版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市燃气管道建设与维护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式及地址2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.2法律法规及政策依据3.合同标的3.1项目名称及地点3.2建设内容与规模3.3维护范围及标准4.合同工期4.1建设工期4.2维护期限5.合同价款5.1建设工程造价5.2维护费用5.3付款方式及期限6.工程质量要求6.1建设工程质量标准6.2维护质量标准7.工程进度要求7.1建设工程进度计划7.2维护进度要求8.施工组织与安全8.1施工组织设计8.2安全生产管理8.3事故处理及应急预案9.合同变更与解除9.1变更程序9.2合同解除条件9.3解除程序及责任10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件及补充协议14.3合同解释及适用法律第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:燃气有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式及地址第二条合同签订背景及依据2.1项目背景本合同签订背景为甲方根据城市燃气发展规划,需在市区建设一条新的城市燃气管道。2.2法律法规及政策依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理条例》等相关法律法规及政策规定。第三条合同标的3.1项目名称及地点项目名称:市区城市燃气管道建设项目项目地点:市区3.2建设内容与规模建设内容:包括管道铺设、设备安装、调试及试运行等。规模:管道长度公里,涉及用户户。3.3维护范围及标准维护范围:包括管道本体、设备、附属设施等。维护标准:按照国家燃气行业相关标准和甲方要求执行。第四条合同工期4.1建设工期建设工期:自合同签订之日起,个月内完成。4.2维护期限维护期限:自项目验收合格之日起,年内。第五条合同价款5.1建设工程造价工程造价:根据工程量清单及市场价格,共计人民币万元整。5.2维护费用维护费用:根据维护范围及标准,按年度计算,共计人民币万元整。5.3付款方式及期限付款方式:分阶段支付,具体支付比例及时间按合同约定执行。第六条工程质量要求6.1建设工程质量标准建设工程质量标准:按照国家燃气行业相关标准和甲方要求执行。6.2维护质量标准维护质量标准:按照国家燃气行业相关标准和甲方要求执行。第七条工程进度要求7.1建设工程进度计划建设工程进度计划:按照工程量清单及施工方案,分阶段制定进度计划。7.2维护进度要求维护进度要求:根据维护范围及标准,按年度制定维护计划。第八条施工组织与安全8.1施工组织设计乙方应根据工程特点、技术要求和现场条件,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置、质量保证措施等。8.2安全生产管理施工现场安全防护措施;施工人员安全教育培训;机械设备安全操作规程;施工现场应急救援预案。8.3事故处理及应急预案发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行现场处理,并按照事故等级及时上报甲方及相关部门。同时,乙方应制定应急预案,确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。第九条合同变更与解除9.1变更程序任何一方提出变更合同内容,需以书面形式提出,经双方协商一致后,以书面形式确认。9.2合同解除条件一方严重违约;不可抗力导致合同无法履行;合同目的无法实现。9.3解除程序及责任第十条合同争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可协商选择仲裁机构解决争议,仲裁裁决为终局裁决。第十一条违约责任11.1违约情形一方未按合同约定履行义务;一方未按合同约定支付款项;一方违反合同约定导致工程质量不合格。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件合同期限届满,无续约意向;合同因不可抗力无法履行。12.2合同终止条件合同终止条件与合同解除条件相同。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件与合同解除条件相同。第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释及适用法律本合同及其附件、补充协议的解释及适用法律,均以中华人民共和国法律为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲、乙双方以外的,因履行合同需要而介入的任何个人、企业、组织或机构,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险公司、咨询公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,保障各方权益,以及提供专业的技术服务和咨询。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方如需引入第三方,应提前向对方书面提出申请,并说明第三方的身份、介入原因、预期作用及费用预算。16.2介入审批对方应在收到申请后个工作日内给予答复,同意或拒绝第三方的介入。