2024版建筑工程总包合同甲方权利义务3篇_第1页
2024版建筑工程总包合同甲方权利义务3篇_第2页
2024版建筑工程总包合同甲方权利义务3篇_第3页
2024版建筑工程总包合同甲方权利义务3篇_第4页
2024版建筑工程总包合同甲方权利义务3篇_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程总包合同甲方权利义务本合同目录一览1.甲方权利1.1项目决策权1.2设计变更审批权1.3施工进度监督权1.4质量验收权1.5预算调整权1.6招标采购权1.7合同解除权2.甲方义务2.1项目资金按时到位2.2设计文件提供2.3施工现场协调2.4材料设备供应2.5验收标准制定2.6支付进度款2.7项目变更处理2.8施工安全保障3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资4.设计变更4.1变更程序4.2变更费用4.3变更期限4.4变更责任5.施工进度5.1进度计划5.2进度控制5.3迟工处理5.4紧急工程6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量事故处理6.4质量保证期7.材料设备7.1材料设备采购7.2材料设备质量7.3材料设备检验7.4材料设备保管8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款争议解决9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效范围13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数14.3合同修改14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条甲方权利1.1项目决策权甲方有权对项目进行决策,包括但不限于项目规模、功能定位、建设标准等。1.2设计变更审批权甲方有权对设计变更进行审批,包括但不限于设计方案的调整、施工图修改等。1.3施工进度监督权甲方有权监督施工进度,确保工程按计划进行。1.4质量验收权甲方有权对施工质量进行验收,确保工程质量符合合同约定和设计要求。1.5预算调整权甲方有权根据实际情况调整项目预算,确保项目资金合理使用。1.6招标采购权甲方有权对工程所需材料、设备等进行招标采购,选择合适的供应商。1.7合同解除权甲方有权在合同约定的条件下,解除合同并追究违约责任。第二条甲方义务2.1项目资金按时到位甲方应确保项目资金按时到位,为工程顺利实施提供保障。2.2设计文件提供甲方应在合同约定的期限内,提供完整的设计文件,确保施工顺利进行。2.3施工现场协调甲方应协调施工现场各方面关系,确保施工环境良好。2.4材料设备供应甲方应按照合同约定,及时供应施工所需材料、设备,保证施工进度。2.5验收标准制定甲方应制定合理的验收标准,确保工程质量得到有效控制。2.6支付进度款甲方应按照合同约定,按期支付工程进度款,保障施工单位的资金需求。2.7项目变更处理甲方应按照合同约定,及时处理项目变更事宜,确保工程顺利进行。2.8施工安全保障甲方应采取有效措施,确保施工现场安全,防止安全事故发生。第三条项目概述3.1项目名称项目名称为:[项目名称]。3.2项目地点项目地点位于:[项目地址]。3.3项目规模项目规模为:[项目规模]。3.4项目总投资项目总投资为:[总投资金额]元。第四条设计变更4.1变更程序(1)施工单位提出设计变更申请;(2)甲方组织专家进行评审;(3)经评审通过的设计变更,由甲方书面通知施工单位;(4)施工单位按照变更后的设计进行施工。4.2变更费用设计变更产生的费用,由变更责任方承担。4.3变更期限设计变更应在合同约定的期限内完成。4.4变更责任因设计变更导致的质量问题、进度延误等责任,由变更责任方承担。第五条施工进度5.1进度计划施工单位应按照合同约定的进度计划进行施工。5.2进度控制甲方有权对施工进度进行控制,确保工程按计划完成。5.3迟工处理因施工单位原因导致工程进度延误,施工单位应承担相应责任。5.4紧急工程如遇紧急工程,甲方有权要求施工单位优先完成,并按实际完成情况支付费用。第六条质量控制6.1质量标准工程质量应符合国家有关标准、规范和合同约定。6.2质量检查施工单位应定期进行质量检查,确保工程质量符合要求。6.3质量事故处理发生质量事故,施工单位应及时上报甲方,并采取有效措施进行处理。6.4质量保证期工程竣工验收合格后,质量保证期为[保证期时间]。第七条材料设备7.1材料设备采购甲方有权对工程所需材料、设备进行招标采购,选择合适的供应商。7.2材料设备质量施工单位应确保所使用的材料、设备质量符合合同约定和设计要求。7.3材料设备检验施工单位应按照合同约定,对材料、设备进行检验,确保质量合格。7.4材料设备保管施工单位应妥善保管材料、设备,防止损坏和浪费。第八条付款方式8.1付款比例(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总价5%的预付款;(2)主体结构封顶后,支付合同总价30%的进度款;(3)工程竣工验收合格并取得相关证书后,支付合同总价50%的竣工款;(4)缺陷责任期满后,支付合同总价15%的缺陷责任金;(5)最终结算完成后,支付剩余5%的尾款。8.2付款时间各节点付款时间应不晚于约定的付款期限,具体日期由双方另行约定。8.3付款条件付款条件包括但不限于工程进度、质量验收、变更事项处理等。