不限于项目监理、质量检测、环境保护监测、争议调解等。16.第三方介入的申请与批准16.1第三方介入申请:甲乙双方需共同向第三方提出介入申请,并说明介入理由及需求。16.2第三方介入批准:第三方在接到申请后,需在5个工作日内作出是否介入的决定,并将决定通知甲乙双方。17.第三方介入的条件与资格17.1第三方需具备相应的资质和经验,能够独立承担介入事务。17.2第三方需保证其提供的服务符合国家相关标准和规定。17.3第三方需承诺对介入事务保密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.第三方介入的责权利18.1责任:第三方需对其介入事务的结果承担责任,如因第三方原因导致合同目的不能实现,第三方应承担相应的赔偿责任。18.2权利:第三方有权根据合同约定和实际需要,获取必要的信息和数据。18.3利益:第三方有权按照合同约定获得相应的报酬。19.第三方介入与其他各方的划分说明19.1第三方介入事务的处理需遵循甲乙双方共同确定的规则和流程。19.2第三方与甲乙双方的关系为合作关系,第三方不得代替甲乙任何一方行使权利或履行义务。19.3第三方介入事务的处理结果需经甲乙双方共同确认。20.第三方责任限额的明确20.1第三方责任限额:根据第三方介入的具体事务,双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论