16.3介入协议一旦第三方介入获得双方同意,甲、乙双方与第三方应签订相应的协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在本合同中的责任范围限于其专业领域内的工作,具体责任范围应在双方与第三方签订的协议中明确。17.2责任限额第三方责任限额应根据其提供的专业服务性质、合同约定及市场行情等因素确定。具体限额由双方协商确定,并在协议中明确。17.3超出责任限额的处理如第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额的部分,由甲、乙双方按照合同约定分担。18.第三方与其他各方的权利义务18.1第三方与甲方第三方应向甲方报告工作进展情况,接受甲方的监督和指导。甲方有权要求第三方提供相关服务或资料。18.2第三方与乙方第三方应向乙方提供所需服务,乙方应配合第三方的工作,并按照合同约定支付相关费用。18.3第三方与其他方第三方与其他方的权利义务关系,由第三方与各相关方在各自的协议中约定。19.第三方介入的费用及支付19.1费用承担第三方介入的费用由提出介入方承担,或按合同约定由各方分担。19.2支付方式第三方费用的支付方式由双方与第三方协商确定,并在协议中明确。20.第三方介入的终止20.1终止条件合同履行完毕;双方协商一致;第三方无法履行职责;出现不可抗力事件。20.2终止程序第三方介入终止时,双方应书面通知第三方,并办理相关手续。21.第三方介入的其他规定21.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。21.2第三方应保守合同秘密,不得泄露甲、乙双方的商业秘密。21.3第三方介入期间,如因第三方原因导致合同无法履行,第三方应承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同书附件协议第三方介入协议2.项目相关文件工程量清单施工图纸施工组织设计进度计划质量标准文件3.财务文件工程造价预算付款计划付款凭证费用报销单4.技术文件设备技术参数工程检测报告工程验收报告工程保修书5.安全生产文件安全生产管理制度安全生产教育培训记录事故处理报告应急预案6.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书法院判决书附件的详细要求和说明:所有附件均需由甲乙双方签字盖章,并注明日期。附件内容应与合同相一致,不得有矛盾或冲突。附件应清晰、完整,便于查阅和保存。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:未按时支付工程款项;未按时提供施工图纸或资料;未按时验收工程;明知工程存在质量问题而不采取措施。乙方违约行为:未按时完成工程;工程质量不符合合同约定;工程进度不符合合同约定;未按时提供工程验收报告。第三方违约行为:未按时提供专业服务;提供的服务不符合合同约定;未履行保密义务;因第三方原因导致合同无法履行。2.责任认定标准违约责任认定应根据合同约定、法律法规及实际情况进行。甲方违约责任:按合同约定支付违约金;赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任:按合同约定支付违约金;赔偿甲方因此遭受的损失;修复或更换不合格的工程部分。第三方违约责任:按合同约定支付违约金;赔偿因此遭受损失的甲乙双方;修复或更换不合格的服务。简要示例说明:甲方未按时支付工程款项,构成违约,应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。乙方未按时完成工程,构成违约,应按照合同约定支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。第三方未按时提供专业服务,构成违约,应按照合同约定支付违约金,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。2024年城市燃气管道建设与维护合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方定义1.2专用术语定义1.3合同文件组成2.合同标的与范围2.1建设项目概述2.2管道维护范围2.3附属设施建设3.工程进度与工期3.1建设工期安排3.2管道维护周期3.3进度调整与延期4.合同价格与付款4.1合同总价及构成4.2付款方式与期限4.3付款条件与程序5.质量要求与标准5.1管道建设质量标准5.2管道维护质量标准5.3质量检验与验收6.工程设计与施工6.1设计要求与标准6.2施工方案与工艺6.3施工现场管理7.材料与设备7.1材料采购与供应7.2设备采购与安装7.3材料与设备质量要求8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护与污染防治9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.合同变更与补充11.1合同变更条件11.2合同补充内容11.3合同变更与补充程序12.违约责任与赔偿12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3赔偿方式与标准13.