8.4付款争议解决如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条合同解除9.1解除条件(1)一方严重违约,经催告后仍未纠正;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)一方违反合同约定,严重损害对方利益;(4)合同约定的其他解除条件。9.2解除程序(1)一方提出解除合同书面通知;(2)另一方收到通知后,应在7个工作日内给予书面回复;(3)双方达成一致解除合同;(4)解除合同后,处理善后事宜。9.3解除责任因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的违约责任。第十条违约责任10.1违约情形(1)一方未按合同约定履行付款义务;(2)一方未按合同约定履行施工、设计、监理等职责;(3)一方未按合同约定提供材料、设备;(4)一方未按合同约定处理设计变更、施工进度等问题。10.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)承担其他违约责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失和合同约定进行计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构仲裁机构或人民法院由双方协商确定,或由合同中约定的机构负责。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十二条合同生效12.1生效条件合同自双方签字盖章之日起生效,并在合同约定的有效期内履行。12.2生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日。12.3生效范围合同生效后,对双方具有法律约束力,适用于合同约定的项目范围。第十三条合同终止13.1终止条件(1)合同约定的终止条件成就;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。13.2终止程序(1)一方提出合同终止书面通知;(2)另一方收到通知后,应在7个工作日内给予书面回复;(3)双方达成一致终止合同;(4)终止合同后,处理善后事宜。13.3终止后果第十四条其他约定14.1合同附件合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。14.2合同份数合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。14.3合同修改合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.4合同附件效力合同附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,根据甲乙双方约定或法律、行政法规规定,参与合同履行、监督合同履行或提供专业服务的独立主体,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、评估机构、招标代理机构、造价咨询机构等。第二条第三方介入的适用范围(1)合同约定需要第三方参与的项目管理、质量控制、进度监督等;(2)合同履行过程中,因特殊情况需要引入第三方进行调解、仲裁或诉讼;(3)合同履行过程中,因合同争议需要第三方提供专业意见或协助;(4)法律、行政法规规定或双方约定的其他情况。第三条第三方责任限额(1)第三方责任限额应与第三方提供的专业服务性质、范围、难度及风险相匹配;(2)第三方责任限额应由甲乙双方在合同中约定,或由第三方在提供服务前与甲乙双方协商确定;(3)第三方责任限额应包含第三方在合同履行过程中可能产生的直接经济损失、间接经济损失及第三方自身损失。第四条第三方责权利4.1第三方权利:(1)根据合同约定或法律、行政法规规定,享有相应的知情权、参与权、监督权、建议权等;(2)在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(3)有权根据合同约定或法律规定,对甲乙双方的违约行为提出纠正意见或采取必要措施。4.2第三方义务:(1)按照合同约定或法律规定,履行相应的职责,提供专业服务;(2)确保提供的服务符合相关标准、规范和要求;(3)保守甲乙双方的商业秘密和隐私。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:(1)第三方接受甲方的委托,协助甲方履行合同;(2)第三方对甲方负责,甲方对第三方提供的服务进行监督和考核。5.2第三方与乙方的关系:(1)第三方接受乙方的委托,协助乙方履行合同;(2)第三方对乙方负责,乙方对第三方提供的服务进行监督和考核。5.3第三方与合同其他相关方的关系:(1)第三方在合同履行过程中,与其他相关方(如供应商、施工单位等)无直接合同关系,但需按照合同约定或法律规定,与其他相关方进行沟通和协调;(2)第三方与其他相关方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的事宜达成一致,并签订补充协议;6.2第三方介入后,甲乙双方应按照补充协议约定,向第三方提供必要的信息和资料;6.3第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合第三方工作,确保合同履行。