版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024工程延期的补充协议1本合同目录一览1.协议背景1.1工程概况1.2延期原因1.3延期影响2.延期范围2.1工程延期部分2.2延期时间2.3延期原因分析3.延期责任3.1发包人责任3.2承包人责任3.3第三方责任4.延期补偿4.1经济补偿4.2其他补偿4.3补偿方式5.工程进度调整5.1新的工程进度计划5.2进度调整方法5.3进度调整后的责任6.合同价格调整6.1价格调整原则6.2价格调整计算方法6.3价格调整后的合同总价7.工程质量保证7.1延期期间的质量要求7.2质量验收标准7.3质量保证措施8.风险分担8.1风险识别8.2风险评估8.3风险分担机制9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.其他约定12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同附件13.合同签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点14.合同附件清单14.1附件一:工程延期原因说明书14.2附件二:工程进度调整计划14.3附件三:价格调整计算依据14.4附件四:争议解决协议书第一部分:合同如下:1.协议背景1.1工程概况本工程名为“项目”,工程地点位于市区,合同工期为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。1.2延期原因a.天气原因:2024年3月至4月期间,市遭遇连续暴雨,影响施工进度。b.材料供应问题:部分原材料供应商未能按时交付材料,导致工程进度受阻。1.3延期影响工程延期将对项目进度、质量及成本造成一定程度的影响,具体如下:a.项目进度:原计划于2024年12月31日前完成的工程,现预计延期至2025年3月31日。b.工程质量:为确保工程质量,施工过程中需增加检查频次,可能导致成本增加。c.成本影响:工程延期可能导致人工费、材料费等成本增加。2.延期范围2.1工程延期部分a.土建工程:部分主体结构施工进度受到影响。b.安装工程:部分设备安装进度滞后。2.2延期时间根据双方协商,工程延期时间为60天,即从2024年5月1日起至2024年6月30日止。2.3延期原因分析经双方共同分析,工程延期原因主要包括天气原因和材料供应问题。3.延期责任3.1发包人责任a.因天气原因导致的工程延期,发包人应承担相应的责任。b.因材料供应问题导致的工程延期,发包人应承担相应的责任。3.2承包人责任a.合理安排施工进度,确保工程进度不受延期影响。b.加强现场管理,确保工程质量。3.3第三方责任如因第三方原因导致工程延期,双方应根据实际情况协商解决责任划分。4.延期补偿4.1经济补偿a.工程延期期间,按合同约定的人工费、材料费等费用。b.工程延期期间,因工程进度滞后导致的违约金。4.2其他补偿发包人应向承包人支付其他合理补偿,如交通、住宿等费用。4.3补偿方式经济补偿按合同约定的时间和方式支付。5.工程进度调整5.1新的工程进度计划双方应根据实际情况,共同制定新的工程进度计划,并报相关部门审批。5.2进度调整方法a.根据工程延期原因,合理调整施工进度。b.加强现场管理,提高施工效率。5.3进度调整后的责任a.发包人应承担因工程延期导致的额外费用。b.承包人应确保调整后的工程进度符合合同要求。6.合同价格调整6.1价格调整原则根据工程实际情况,双方协商确定价格调整原则。6.2价格调整计算方法a.根据工程延期导致的额外费用,计算价格调整金额。b.调整后的合同总价应经双方确认。6.3价格调整后的合同总价调整后的合同总价为人民币万元整。7.工程质量保证7.1延期期间的质量要求a.工程质量应符合国家相关标准和合同约定。b.延期期间,承包人应加强现场管理,确保工程质量。7.2质量验收标准a.质量验收标准按国家相关标准和合同约定执行。b.工程质量验收合格后,方可进行下一道工序施工。7.3质量保证措施a.承包人应建立健全质量保证体系。b.工程质量出现问题,承包人应立即采取措施进行整改。8.风险分担8.1风险识别双方应共同识别工程实施过程中可能出现的风险,包括但不限于自然灾害、材料价格波动、政策变动等。8.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定风险的可能性和影响程度,制定相应的风险应对措施。8.3风险分担机制a.双方应根据风险评估结果,合理分担风险责任。b.对于不可抗力因素导致的损失,双方应按照法律规定或合同约定分担。9.争议解决9.1争议解决方式a.通过友好协商解决争议。b.协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。c.仲裁裁决为最终裁决,对双方均有约束力。9.2争议解决程序a.双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。b.仲裁委员会应在收到申请后60日内组成仲裁庭。9.3争议解决期限争议解决期限为自提交申请之日起90日内。10.通知与送达10.1通知方式a.通知应以书面形式进行。b.通知可以通过快递、电子邮件或专人送达的方式进行。10.2送达地址a.双方的送达地址应在合同中明确。b.