不可抗力13.1不可抗力事件范围13.2不可抗力处理程序13.3不可抗力事件对合同的影响14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同解除与终止条件14.3合同解除与终止后的后续事宜第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方定义1.2专用术语定义1.2.1“城市燃气管道”指城市范围内用于输送燃气的管道系统;1.2.2“管道维护”指对城市燃气管道进行日常检修、保养及故障处理;1.2.3“附属设施”指为城市燃气管道建设与维护所必需的附属建筑物、构筑物及设备;1.3合同文件组成1.3.1本合同;1.3.2附件一:工程量清单;1.3.3附件二:施工图纸;1.3.4附件三:合同附件及补充协议。2.合同标的与范围2.1建设项目概述2.1.1建设项目名称:(项目名称)2.1.2建设地点:(建设地点)2.1.3建设规模:(建设规模)2.2管道维护范围2.2.1管道维护区域:(维护区域)2.2.2管道维护内容:(维护内容)2.3附属设施建设2.3.1附属设施清单:(设施清单)2.3.2附属设施建设要求:(建设要求)3.工程进度与工期3.1建设工期安排3.1.1管道建设工期:(工期)3.1.2管道维护周期:(周期)3.2管道维护周期3.2.1管道维护周期:(周期)3.3进度调整与延期3.3.1因不可抗力等原因导致工期延误的,经双方协商一致后,可适当调整工期;3.3.2工期调整需以书面形式通知对方。4.合同价格与付款4.1合同总价及构成4.1.1合同总价:(总价)4.1.2合同总价构成:(构成)4.2付款方式与期限4.2.1付款方式:(方式)4.2.2付款期限:(期限)4.3付款条件与程序4.3.1付款条件:(条件)4.3.2付款程序:(程序)5.质量要求与标准5.1管道建设质量标准5.1.1管道建设质量标准:(标准)5.2管道维护质量标准5.2.1管道维护质量标准:(标准)5.3质量检验与验收5.3.1质量检验:(检验)5.3.2验收:(验收)6.工程设计与施工6.1设计要求与标准6.1.1设计要求:(要求)6.1.2设计标准:(标准)6.2施工方案与工艺6.2.1施工方案:(方案)6.2.2施工工艺:(工艺)6.3施工现场管理6.3.1施工现场管理制度:(制度)6.3.2施工现场安全管理:(管理)7.材料与设备7.1材料采购与供应7.1.1材料采购:(采购)7.1.2材料供应:(供应)7.2设备采购与安装7.2.1设备采购:(采购)7.2.2设备安装:(安装)7.3材料与设备质量要求7.3.1材料质量要求:(要求)7.3.2设备质量要求:(要求)8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1乙方负责施工现场的安全生产管理,确保施工人员生命安全;8.1.2甲方负责对施工现场进行安全生产监督,确保乙方履行安全生产责任;8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、安全操作规程、安全防护设施等;8.2.2甲方应定期对安全生产措施进行检查,确保其有效执行;8.3环境保护与污染防治8.3.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取措施防治污染;8.3.2甲方应监督乙方执行环境保护措施,确保符合环保要求。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;9.2争议解决程序9.2.1发生争议后,双方应立即停止争执,采取必要措施防止争议扩大;9.2.2双方应在争议发生后(期限)内提出书面争议解决申请;9.3争议解决机构9.3.1如双方协商不成,可提交(机构名称)进行调解;9.3.2调解不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍不改正的;10.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行的;10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期全部完成;10.2.2双方协商一致解除合同;10.3合同解除与终止后的处理10.3.1合同解除或终止后,双方应立即采取必要措施,妥善处理剩余工作;10.3.2双方应就合同解除或终止后的费用结算达成一致。11.合同变更与补充11.1合同变更条件11.1.1因工程变更或政策调整等原因,需要对合同内容进行调整的;11.2合同补充内容11.2.1合同补充内容:(内容)11.3合同变更与补充程序11.3.1合同变更或补充需经双方书面同意,并签订补充协议。12.违约责任与赔偿12.1违约行为认定12.1.1违约行为:(行为)12.1.2违约行为认定:(认定)12.2违约责任承担12.2.1违约责任:(责任)12.3赔偿方式与标准12.3.1赔偿方式:(方式)12.3.2赔偿标准:(标准)13.不可抗力13.1不可抗力事件范围13.1.1不可抗力事件:(事件)13.2不可抗力处理程序13.2.1不可抗力发生后,应及时通知对方,并提供相关证明材料;13.3不可抗力事件对合同的影响13.3.1不可抗力事件导致合同无法履行的,合同期限相应顺延。14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同并经法定代表人或授权代表签字盖章;14.2合同解除与终止条件14.2.1合同约定的解除与终止条件;14.3合同解除与终止后的后续事宜14.3.1合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工作,进行财产清算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所称“第三方”指合同双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、仲裁等服务的独立法人或其他组织;15.1.2第三方介入包括但不限于监理、审计、评估、仲裁、调解等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、环境保护等方面。