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除,应按照合同约定或法律规定进行;7.2第三方介入的变更和解除,需经甲乙双方同意,并通知第三方;7.3第三方介入的变更和解除,不影响合同其他条款的效力。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用,由甲乙双方根据合同约定或法律规定承担;8.2第三方介入的费用,应在合同中明确约定或由甲乙双方在补充协议中约定;8.3第三方介入的费用,如发生争议,可按照合同约定或法律规定解决。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私;9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的法律适用和争议解决10.1第三方介入的法律适用,应按照合同约定或法律规定进行;10.2第三方介入的争议解决,应按照合同约定或法律规定进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同协议书详细要求:包括甲乙双方的基本信息、项目名称、合同金额、签订日期等。说明:合同协议书是合同的核心文件,明确了双方的权利义务。2.附件二:设计文件详细要求:包括设计方案、施工图纸、技术规范等。说明:设计文件是施工的依据,需确保其完整性和准确性。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,需确保其可行性和有效性。4.附件四:材料设备清单详细要求:包括材料、设备的名称、规格、数量、质量要求等。说明:材料设备清单是施工过程中所需物资的清单,需确保其完整性和准确性。5.附件五:工程进度计划详细要求:包括各阶段施工的时间节点、施工内容等。说明:工程进度计划是施工进度的依据,需确保其合理性和可行性。6.附件六:质量验收标准详细要求:包括质量检查的项目、标准、方法等。说明:质量验收标准是工程质量控制的依据,需确保其科学性和严谨性。7.附件七:安全生产责任书详细要求:包括安全生产目标、责任分工、安全措施等。说明:安全生产责任书是安全生产的承诺文件,需确保其严肃性和执行力。8.附件八:付款进度表详细要求:包括付款时间、付款金额、付款条件等。说明:付款进度表是付款安排的依据,需确保其合理性和准确性。9.附件九:合同变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明:合同变更记录是合同履行过程中变更事项的记录,需确保其完整性和准确性。10.附件十:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据,需确保其合理性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定支付工程进度款;违约方未按合同约定提供设计文件、材料设备;违约方未按合同约定完成施工任务;违约方未按合同约定保证工程质量;违约方未按合同约定履行安全生产责任。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等;违约金数额根据违约行为对合同履行的影响程度确定;损失赔偿包括直接经济损失和间接经济损失;违约方应承担因违约行为导致的合同解除责任。3.示例说明:示例一:甲方未按合同约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例二:乙方未按合同约定提供合格的材料设备,甲方有权要求乙方更换材料设备,并承担更换费用。示例三:施工过程中发生安全事故,乙方未按合同约定履行安全生产责任,甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2024版建筑工程总包合同甲方权利义务1本合同目录一览1.甲方权利1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程1.2甲方有权对工程进度、质量进行监督检查1.3甲方有权对乙方违反合同的行为进行纠正和处罚1.4甲方有权要求乙方进行工程变更1.5甲方有权对工程款进行支付和结算1.6甲方有权要求乙方提供工程资料和报告1.7甲方有权要求乙方进行工程保修1.8甲方有权要求乙方提供工程验收报告1.9甲方有权要求乙方提供工程保修承诺1.10甲方有权要求乙方对工程进行整改1.11甲方有权要求乙方对工程进行维修1.12甲方有权要求乙方提供工程验收证书1.13甲方有权要求乙方提供工程竣工验收报告1.14甲方有权要求乙方提供工程保修证书2.甲方义务2.1甲方应按照合同约定的时间、质量、标准支付工程款2.2甲方应提供工程图纸、技术资料等必要的文件和条件2.3甲方应配合乙方进行工程设计和施工2.4甲方应负责工程现场的管理和协调工作2.5甲方应负责工程项目的审批和验收工作2.6甲方应负责工程项目的安全和环保工作2.7甲方应负责工程项目的竣工验收工作2.8甲方应负责工程项目的保修工作2.9甲方应负责工程项目的维修工作2.10甲方应负责工程项目的验收证书工作2.11甲方应负责工程项目的竣工验收报告工作2.12甲方应负责工程项目的保修证书工作2.13甲方应负责工程项目的保修承诺工作2.14甲方应负责工程项目的整改工作第一部分:合同如下:1.