如一方地址变更,应及时通知另一方。10.3送达方式a.送达应视为在送达地址上或其指定接收人收悉时生效。b.如通过快递送达,以快递签收日期为准。11.合同生效与终止11.1合同生效条件a.双方签署并盖章。b.合同经仲裁委员会备案。11.2合同终止条件a.合同约定的工程完成。b.合同双方协商一致解除合同。c.出现合同约定的终止情形。11.3合同解除条件a.一方严重违约,另一方有权解除合同。b.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。c.合同目的不能实现。12.其他约定12.1不可抗力a.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。b.发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切措施减轻损失。12.2合同变更a.合同变更需经双方书面同意。b.变更后的合同条款作为原合同的补充。12.3合同附件a.本合同附件包括但不限于工程延期原因说明书、工程进度调整计划、价格调整计算依据、争议解决协议书等。b.附件与本合同具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署主体13.2签署日期本合同自双方签署之日起生效。13.3签署地点本合同在市区大厦签署。14.合同附件清单14.1附件一:工程延期原因说明书14.2附件二:工程进度调整计划14.3附件三:价格调整计算依据14.4附件四:争议解决协议书第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、检测方、保险方等,根据合同需要介入合同履行过程中的任何一方。15.2第三方介入范围a.工程质量监管与检测。b.工程进度监督与管理。c.合同争议调解与仲裁。d.工程成本控制与评估。e.其他合同履行过程中需要第三方专业服务的领域。16.甲乙双方引入第三方介入的程序16.1引入程序a.甲乙双方在合同中约定引入第三方的条件和程序。b.引入第三方前,甲乙双方应共同协商确定第三方的资质、能力和费用。c.引入第三方后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方权责。17.第三方的责权利17.1责任a.第三方应按照合同约定和行业标准履行职责,保证其提供的服务的质量和时效性。b.第三方对因其提供服务过程中产生的后果承担责任。17.2权利a.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。b.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其工作。17.3利益a.第三方通过提供服务获得合理报酬。b.第三方在提供服务过程中可能获得的商业机会和声誉。18.第三方的责任限额18.1限额定义第三方的责任限额是指第三方在履行合同过程中因其过失或疏忽造成损失时,对甲乙双方应承担的最高赔偿责任。18.2限额确定a.第三方的责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同约定以及行业标准等因素确定。b.甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额。18.3限额执行a.第三方在履行合同过程中如造成损失,其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。b.超过责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分a.甲乙双方应明确第三方的职责范围,避免职责交叉或遗漏。b.第三方应在其职责范围内开展工作,不得干涉甲乙双方的正常业务。19.2责任划分a.第三方对其职责范围内的工作承担责任,甲乙双方对其各自的工作承担责任。b.如第三方在履行职责过程中与甲乙双方的工作发生冲突,应通过协商解决。19.3利益划分a.第三方通过提供服务获得的利益,归第三方所有。b.甲乙双方在合同履行过程中获得的利益,归各自所有。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序a.如需变更第三方介入的合同条款,甲乙双方应共同协商一致。b.变更后的条款应作为原合同的补充部分。20.2变更通知a.甲乙双方应及时将第三方介入的变更通知对方和第三方。b.通知应以书面形式进行,并明确变更的内容和生效日期。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程延期原因说明书详细要求:说明工程延期的具体原因,包括但不限于天气、材料供应、设计变更等。附件说明:此说明书应由承包方提供,并经发包方确认。2.工程进度调整计划详细要求:包括新的工程进度时间表、关键节点、进度监控措施等。附件说明:此计划应由承包方制定,并经发包方批准。3.价格调整计算依据详细要求:详细列出价格调整的计算方法、依据的数据和计算公式。附件说明:此依据应由承包方提供,并经发包方确认。4.争议解决协议书详细要求:明确争议解决的途径、程序、期限和仲裁机构的名称。附件说明:此协议书应由甲乙双方共同签署。5.第三方资质证明文件详细要求:第三方应提供其资质证书、相关资质证明文件和业务许可。