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入的程序16.1.1双方协商一致,决定引入第三方介入;16.1.2双方与第三方签订书面协议,明确第三方介入的具体内容和职责;16.1.3第三方介入后,应按照协议规定履行职责。16.2第三方介入的条件16.2.1合同履行过程中出现需要第三方介入的情况;16.2.2双方同意引入第三方介入。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方职责17.1.1第三方应根据合同约定和协议内容,对相关事项进行监督检查;17.1.2第三方应客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方;17.1.3第三方应及时向合同双方报告监督检查情况。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供相关资料和证明;17.2.2第三方有权对合同履行过程中的问题提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应接受甲方的监督和指导;18.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的相关规定。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应接受乙方的配合和支持;18.2.2第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1第三方之间应相互尊重,避免相互冲突;18.3.2如出现争议,应通过协商或仲裁解决。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任;19.1.2第三方的责任限额应根据其服务内容、服务质量等因素确定;19.1.3第三方的责任限额应在协议中明确约定。19.2责任限额的调整19.2.1如合同履行过程中出现特殊情况,导致第三方责任限额需要调整的,双方可协商一致后进行修改;19.2.2调整后的责任限额应以书面形式通知所有相关方。20.第三方的保密义务20.1第三方的保密义务20.1.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家有关保密的法律、法规;20.1.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密;20.1.3第三方的保密义务在本合同终止后仍然有效。21.第三方的资质要求21.1第三方的资质要求21.1.1第三方应具备履行职责所需的资质和能力;21.1.2第三方应在协议中提供相关资质证明文件。22.第三方的更换与替换22.1第三方的更换22.1.1如第三方因自身原因无法继续履行职责,双方可协商更换第三方;22.1.2更换第三方应提前通知所有相关方,并签订新的协议。22.2第三方的替换22.2.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误,经双方协商一致后,可进行替换;22.2.2替换第三方应遵守本合同和协议的相关规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括所有工程项目名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的数量和价格。2.附件二:施工图纸详细要求:包括施工图纸的编号、图纸内容、设计要求、技术规范等。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。3.附件三:合同附件及补充协议详细要求:包括合同变更、补充协议、双方约定的其他事项等。说明:合同附件及补充协议是对合同条款的补充和细化,具有同等法律效力。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的原因、职责、权利、责任限额、保密义务等。说明:第三方介入协议是明确第三方职责和双方权利义务的重要文件。5.附件五:安全生产措施及应急预案详细要求:包括安全生产管理制度、操作规程、应急预案等。说明:安全生产措施及应急预案是确保施工安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施及污染防治方案详细要求:包括环境保护措施、污染防治方案、监测计划等。说明:环境保护措施及污染防治方案是确保施工过程中符合环保要求的重要文件。7.附件七:质量检验报告详细要求:包括检验项目、检验结果、检验日期等。说明:质量检验报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要文件。8.附件八:工程进度报告详细要求:包括工程进度、实际完成情况、下一步工作计划等。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要文件。9.附件九:付款凭证详细要求:包括付款金额、付款时间、付款方式等。说明:付款凭证是确认付款行为的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,支付违约金。