甲方权利1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程,包括但不限于土建、安装、装饰等所有施工内容。1.2甲方有权定期对工程进度进行审查,确保乙方按照合同规定的进度计划推进工程,并在必要时要求乙方提供工程进度报告。1.3甲方有权对工程质量进行检查,包括材料检验、施工工艺检查、隐蔽工程验收等,确保工程质量符合国家及行业标准。1.4甲方有权对乙方违反合同的行为进行纠正,包括但不限于停工整改、罚款等,并要求乙方立即采取措施予以整改。1.5甲方有权根据工程实际情况和合同约定,对工程设计进行必要的变更,并要求乙方在规定时间内完成变更后的设计工作。1.6甲方有权对工程款进行支付和结算,包括但不限于进度款支付、结算款支付等,并有权根据合同约定调整付款方式和期限。1.7甲方有权要求乙方提供工程资料和报告,包括但不限于施工记录、检验报告、工程验收报告等,以便甲方对工程进行全面了解。1.8甲方有权要求乙方进行工程保修,确保工程在保修期内出现质量问题能够得到及时处理。1.9甲方有权要求乙方提供工程验收报告,包括但不限于分项工程验收报告、单位工程验收报告等,以便甲方对工程进行验收。1.10甲方有权要求乙方提供工程保修承诺,确保乙方在保修期内对工程质量负责。1.11甲方有权要求乙方对工程进行整改,包括但不限于对质量问题进行修复、对施工缺陷进行纠正等。1.12甲方有权要求乙方对工程进行维修,确保工程在使用过程中出现故障能够得到及时修复。1.13甲方有权要求乙方提供工程验收证书,证明工程已按照合同约定完成并达到验收标准。1.14甲方有权要求乙方提供工程竣工验收报告,详细记录工程验收的过程和结果。2.甲方义务2.1甲方应按照合同约定的时间、质量、标准支付工程款,确保乙方能够正常开展施工工作。2.2甲方应提供工程图纸、技术资料等必要的文件和条件,确保乙方能够顺利开展工程设计工作。2.3甲方应配合乙方进行工程设计和施工,包括但不限于提供施工场地、协调相关部门等。2.4甲方应负责工程现场的管理和协调工作,确保工程现场的安全、文明施工。2.5甲方应负责工程项目的审批和验收工作,确保工程符合相关法律法规和标准要求。2.6甲方应负责工程项目的安全和环保工作,确保工程在施工过程中不发生安全事故和环境污染。2.7甲方应负责工程项目的竣工验收工作,组织相关专家对工程进行验收,并签署验收意见。2.8甲方应负责工程项目的保修工作,确保在保修期内工程出现质量问题能够得到及时处理。2.9甲方应负责工程项目的维修工作,确保工程在使用过程中出现故障能够得到及时修复。2.10甲方应负责工程项目的验收证书工作,为乙方提供验收证书,证明工程已通过验收。2.12甲方应负责工程项目的保修证书工作,为乙方提供保修证书,证明工程已进入保修期。2.13甲方应负责工程项目的保修承诺工作,确保乙方在保修期内对工程质量负责。2.14甲方应负责工程项目的整改工作,对乙方在施工过程中出现的问题进行整改,确保工程质量和进度。8.甲方权利8.1甲方有权对乙方的施工人员进行资质审查,确保其具备相应的施工能力和资格。8.2甲方有权要求乙方对施工过程中出现的质量问题进行整改,直至符合合同约定标准。8.3甲方有权要求乙方对施工过程中的安全事故进行及时处理,并承担相应的责任。8.4甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家和地方的相关法律法规,确保工程合法合规。8.5甲方有权要求乙方对施工现场进行合理规划和管理,确保施工不影响周边环境和居民生活。8.6甲方有权要求乙方在施工过程中采取有效措施,防止工程对周边环境造成污染。8.7甲方有权要求乙方在施工过程中保护历史文化遗产和地下管线等设施。8.8甲方有权要求乙方对施工现场的临时设施进行合理设置和维护。9.甲方义务9.1甲方应按时提供施工图纸和技术文件,确保乙方能够及时开展施工工作。9.2甲方应按照合同约定,为乙方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、临时设施等。9.3甲方应按照合同约定,配合乙方进行材料采购和设备租赁等工作。9.4甲方应按时支付工程款,不得无故拖延或扣减乙方应得的款项。9.5甲方应负责协调与工程相关的政府审批、土地使用、环境保护等事宜。9.6甲方应负责与工程相关的合同纠纷调解工作,确保合同履行顺利。9.7甲方应负责对工程进行定期检查,确保工程质量符合合同要求。9.8甲方应负责组织工程验收工作,并在验收合格后办理相关手续。10.甲方权利10.1甲方有权要求乙方在工程完工后进行试运行,确保工程能够正常投入使用。10.2甲方有权要求乙方提供工程试运行报告,详细记录试运行的过程和结果。10.3甲方有权要求乙方在试运行期间对发现的问题进行整改。10.4甲方有权要求乙方在工程保修期内对出现的质量问题进行修复。10.5甲方有权要求乙方在工程保修期内提供必要的维修服务。10.6甲方有权要求乙方对工程进行定期维护,确保工程长期稳定运行。10.7甲方有权要求乙方在工程保修期满后,提供工程维护服务方案。11.甲方义务11.1甲方应按照合同约定,在工程保修期内承担工程质量责任。11.2甲方应负责组织工程验收委员会,对工程进行验收。11.3甲方应负责对工程进行维护和保养,确保工程处于良好状态。11.4甲方应负责在工程保修期内对乙方提供的技术支持和服务。11.5甲方应负责对工程进行日常管理,确保工程安全运行。