2025标准建设工程设计合同模板 建设工程设计合同

合同编号：甲方（委托方）：地址：联系电话：联系人：乙方（设计方）：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方委托乙方进行建设工程设计，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行：第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的建设工程设计内容包括：第二条设计依据2.1乙方应根据甲方的委托要求、国家及地方相关法律法规、技术规范、标准、规程等进行设计。第三条设计进度与交付3.1乙方应按照双方约定的时间节点完成设计工作，并交付设计文件。具体时间节点如下：（1）初步设计：（2）施工图设计：3.2设计文件应包括：第四条设计费用与支付4.1本合同的设计费用为：元。（1）合同签订后3日内，支付乙方设计费用的50%。（2）设计文件交付后，支付乙方设计费用的50%。第五条双方的权利和义务5.1甲方应提供乙方设计所需的相关资料、数据和信息，并对提供的资料的真实性、准确性负责。5.2乙方应按照甲方的要求进行设计，保证设计质量，并按照约定的时间节点完成设计工作。5.3乙方应对其设计成果保密，不得泄露给第三方。第六条违约责任6.1甲方逾期支付设计费用的，应按照逾期付款金额的每日0.05%支付违约金。6.2乙方未按照约定的时间节点完成设计工作的，应按照逾期交付设计文件的天数，每日支付甲方合同金额的0.05%的违约金。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.设计要求的变更：注意事项：甲方在设计过程中提出变更设计要求时，应尽量提前通知乙方，以减少不必要的损失。解决办法：双方应就设计变更的具体内容、范围、时间节点等进行协商，并在合同中补充约定变更后的相关事项。2.设计文件的保密：注意事项：乙方应严格保密甲方提供的相关资料和设计文件，避免泄露给第三方。解决办法：如有泄露情况，乙方应立即采取措施防止损失扩大，并承担相应的违约责任。3.设计费用的支付：注意事项：甲方应按照约定的时间节点支付设计费用，避免逾期付款导致违约。解决办法：甲方逾期支付设计费用的，应按照逾期付款金额的每日0.05%支付违约金。4.设计质量的保证：注意事项：乙方应保证设计质量，如出现设计缺陷或错误，应及时进行修改和完善。解决办法：乙方应在规定的时间内对设计缺陷或错误进行修改，如逾期未修改，应承担相应的违约责任。法律名词及名词解释：1.建设工程设计合同：定义：建设工程设计合同是指委托方与设计方之间，就委托方委托设计方进行建设工程设计所达成的协议。2.设计方：定义：设计方是指接受委托方委托，负责进行建设工程设计的一方。3.委托方：定义：委托方是指委托设计方进行建设工程设计的一方。4.设计费用：定义：设计费用是指设计方为完成建设工程设计所收取的费用。5.设计文件：定义：设计文件是指设计方根据委托方要求进行设计所形成的图纸、说明书、计算书等成果性文件。6.违约金：定义：违约金是指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：定义：争议解决是指双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中发生的争议。应用场合：1.适用于各类新建、改建、扩建的建设工程项目的设计委托。2.适用于各类工业、民用、公用设施的建设工程项目的设计委托。3.适用于城市规划、景观设计、园林绿化等设计委托。补充条款：1.设计变更条款：具体明确设计变更的条件、程序、范围、时间节点等。2.设计成果验收条款：明确设计成果验收的标准、程序、责任等。3.设计知识产权保护条款：明确设计成果的知识产权归属、使用范围、保护措施等。4.不可抗力条款：明确不可抗力的定义、责任划分、处理方式等。5.保密条款：明确双方在合同履行过程中的保密义务、保密内容、泄露处理等。6.争议解决方式：明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.甲方提供的项目相关资料：包括项目可行性研究报告、规划许可证、土地使用权证等。2.设计任务书：明确设计任务、设计要求、设计范围