附件说明:此文件应由第三方提供,并经甲乙双方确认。6.第三方服务合同详细要求:详细规定第三方的服务内容、费用、期限和违约责任。附件说明:此合同应由甲乙双方与第三方共同签署。7.工程质量验收报告详细要求:包括工程质量检测数据、验收结论和整改要求。附件说明:此报告应由第三方提供,并经甲乙双方确认。8.工程成本控制报告详细要求:包括成本控制措施、实际成本与预算成本的对比分析。附件说明:此报告应由第三方提供,并经甲乙双方确认。9.不可抗力事件证明详细要求:证明不可抗力事件的发生及其对合同履行的影响。附件说明:此证明应由受不可抗力事件影响的一方提供。10.违约金计算明细详细要求:详细列出违约金的计算依据、金额和支付方式。附件说明:此明细应由违约方提供,并经守约方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为发包方违约:a.未按时支付工程款。b.无正当理由拒绝验收工程。c.提供的工程图纸或材料不符合合同要求。承包方违约:a.未按时完成工程。b.工程质量不符合合同要求。c.提供的材料不符合合同要求。第三方违约:a.未按时完成服务。b.服务质量不符合合同要求。c.提供的证明文件不真实。2.责任认定标准发包方违约:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约造成的损失。承包方违约:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约造成的损失。c.负责修复或返工。第三方违约:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约造成的损失。c.负责修复或提供替代服务。3.违约示例说明发包方未按时支付工程款,构成违约,应按合同约定支付违约金,并承担因违约造成的利息损失。承包方提供的工程材料不符合合同要求,导致工程质量不合格,应按合同约定支付违约金,并负责修复或返工。第三方提供的检测报告不真实,构成违约,应按合同约定支付违约金,并承担因报告不真实造成的损失。全文完。2024工程延期的补充协议2本合同目录一览1.1协议背景1.2协议目的1.3协议双方1.4协议生效日期1.5工程延期原因1.6工程延期范围1.7工程延期时间1.8工程延期责任1.9工程延期费用1.10工程延期影响1.11修改后的工程进度计划1.12修改后的工程付款计划1.13违约责任1.14争议解决1.15其他条款第一部分:合同如下:1.1协议背景1.2协议目的本协议的目的是明确原合同中因不可抗力等因素导致的工程延期,调整工程竣工时间,保障双方的合法权益,确保工程项目的顺利进行。1.3协议双方甲方:_______乙方:_______1.4协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。1.5工程延期原因因下列不可抗力因素导致工程延期:1.5.1天气原因:_______1.5.2政府行为:_______1.5.3不可预见的自然灾害:_______1.5.4其他不可抗力因素:_______1.6工程延期范围1.6.1工程施工进度延期1.6.2工程质量检验延期1.6.3工程验收延期1.7工程延期时间根据实际情况,工程延期时间为______个月。1.8工程延期责任1.8.1甲方责任:甲方应承担因工程延期导致的额外费用和责任,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。1.8.2乙方责任:乙方应按原合同约定,继续履行施工义务,确保工程延期后的施工质量和进度。第二部分:合同如下:1.9工程延期费用1.9.1额外费用:因工程延期产生的额外费用,经双方协商一致后,由甲方承担。1.9.2费用计算:额外费用的计算方法如下:(1)人工费:按实际发生的人工费用计算;(2)材料费:按实际发生的材料费用计算;(3)设备租赁费:按实际发生的设备租赁费用计算。1.10工程延期影响1.10.1甲方影响:因工程延期,甲方可能面临延误交付、增加成本等风险。1.10.2乙方影响:乙方可能面临工期延误、材料价格上涨等风险。1.11修改后的工程进度计划根据本协议,双方应共同制定并执行修改后的工程进度计划,确保工程在延期后的时间内完成。1.12修改后的工程付款计划根据本协议,双方应重新协商并签订修改后的工程付款计划,明确延期后的付款时间、金额及支付方式。1.13违约责任1.13.1甲方违约责任:若甲方未按本协议约定支付延期费用,乙方有权暂停施工并要求甲方支付违约金。1.13.2乙方违约责任:若乙方未按本协议约定履行施工义务,甲方有权要求乙方支付违约金。1.14争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。1.15其他条款本协议未尽事宜,按原合同约定执行。本协议与原合同具有同等法律效力。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______签订日期:_______年_______月_______日第二部分:合同如下:1.14争议解决1.14.1争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.14.2争议解决期限:双方应自争议发生之日起____个工作日内,通过友好协商解决争议。