11.6甲方应负责对工程进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。11.7甲方应负责对工程进行环保检查,确保工程符合环保要求。12.甲方权利12.1甲方有权要求乙方在工程合同执行过程中,遵守合同约定的条款和条件。12.2甲方有权要求乙方在工程合同执行过程中,及时报告工程进展情况和遇到的问题。12.4甲方有权要求乙方在工程合同执行过程中,确保施工安全。12.5甲方有权要求乙方在工程合同执行过程中,遵守职业道德和行业规范。13.甲方义务13.1甲方应按照合同约定,对乙方在工程合同执行过程中提供的施工资料进行审核。13.2甲方应按照合同约定,对乙方在工程合同执行过程中提出的合理要求给予支持。13.3甲方应按照合同约定,对乙方在工程合同执行过程中遇到的困难给予帮助。13.4甲方应按照合同约定,对乙方在工程合同执行过程中提出的合理意见给予考虑。13.5甲方应按照合同约定,对乙方在工程合同执行过程中提出的合理建议给予采纳。14.甲方权利14.1甲方有权在合同约定的范围内,对乙方的工作进行监督和检查。14.2甲方有权在合同约定的范围内,对乙方的工作提出改进建议。14.3甲方有权在合同约定的范围内,对乙方的工作进行评价。14.4甲方有权在合同约定的范围内,对乙方的工作进行奖励或处罚。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1第三方是指在甲乙双方合同执行过程中,提供专业服务或进行监督、调解、评估等活动的独立第三方机构或个人。1.2第三方可以是工程监理单位、审计机构、法律顾问、仲裁机构等。2.第三方的介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、合同履行监督、争议调解、工程验收等。3.第三方的责任限额3.1第三方在执行职责过程中,因自身过错导致的损失,其责任限额由合同双方与第三方协商确定,并在合同中明确。3.2第三方的责任限额应与第三方的专业能力、经验及市场收费标准相匹配。4.第三方介入的流程4.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并由甲方或乙方提出书面申请。4.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务及责任限额。4.3第三方在介入过程中,应严格按照合同约定执行职责。5.第三方与甲乙双方的关系5.1第三方作为独立第三方机构或个人,与甲乙双方均无直接合同关系。5.2第三方在执行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。5.3第三方的职责范围、权利义务等应明确界定,避免与甲乙双方的权利义务发生冲突。6.第三方介入后的额外条款6.1.1第三方的介入不改变甲乙双方的权利义务关系。6.1.2第三方的介入费用由甲乙双方协商分摊,或由合同中明确约定。6.1.3第三方在介入过程中,如因自身原因导致损失,甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。7.第三方的权利7.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的文件和资料,以便其履行职责。7.2第三方有权对甲乙双方的工作进行监督检查,并提出改进建议。7.3第三方有权要求甲乙双方在规定时间内完成相关工作。8.第三方的义务8.1第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行职责。8.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。8.3第三方应按时提交工作成果,包括但不限于报告、建议、评估等。9.第三方与其他各方的划分说明9.1第三方与甲乙双方在合同执行过程中,各自履行相应的职责,不得相互干涉。9.2第三方在介入过程中,应尊重甲乙双方的意见和决定。9.3第三方与其他相关方(如供应商、承包商等)的沟通和协调,由甲乙双方负责。10.第三方介入后的争议解决10.1甲乙双方与第三方在合同执行过程中发生争议,应通过协商解决。10.2如协商不成,甲乙双方可按照合同约定的争议解决方式处理。11.第三方介入后的合同终止11.1第三方介入期间,如合同因故终止,甲乙双方应与第三方协商确定终止事宜。11.2第三方在介入期间完成的工作成果,甲乙双方有权按照合同约定予以认可和使用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸及技术文件详细要求:图纸应包括施工图、设计说明书、材料清单等,符合国家及行业标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,需确保其准确性和完整性。2.工程量清单及报价单详细要求:清单应详细列出工程量、材料价格、人工费用等,报价单应明确总报价及支付方式。说明:清单及报价单是工程款支付的基础,需确保其准确无误。3.工程进度计划详细要求:计划应包括施工进度、节点时间、关键线路等,确保工程按时完成。说明:进度计划是施工管理的重要工具,需确保其实施可行性。4.工程质量标准及验收规范详细要求:标准应包括施工质量要求、验收流程、检验方法等,确保工程质量符合合同要求。说明:质量标准是工程验收的依据,需确保其科学性和合理性。5.