消防工程劳务分包协议书样式

消防工程劳务分包协议书样式合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包协议的组成与生效条件第二章双方的权利与义务2.1分包方的权利与义务2.2总包方的权利与义务第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准与程序第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误的责任与处理第五章工程费用与支付5.1工程总价与支付方式5.2工程进度款的支付5.3工程变更与调整第六章劳务人员与管理6.1劳务人员的要求与配置6.2劳务人员的管理与培训第七章安全生产与环保7.1安全生产责任与要求7.2环保措施与要求第八章违约责任与争议解决8.1违约行为与责任8.2争议解决的方式与程序第九章保密条款9.1保密信息的范围与保护9.2保密信息的泄露与处理第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与责任10.3合同终止的条件与后续处理第十一章法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决的方式与地点第十二章其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3附件第十三章双方签字盖章13.1分包方签字盖章13.2总包方签字盖章第十四章合同生效与份数14.1合同生效的时间与条件14.2合同份数与保管合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中使用的词语若有未尽事宜，双方可另行协商补充。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包方应按照本合同约定完成消防工程的全部或部分施工任务。1.2.2分包方的工作范围包括但不限于：施工准备、现场施工、设备安装、调试、验收等。1.3分包协议的组成与生效条件1.3.1本合同由、附件以及双方另行签订的补充协议等组成。1.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。第二章双方的权利与义务2.1分包方的权利与义务2.1.1分包方应按照约定完成分包工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.1.2分包方有权按照合同约定获得工程款、索赔等合法权益。2.2总包方的权利与义务2.2.1总包方应按照约定向分包方支付工程款、索赔等费用。2.2.2总包方有权对分包方的施工过程、工程质量、安全等进行监督、检查和验收。第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1分包方应按照相关法律法规、标准和规范的要求，保证分包工程的质量。3.1.2分包工程的质量应符合合同约定的质量等级。3.2工程验收标准与程序3.2.1工程验收应按照相关法律法规、标准和规范的要求进行。3.2.2总包方应组织分包方、设计单位、监理单位等进行验收，并对验收结果进行确认。第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1分包方应根据工程的特点和施工条件，制定详细的施工进度计划，并报总包方审批。4.1.2分包方应按照审批后的施工进度计划组织施工。4.2工期延误的责任与处理4.2.1分包方原因导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任。4.2.2由于不可抗力等不可归责于分包方的原因导致工期延误的，双方应协商解决。第五章工程费用与支付5.1工程总价与支付方式5.1.1工程总价是指分包方完成分包工程所需支付的总费用。5.1.2本合同的支付方式包括但不限于进度款、验收合格款、保修金等。5.2工程进度款的支付5.2.1总包方应在分包方完成合同约定的工程进度后，按照约定的比例支付工程进度款。5.2.2工程进度款的支付应扣除分包方应承担的质量保证金、安全文明施工费等。5.3工程变更与调整5.3.1工程变更应由总包方提出，经分包方同意后签订补充协议。5.3.2工程变更导致的费用增减，应按照约定进行调整。第六章劳务人员与管理6.1劳务人员的要求与配置6.1.1分包方应根据施工需要，配置足够数量、具备相应资质的劳务人员。第八章违约责任与争议解决8.1违约行为与责任8.1.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.1.2分包方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担逾期交付工程、返工、维修等费用。8.1.3总包方未按约定支付工程款或索赔费用的，应承担逾期支付的违约金。8.2争议解决的方式与程序8.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章保密条款9.1保密信息的范围与保护9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方自愿公开的信息。9.2保密信息的泄露与处理9.2.1如发生保密信息泄露，泄露方应立即通知受损方，并采取措施防止进一步泄露。9.2.2泄露方应承担因泄露保密信息给受损方造成的损失赔偿责任。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得违背法律法规、政策规定和合同的实质性内容。10.2合同解除的条件与责任10.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2因不可抗力或一方违约导致合同无法继续履行的，双方可解除合同，并协商解决后续事项。10.3合同终止的条件与后续处理10.3.1合同终止的条件应符合法律法规、政策规定或合同约定。10.3.2合同终止后，分包方应按照总包方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第十一章法律适用与争议解决11.1法律适用11.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的方式与地点11.