1.15其他条款1.15.1本协议是原合同的补充,与原合同具有同等法律效力,原合同中未约定的内容,以本协议为准。1.15.2本协议未尽事宜,按国家有关法律法规执行。1.15.3本协议一式____份,甲方执____份,乙方执____份,自双方签字盖章之日起生效。1.16协议附件本协议附件如下:1.16.1原合同文本;1.16.2工程延期原因说明;1.16.3工程延期期间的费用清单;1.16.4工程延期后的进度计划;1.16.5工程延期后的付款计划。1.17协议变更1.17.1本协议的任何变更,必须经双方书面同意,并签署书面协议。1.18协议解除1.18.1在本协议有效期内,除非双方另有约定,任何一方不得单方面解除本协议。1.19通知(1)书面形式,邮寄至对方提供的地址;(2)电子邮件形式,发送至对方提供的电子邮箱。1.20合同解除后的处理(1)乙方应立即停止施工,并确保工程现场的安全;(2)双方应协商处理剩余工程款;(3)双方应共同处理因本协议解除而产生的其他事宜。1.21法律适用本协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律。1.22最终解释权本协议的最终解释权归甲方所有。1.23协议签署甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正1.23.1第三方定义1.23.1.1第三方是指在甲乙双方签订的本合同中,除了甲乙双方之外的任何自然人、法人或者其他组织。1.23.1.2.1中介方:为甲乙双方提供中介服务的机构或个人;1.23.1.2.2监理方:对工程项目进行监督管理,确保工程质量、进度和安全的机构或个人;1.23.1.2.3设计方:负责工程设计的机构或个人;1.23.1.2.4评估方:对工程进行评估、验收的机构或个人;1.23.1.2.5投标代理方:代表甲方或乙方进行投标活动的机构或个人。1.23.2第三方介入条件1.23.2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意,并明确介入的具体事宜。1.23.2.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。1.23.3第三方责任限额1.23.3.1.1第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时约定;1.23.3.1.2若第三方责任限额未在合同中约定,则第三方责任限额为第三方注册资本的____倍。1.23.4第三方权利和义务1.23.4.1第三方的权利:1.23.4.1.1第三方有权根据本合同约定,独立行使职权,维护自身合法权益;1.23.4.1.2第三方有权要求甲乙双方按照本合同约定履行义务。1.23.4.2第三方的义务:1.23.4.2.1第三方应按照本合同约定,履行其职责,确保工程项目的顺利进行;1.23.4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方;1.23.4.2.3第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。1.23.5第三方与其他各方的划分说明1.23.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系:1.23.5.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系,第三方代理甲方或乙方履行合同中的相应义务;1.23.5.1.2第三方在履行职责过程中,其行为产生的后果由委托方承担。1.23.5.2第三方与其他各方的责任划分:1.23.5.2.1甲方与乙方之间的责任划分按照本合同约定执行;1.23.5.2.2第三方与其他各方之间的责任划分,应根据第三方的职责和本合同约定执行。1.23.6第三方介入后的合同变更1.23.6.1第三方介入后,若需对本合同进行变更,应经甲乙双方及第三方书面同意,并签订书面协议。1.23.7第三方介入后的争议解决1.23.7.1第三方介入后,若发生争议,应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年电子陶瓷材料项目融资计划书
- 高校课堂教学技术与艺术赵伶俐博士教授课件
- 工业机器人技术与应用试题库+参考答案
- 养老院老人生活娱乐活动组织人员福利待遇制度
- 贵港市港北区奇石乡寄宿制民族小学校园消防知识胡丽琼课件
- 收银入职协议书(2篇)
- 2024年版行政协议性质深度剖析版B版
- 2025年江西货运从业资格证考试题库工具箱
- 2024年版5G网络覆盖建设合同
- 《初中体育课件》课件
- GB 31247-2014电缆及光缆燃烧性能分级
- 斯伦贝谢智能完井工具介绍
- 主要农作物(粮食作物)课件
- 百词斩-定语从句课件-(;)
- 珍惜时间主题班会-做时间的主人课件
- 市政工程施工总体部署
- 护士准入申请表
- 三年级上册英语课件-Unit3 Look at me-人教(PEP) (6)(共30张PPT)
- 糖皮质激素在呼吸科的应用课件
- 合法离婚协议书(2篇)
- 2022年广东南方报业传媒集团有限公司招聘笔试题库及答案解析
评论
0/150
提交评论