工程合同详细要求:合同应包括甲乙双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等,确保合同合法有效。说明:合同是双方合作的基石,需确保其内容全面、条款清晰。6.工程验收报告详细要求:报告应包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等,确保工程符合验收标准。说明:验收报告是工程验收的证明,需确保其真实性和完整性。7.工程保修证书详细要求:证书应包括保修范围、期限、联系方式等,确保保修工作的顺利进行。说明:保修证书是工程保修的依据,需确保其有效性和可操作性。8.工程变更通知详细要求:通知应包括变更原因、内容、影响、费用等,确保变更的合理性和可执行性。说明:工程变更通知是变更管理的重要文件,需确保其及时性和准确性。9.工程款支付凭证详细要求:凭证应包括支付时间、金额、用途等,确保工程款支付的合法性和合规性。说明:支付凭证是工程款支付的证据,需确保其真实性和完整性。10.工程事故报告详细要求:报告应包括事故时间、地点、原因、损失、处理措施等,确保事故处理的及时性和有效性。说明:事故报告是事故处理的重要依据,需确保其真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定:乙方应承担工期延误的责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方延误工期10天,应支付每天合同总价1%的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方施工质量不符合标准,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用由乙方承担。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方未按约定支付工程款,应支付每天合同总价0.5%的违约金。4.甲方未按时提供施工图纸及技术文件责任认定:甲方应承担延误施工的责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方延误提供图纸及技术文件,应支付每天合同总价0.5%的违约金。5.第三方在介入过程中出现失误责任认定:第三方应承担因自身失误导致的损失,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若第三方在工程质量监督过程中出现失误,导致工程受损,应赔偿甲方损失。6.任何一方未履行合同约定的保密义务责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。示例:若甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方赔偿损失。全文完。2024版建筑工程总包合同甲方权利义务2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同期限2.甲方权利2.1项目决策权2.2项目监督权2.3项目验收权2.4项目变更权3.甲方义务3.1提供项目资料3.2付款义务3.3项目协调义务3.4工程进度要求4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目结构5.工程设计5.1设计要求5.2设计变更5.3设计费用6.工程施工6.1施工进度6.2施工质量6.3施工安全6.4施工变更7.材料采购7.1材料供应7.2材料质量7.3材料价格8.工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准9.工程结算9.1结算依据9.2结算程序9.3结算争议解决10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确甲方与乙方在2024版建筑工程总包项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。1.3合同期限1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并办理完毕移交手续之日起终止。2.甲方权利2.1项目决策权2.1.1甲方有权对项目进行决策,包括但不限于设计变更、施工方案调整等。2.2项目监督权2.2.1甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。2.3项目验收权2.3.1甲方有权对工程进行验收,包括但不限于分项验收、竣工验收等。2.4项目变更权2.4.1甲方有权根据项目实际情况,对合同内容进行合理变更。3.甲方义务3.1提供项目资料3.1.1甲方应向乙方提供项目所需的相关资料,包括但不限于设计图纸、工程量清单等。3.2付款义务3.2.1甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和结算款。3.3项目协调义务3.3.1甲方应协调解决项目施工过程中遇到的问题,确保项目顺利进行。3.4工程进度要求3.4.1甲方应按照合同约定的时间要求,完成工程进度款的支付。4.项目概况4.1项目名称4.1.1本项目名称为:建筑工程。4.2项目地点4.2.1本项目地点位于:市区街道号。4.3项目规模4.3.1本项目总建筑面积为:平方米。4.4项目结构4.4.1本项目为结构。5.