示例:如合同约定工期为120天,实际工期为150天,乙方应支付(天数差×违约金比例)的违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量不合格的情况。责任认定:乙方应承担返工、修复的责任,并赔偿由此造成的损失。示例:如管道铺设不合格,导致燃气泄漏,乙方应负责修复并赔偿损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应承担逾期付款的违约责任,支付违约金。示例:如合同约定每月支付工程款,实际支付时间为次月,甲方应支付逾期付款的违约金。4.违约行为:第三方未能履行协议中的职责。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,赔偿由此造成的损失。示例:如第三方在质量检验过程中出现失误,导致工程质量不合格,第三方应赔偿损失。5.违约行为:任何一方泄露商业秘密。责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,赔偿损失。示例:如乙方泄露甲方商业秘密,乙方应赔偿甲方损失。全文完。2024年城市燃气管道建设与维护合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.合同标的及范围2.1城市燃气管道建设与维护项目概述2.2建设与维护工程内容2.3项目地点及范围3.合同工期及进度安排3.1工期计算方式3.2工期节点及完成时间3.3工期延误及处理措施4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2合同价款构成4.3支付方式及时间节点4.4预付款及结算方式5.技术要求与质量标准5.1技术规范及标准5.2质量要求及检验标准5.3质量保证措施6.施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工方案及施工工艺6.3施工现场管理6.4施工人员培训及管理7.设备、材料供应与管理7.1设备、材料采购及供应7.2设备、材料质量及验收7.3设备、材料储存及保管7.4设备、材料损耗及赔偿8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施及应急预案8.3环境保护要求及措施9.合同变更与解除9.1合同变更条件及程序9.2合同解除条件及程序9.3合同变更、解除后的处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.保密条款12.1保密事项12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件的效力13.3合同附件的修改14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同附件生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:城市燃气有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地甲方住所地:市区路号乙方住所地:市区路号2.合同标的及范围2.1城市燃气管道建设与维护项目概述本项目为市区域城市燃气管道建设与维护工程。2.2建设与维护工程内容包括燃气管道的铺设、安装、调试、试运行、维护及修复等。2.3项目地点及范围项目地点:市区街道项目范围:东至路,南至路,西至路,北至路。3.合同工期及进度安排3.1工期计算方式按日历天数计算。3.2工期节点及完成时间(1)开工日期:2024年1月1日(2)管道铺设完成:2024年4月30日(3)管道调试完成:2024年5月30日(4)试运行完成:2024年6月30日(5)维护工作开始:2024年7月1日3.3工期延误及处理措施如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方支付违约金;如因乙方原因导致工期延误,乙方自行承担相应责任。4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额合同价款总额为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)。4.2合同价款构成包括但不限于:材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等。4.3支付方式及时间节点(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%;(2)进度款:按工程进度分阶段支付,每个节点完成后10个工作日内支付相应比例的款项;(3)结算款:工程验收合格后30个工作日内支付剩余款项的70%;(4)质保金:合同总额的5%,工程验收合格后6个月内无质量问题退还。5.技术要求与质量标准5.1技术规范及标准本工程应符合国家有关城市燃气管道建设与维护的相关规范和标准。5.2质量要求及检验标准(1)管道材质应符合国家标准,质量合格;(2)管道安装应牢固,接口严密,无渗漏;(3)管道试压合格,运行稳定。5.3质量保证措施(1)选用合格的材料及设备;(2)施工过程中严格控制质量,加强检验;(3)建立质量管理体系,确保工程质量。8.施工组织与管理8.1施工组织架构甲方设立项目管理部,负责项目的整体管理;乙方设立项目经理部,负责施工组织与管理。8.2施工方案及施工工艺乙方应制定详细的施工方案及施工工艺,经甲方审核批准后执行。8.3施工现场管理(1)施工现场应保持整洁,有序;(2)施工现场应设置明显的安全警示标志;(3)施工现场应做好环境保护措施。