版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误索赔合同范例第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工期延误索赔事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________________________
2.工程地点:_________________________
3.工程规模:_________________________
4.工程合同总价:_________________________
5.工程合同工期:_________________________
二、工期延误索赔条件
1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因甲方原因导致工期延误,乙方有权向甲方提出索赔。
2.乙方提出索赔前,应向甲方提供以下材料:
(1)工期延误原因证明材料;
(2)工期延误对工程进度、质量、成本等方面的影响评估报告;
(3)相关合同、协议、会议纪要等证明材料。
三、工期延误索赔金额及计算方法
1.乙方提出索赔后,甲方应在收到索赔材料之日起____个工作日内予以审核。
2.甲方审核通过后,根据以下公式计算索赔金额:
索赔金额=工期延误天数×工程合同日进度款÷工程合同工期
3.如乙方因工期延误导致工程进度滞后,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、争议解决
1.甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本合同的解释权归甲方所有。
五、其他
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。
3.附件:
(1)工程合同;
(2)工程进度款支付凭证;
(3)工期延误原因证明材料;
(4)工期延误对工程进度、质量、成本等方面的影响评估报告;
(5)相关合同、协议、会议纪要等证明材料。
甲方(盖章):__________________________
乙方(盖章):__________________________
代表人(签字):__________________________
代表人(签字):__________________________
签订日期:__________________________
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)为工程项目的投资方,乙方(以下简称“乙方”)为工程项目的承包方,丙方(以下简称“丙方”)为工程项目的监理方。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工期延误索赔事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________________________
2.工程地点:_________________________
3.工程规模:_________________________
4.工程合同总价:_________________________
5.工程合同工期:_________________________
二、丙方责任与权利
1.丙方负责对工程项目的施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和成本控制。
2.丙方有权对乙方的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等进行审查,并提出修改意见。
3.丙方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,并确保整改措施落实到位。
4.丙方有权对乙方的工期延误进行记录和评估,并向甲方提供书面报告。
三、乙方责任与权利
1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因自身原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。
2.乙方有权因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任因素导致工期延误时,向甲方提出索赔。
3.乙方有权要求甲方支付因工期延误而产生的合理费用。
四、甲方权益与权利
1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程,并对乙方进行监督和检查。
2.甲方有权要求丙方对乙方的施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和成本控制。
3.甲方有权要求乙方对工期延误进行整改,并要求乙方承担相应的违约责任。
4.甲方有权要求丙方对工期延误进行评估,并根据评估结果调整工程进度和成本。
五、违约责任与限制条款
1.如乙方因自身原因导致工期延误,应向甲方支付每日延误金额的_____%作为违约金。
2.如乙方未在规定时间内完成整改,甲方有权暂停支付工程进度款,直至整改完毕。
3.如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担全部违约责任。
4.乙方在施工过程中不得损害甲方利益,否则应承担相应责任。
六、争议解决
1.甲方与乙方、丙方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本合同的解释权归甲方所有。
七、其他
1.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜,可由三方另行协商解决。
八、第三方介入的意义和目的
1.丙方的介入,旨在确保工程项目的质量、进度和成本得到有效控制,保障甲方的权益。
2.丙方的监理工作,有助于及时发现和解决问题,降低工期延误的风险。
九、甲方为主导的目的和意义
1.甲方作为投资方,对工程项目的质量和进度负有最终责任,因此甲方权益为主导。