工程设计5.1设计要求5.1.1乙方应根据甲方提供的设计图纸和工程量清单,进行施工设计。5.2设计变更5.2.1任何设计变更均需经甲方同意,并书面通知乙方。5.3设计费用5.3.1设计费用由乙方承担,具体费用以合同附件为准。6.工程施工6.1施工进度6.1.1乙方应按照合同约定的施工进度进行施工。6.2施工质量6.2.1乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。6.3施工安全6.3.1乙方应严格执行施工安全规定,确保施工安全。6.4施工变更6.4.1施工过程中如需进行变更,乙方应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可进行。7.材料采购7.1材料供应7.1.1乙方应按照合同约定,提供符合质量要求的材料。7.2材料质量7.2.1乙方提供的材料应经过甲方验收,符合质量要求。7.3材料价格7.3.1材料价格以合同附件为准,如市场价格上涨,乙方应承担相应风险。8.工程验收8.1验收条件8.1.1工程施工完毕,乙方已按照合同约定完成自检和试运行。8.1.2甲方已收到乙方提交的验收申请及相关资料。8.2验收程序8.2.1乙方应提前通知甲方进行验收。8.2.2甲方应在接到通知后的五个工作日内组织验收。8.2.3验收时应邀请相关专家和有关部门参加。8.3验收标准8.3.1验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。8.3.2甲方有权对工程质量、安全、环保等方面进行验收。9.工程结算9.1结算依据9.1.1结算依据包括但不限于合同、设计变更、工程量清单、材料价格等。9.2结算程序9.2.1乙方应在工程竣工验收合格后,向甲方提交结算报告。9.2.2甲方应在收到结算报告后的三十日内完成审核。9.2.3双方协商一致后,甲方应在十个工作日内支付结算款。9.3结算争议解决9.3.1如结算过程中发生争议,双方应友好协商解决。9.3.2协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.违约责任10.1违约行为10.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供材料。10.1.2甲方未按合同约定支付款项。10.1.3任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定。11.合同解除11.1解除条件11.1.1任何一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2解除合同后,双方应尽快进行工程移交和结算。11.3解除后果11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定承担相应的责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议应通过友好协商解决。12.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构由双方协商确定,或由合同签订地仲裁委员会指定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。14.其他约定14.1通知方式14.1.1通知应以书面形式进行,通过合同约定的地址或双方协商的其他方式发送。14.2合同附件14.2.1合同附件包括但不限于工程量清单、材料价格表、设计变更单等。14.3合同解释权14.3.1本合同以中文文本为准,如合同各文本存在不一致之处,以中文文本为准。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中,根据本合同约定,由甲方或乙方邀请或引入,参与合同项目实施、管理、监督或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织。2.第三方介入情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:2.1.1提供设计、咨询、监理等技术服务。2.1.2承担材料供应、设备租赁等商务服务。2.1.3进行工程检测、验收等质量监管服务。2.1.4其他经甲乙双方同意的第三方服务。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质和风险进行评估,并在合同中明确约定。3.2第三方的责任限额包括但不限于:3.2.1第三方因自身原因造成的损失。3.2.2第三方违反合同约定造成的损失。3.2.3第三方提供的材料或设备不符合合同要求造成的损失。4.第三方责权利4.1第三方权利:4.1.1按照合同约定提供专业服务。4.1.2获得合同约定的报酬。4.1.3在其职责范围内独立开展工作。4.2第三方义务:4.2.1按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。4.2.2保护甲方和乙方的商业秘密。4.2.3遵守国家法律法规和行业规范。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方应向甲方报告工作进展和问题。5.1.2第三方应配合甲方对项目的监督

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论