8.4施工人员培训及管理乙方应确保施工人员具备相应的资质,并进行岗前培训。9.设备、材料供应与管理9.1设备、材料采购及供应乙方负责设备的采购、运输、安装,材料的采购、验收、储存。9.2设备、材料质量及验收设备、材料应符合国家相关标准,乙方应提供合格证明。9.3设备、材料储存及保管设备、材料应储存在干燥、通风、防潮的场所。9.4设备、材料损耗及赔偿因乙方原因造成的设备、材料损耗,乙方应按实际损耗价值进行赔偿。10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。10.2安全生产措施及应急预案(1)制定安全生产措施,明确责任;(2)设立安全生产管理机构,定期开展安全检查;(3)制定应急预案,应对突发事件。10.3环境保护要求及措施(1)遵守国家有关环境保护的法律法规;(2)采取有效措施,减少施工对环境的影响;(3)对施工过程中产生的固体废弃物、废水等进行处理。11.合同变更与解除11.1合同变更条件及程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。11.2合同解除条件及程序(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施;(3)经双方协商一致。11.3合同变更、解除后的处理合同变更、解除后,双方应妥善处理合同执行过程中的未了事宜。12.违约责任及争议解决12.1违约责任承担一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。12.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。12.3争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成;(2)合同约定的款项全部支付;(3)合同约定的其他终止条件。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应妥善处理合同执行过程中的未了事宜,并相互出具书面确认。14.保密条款14.1保密事项双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密,应予以保密。14.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。14.3违反保密义务的责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或双方一致同意,参与合同执行过程中的第三方机构、个人或其他实体。15.2第三方介入类型第三方介入类型包括但不限于:监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司、担保公司等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应根据合同约定和项目需求,共同选择第三方。16.2第三方合同签订第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.3第三方介入确认第三方介入后,甲乙双方应确认第三方的介入,并明确其在合同中的角色和职责。17.第三方职责与权利17.1第三方职责(1)监理单位:负责监督工程施工质量、进度和安全;(2)设计单位:负责提供设计图纸和技术指导;(3)咨询机构:负责提供专业咨询服务;(4)检测机构:负责对施工材料和设备进行检测;(5)保险公司:负责承担合同约定的保险责任;(6)担保公司:负责提供担保服务。17.2第三方权利(1)监理单位:有权对工程施工进行监督,提出整改意见;(2)设计单位:有权对施工过程中的设计变更进行审核;(3)咨询机构:有权获得合同约定的咨询服务费用;(4)检测机构:有权对施工材料和设备进行抽样检测;(5)保险公司:有权根据保险条款进行理赔;(6)担保公司:有权要求被担保方履行合同义务。18.第三方责任限额18
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年绍兴道路货运输从业资格证模拟考试题库
- 2024年版简化共同保证协议样本版B版
- 2024年度天津家居建材合同范本与建材质量监督检测规范3篇
- 2025宜阳县市政管理局对外签订合同管理制度
- 2024年度创业投资公司提前撤资退出合同3篇
- 《颈椎病的中医治疗》课件
- 2024年智慧城市建设项目入股投资合同书3篇
- 2024年施工方安全责任具体合同版B版
- 2024年厂房买卖合同附厂房装修改造条款3篇
- 2024年度员工待岗协议书确保待岗员工权益6篇
- 突发公共卫生事件应急培训课件
- 教科版四年级上册科学期末测试卷及参考答案(完整版)
- 2024年共青团团校考试入团考试题库及答案
- 第四节任务4 船舶纵倾讲解
- 沙盘模拟运营(山东联盟)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年烟台理工学院
- 生态文明智慧树知到期末考试答案章节答案2024年南开大学
- 食品营养与安全学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年信阳农林学院
- 同声传译智慧树知到期末考试答案章节答案2024年大连外国语大学
- 剑桥雅思14Test2雅思写作真题及范文解析
- 信息技术智慧树知到期末考试答案章节答案2024年烟台职业学院
- MOOC 中学化学教学设计与实践-北京师范大学 中国大学慕课答案
评论
0/150
提交评论