2.甲方通过主导合同条款,确保乙方按照合同约定完成工程,维护自身利益。
3.甲方通过加强对丙方的监督和指导,提高工程项目的整体管理水平。
附件:
(1)工程合同;
(2)工程进度款支付凭证;
(3)工期延误原因证明材料;
(4)工期延误对工程进度、质量、成本等方面的影响评估报告;
(5)相关合同、协议、会议纪要等证明材料。
甲方(盖章):__________________________
乙方(盖章):__________________________
丙方(盖章):__________________________
代表人(签字):__________________________
代表人(签字):__________________________
代表人(签字):__________________________
签订日期:__________________________
第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)为工程项目的业主方,乙方(以下简称“乙方”)为工程项目的施工方,丙方(以下简称“丙方”)为工程项目的咨询方。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工期延误索赔事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________________________
2.工程地点:_________________________
3.工程规模:_________________________
4.工程合同总价:_________________________
5.工程合同工期:_________________________
二、丙方责任与权利
1.丙方负责对工程项目的施工进行专业咨询,提供技术支持和建议。
2.丙方有权要求乙方提供施工进度、质量、成本等方面的详细报告。
3.丙方有权对乙方的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等进行评估,并提出改进建议。
4.丙方有权对乙方的工期延误进行评估,并协助乙方制定应对措施。
三、乙方责任与权利
1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因甲方原因导致工期延误,乙方有权向甲方提出索赔。
2.乙方有权因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任因素导致工期延误时,向甲方提出索赔。
3.乙方有权要求甲方支付因工期延误而产生的合理费用,包括但不限于人工、材料、机械等成本。
4.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源,确保工程顺利进行。
四、甲方责任与权利
1.甲方应按照合同约定的时间节点提供工程图纸、技术规范、施工条件等。
2.甲方有权要求乙方按照合同要求进行施工,并对施工质量进行监督。
3.甲方有权要求乙方对工期延误进行整改,并承担相应的责任。
4.甲方有权在乙方提出索赔后,对索赔理由和金额进行审核。
五、违约责任与限制条款
1.如甲方未按合同约定提供施工图纸和条件,导致工期延误,甲方应向乙方支付每日延误金额的_____%作为违约金。
2.如甲方未在规定时间内对乙方的索赔进行审核,乙方有权自行采取措施,并要求甲方承担相应费用。
3.如甲方未履行合同约定的付款义务,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
4.乙方在施工过程中不得擅自变更施工方案,否则甲方有权要求乙方承担相应责任。
六、争议解决
1.甲方与乙方、丙方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本合同的解释权归乙方所有。
七、其他
1.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜,可由三方另行协商解决。
八、乙方为主导的目的和意义
1.乙方作为施工方,对工程进度和质量负有直接责任,因此乙方权益为主导。
2.乙方通过主导合同条款,确保自身在工期延误时的索赔权益得到保障。
3.乙方通过加强对丙方的咨询工作,提高施工效率和工程质量。
九、弱化甲方为主导的意义和目的
1.甲方作为业主方,主要责任在于提供必要的施工条件和资源,而非主导施工过程。
2.甲方通过弱化自身的主导地位,有助于提高施工效率,减少不必要的行政干预。
3.甲方通过尊重乙方的施工自主权,促进双方的合作关系,共同确保工程项目的顺利完成。
附件:
(1)工程合同;
(2)工程进度款支付凭证;
(3)工期延误原因证明材料;
(4)工期延误对工程进度、质量、成本等方面的影响评估报告;
(5)相关合同、协议、会议纪要等证明材料。
甲方(盖章):______________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度通信设备融资租赁担保合同范本2篇
- 2024年度水产养殖专用种苗委托培育及供应合同3篇
- 国防工程桩基机械施工合同
- 医院医疗器械捐赠合同样本
- 医疗美容经销商协议
- 建筑设备租赁施工合同
- 农村林地租赁合同:林业观光旅游
- 水利枢纽除险加固招投标方案
- 2024版VOC在线监测与运维保障技术服务合同3篇
- 商业步行街隔离墙分包施工合同
- 《儿童性教育》课件
- 【甲硝唑注射液工艺设计10000字】
- 中医思维在临床中的应用护理课件
- 年会拜年祝福视频脚本
- 上海交通大学2003年481物理化学考研真题
- 2024年内蒙古包头能源公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年内蒙古包钢集团公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 小学五年级科学上册全册教案(湘教版)
- 公司财务预算报告
- 《斯蒂芬·库里》课件
- 新视野大学英语(第四版)读写教程1(思政智慧版)课件 Unit 5 Friendship across border and gender
评论
0/150
提交评论