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章其他条款12.1不可抗力12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.1.2遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。12.2合同的转让12.2.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.3附件12.3.1本合同的附件是本合同的有效组成部分，与具有同等法律效力。第十三章双方签字盖章13.1分包方签字盖章13.2总包方签字盖章第十四章合同生效与份数14.1合同生效的时间与条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。14.2合同份数与保管14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2.2双方应妥善保管本合同，如发生合同遗失、损毁等情况，应及时通知对方。（合同方签字盖章处）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特别规定1.1甲方对工程的质量、安全、进度等有严格的控制要求，分包方应严格按照甲方的要求进行施工。1.2甲方有权对分包方的施工过程、工程质量、安全等进行监督、检查和验收，分包方应积极配合。1.3甲方应按照约定向分包方支付工程款、索赔等费用，分包方应按照约定完成分包工程的施工任务。附加条款二：乙方为主导时的特别规定2.1乙方应负责组织和管理分包工程的施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.2乙方应按照约定向分包方支付工程款、索赔等费用，分包方应按照约定完成分包工程的施工任务。2.3乙方有权对分包方的施工过程、工程质量、安全等进行监督、检查和验收，分包方应积极配合。附加条款三：第三方中介为主导时的特别规定3.1第三方中介应公正、公平地协调和管理分包工程的施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。3.2第三方中介应按照约定向分包方支付工程款、索赔等费用，分包方应按照约定完成分包工程的施工任务。3.3第三方中介有权对分包方的施工过程、工程质量、安全等进行监督、检查和验收，分包方应积极配合。附加条款四：甲方为主导时的额外责任4.1甲方应提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，确保分包方能够顺利施工。4.2甲方应负责办理相关的施工许可、验收等手续，分包方应按照甲方的要求进行施工。附加条款五：乙方为主导时的额外责任5.1乙方应提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，确保分包方能够顺利施工。5.2乙方应负责办理相关的施工许可、验收等手续，分包方应按照乙方的要求进行施工。附加条款六：第三方中介为主导时的额外责任6.1第三方中介应提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，确保分包方能够顺利施工。6.2第三方中介应负责办理相关的施工许可、验收等手续，分包方应按照第三方中介的要求进行施工。附加条款七：甲方为主导时的特殊要求7.1甲方对分包工程的材料、设备、工艺等有特殊要求时，分包方应按照甲方的要求进行施工。7.2甲方对分包工程的施工进度有特殊要求时，分包方应按照甲方的要求进行施工。附加条款八：乙方为主导时的特殊要求8.1乙方对分包工程的材料、设备、工艺等有特殊要求时，分包方应按照乙方的要求进行施工。8.2乙方对分包工程的施工进度有特殊要求时，分包方应按照乙方的要求进行施工。附加条款九：第三方中介为主导时的特殊要求9.1第三方中介对分包工程的材料、设备、工艺等有特殊要求时，分包方应按照第三方中介的要求进行施工。9.2第三方中介对分包工程的施工进度有特殊要求时，分包方应按照第三方中介的要求进行施工。附加条款十：甲方为主导时的额外权益10.1甲方有权根据合同履行情况，对分包方进行奖励或罚款。10.2甲方有权根据合同履行情况，对分包方进行表彰或批评。附加条款十一：乙方为主导时的额外权益11.1乙方有权根据合同履行情况，对分包方进行奖励或罚款。11.2乙方有权根据合同履行情况，对分包方进行表彰或批评。附加条款十二：第三方中介为主导时的额外权益12.1第三方中介有权根据合同履行情况，对分包方进行奖励或罚款。12.2第三方中介有权根据合同履行情况，对分包方进行表彰或批评。附加条款十三：甲方为主导时的争议解决方式13.1当甲方与分包方发生争议时，双方应通过友好协商解决。13.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附加条款十四：乙方为主导时的争议解决方式14.1当乙方与分包方发生争议时，双方应通过友好协商解决。14附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料规格书4.设备清单5.施工人员名单6.安全文明施工措施7.工程进度计划8.工程质量标准9.验收规范10.合同变更协议11.补充协议12.验收报告13.付款凭证14.索赔文件二、违约行为及认定：1.分包方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.分包方未按约定使用材料、设备或工艺的，视为违约。3.分包方未按约定安全文明施工的，视为违约。4.总包方未按约定时间支付工程款或索赔费用的，视为违约。5.任何一方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的情况。3.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律法规规定，终止合同效力的行为。4.索赔：指合同一方因对方违约行为而要求对方承担违约责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包方应与总包方沟通，制定延误原因及补救措施，并签订书面补救协议。2.工程质量问题：分包方应按照约定进行修复或更换，并承担相应费用。3.材料设备不合格：分包方应立即更换不合格材料设备，并承担相应费用。4.安全事故：