版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度预制梁场劳务分包合同(含质量检测)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及范围2.1预制梁场劳务分包内容2.2质量检测范围及标准3.合同工期3.1工期起止时间3.2逾期竣工责任4.质量要求及标准4.1预制梁质量标准4.2质量检测方法5.工程量及计价方式5.1工程量清单5.2计价方式及价格6.付款方式及进度6.1付款方式6.2付款进度及节点7.保险责任7.1保险种类及金额7.2保险责任范围8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.合同签署及其他14.1合同签署14.2合同生效日期14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:__________________1.1.2分包方法定代表人:__________________1.1.3分包方注册地址:__________________1.1.4分包方联系电话:__________________1.1.5分包方开户银行:__________________1.1.6分包方银行账号:__________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:__________________1.2.2总包方法定代表人:__________________1.2.3总包方注册地址:__________________1.2.4总包方联系电话:__________________1.2.5总包方开户银行:__________________1.2.6总包方银行账号:__________________2.合同标的及范围2.1预制梁场劳务分包内容2.1.1预制梁场劳务分包工作包括但不限于:施工现场管理、人员配备、材料供应、设备租赁、施工协调等。2.1.2分包方应按照总包方要求,完成预制梁场劳务分包工作。2.2质量检测范围及标准2.2.1质量检测范围:预制梁的强度、尺寸、外观等。2.2.2质量检测标准:按照国家相关标准和总包方要求进行检测。3.合同工期3.1工期起止时间:自合同生效之日起至__________________止。3.2逾期竣工责任:如因分包方原因导致工程逾期竣工,每逾期一日,分包方应向总包方支付__________________作为逾期竣工违约金。4.质量要求及标准4.1预制梁质量标准:预制梁应满足国家标准GB/T52242005《预应力混凝土梁》的要求。4.2质量检测方法:采用抽样检测、现场检查等方式进行质量检测。5.工程量及计价方式5.1工程量清单:详见附件《工程量清单》。5.2计价方式及价格:按照工程量清单中的单价和工程量计算,总价款为__________________。6.付款方式及进度6.1付款方式:按月进度付款,每月支付上月已完成工程量的__________________。6.2付款进度及节点:详见附件《付款进度表》。7.保险责任7.1保险种类及金额:分包方需购买建筑工程一切险,保险金额为__________________。7.2保险责任范围:保险责任范围包括但不限于:施工过程中发生的意外事故、自然灾害等。8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方对本合同内容、技术秘密、商业秘密及其他未公开信息负有保密义务。8.1.2保密信息包括但不限于:工程设计图纸、施工方案、价格信息、客户名单等。8.2保密期限8.2.1本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工作或提供不符合质量要求的工程产品;9.1.2分包方违反保密条款,泄露保密信息;9.1.3分包方未按时支付应付款项;9.1.4分包方违反合同其他约定。9.2违约责任承担9.2.1分包方违反合同约定,应向总包方支付违约金,违约金金额为__________________;9.2.2因分包方违约导致合同解除,分包方应赔偿总包方因此遭受的损失。10.争议解决方式10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.合同解除条件11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方,并说明解除合同的理由;11.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起__________________日内回复是否同意解除合同。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章;12.1.3合同内容符合法律法规的规定。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕;12.2.2合同解除;12.2.3合同因法定事由终止。13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.1.1《工程量清单》;13.1.2《付款进度表》;13.1.3《保密协议》。13.2补充协议13.2.1本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及其他14.1合同签署14.1.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2其他约定事项14.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行;14.2.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据本合同的约定,参与合同执行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于:监理方、咨询方、检测方、供应商、中介方等。15.2责权利划分15.2.1第三方根据其提供的服务内容,享有相应的权利,承担相应的义务和责任。15.2.2第三方的权利包括但不限于:获得报酬、使用甲方或乙方的资源、获取相关信息等。15.2.3第三方的义务包括但不限于:遵守合同约定、保证服务质量、保护甲方和乙方的合法权益等。16.第三方介入的引入16.1引入条件16.1.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。16.1.2第三方的介入应有利于合同的履行,提高工作效率,保障工程质量。16.2引入程序16.2.1甲乙双方应书面通知第三方介入的意向和合同的主要内容。16.2.2第三方应在收到通知之日起__________________日内,书面确认其愿意介入并同意合同的相关条款。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1本合同中的“责任限额”是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的约定17.2.2责任限额应明确为固定金额,并在合同中予以注明。17.3超过责任限额的处理17.3.1若第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失,其赔偿责任超过合同约定的责任限额时,超出部分由第三方自行承担。17.3.2甲乙双方有权要求第三方赔偿超过责任限额的部分。18.第三方与甲乙双方的沟通18.1沟通机制18.1.1第三方应与甲乙双方保持有效沟通,及时报告工作进展和问题。18.1.2甲乙双方应定期与第三方召开会议,讨论合同执行情况。18.2信息共享18.2.1第三方应向甲乙双方提供必要的信息,包括但不限于:工作进度、质量检测报告、风险评估等。18.2.2甲乙双方有权要求第三方提供相关信息,第三方应予以配合。19.第三方介入后的合同修改19.1修改程序19.1.1第三方介入后,如需对本合同进行修改,应经甲乙双方和第三方协商一致。19.1.2修改后的合同应作为原合同的补充部分,与原合同具有同等法律效力。19.2修改内容19.2.1修改内容应包括但不限于:第三方介入的具体事项、责任划分、权利义务等。19.2.2修改后的合同应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程量清单》详细要求和说明:包括预制梁场劳务分包的所有工程项目名称、规格、数量、单价和总价,以及质量检测项目的相关内容。2.《付款进度表》详细要求和说明:列出每月付款的节点、金额和对应的工程量完成情况。3.《保密协议》详细要求和说明:约定甲乙双方及第三方对合同内容、技术秘密、商业秘密的保密义务和责任。4.《质量检测报告》详细要求和说明:记录预制梁场劳务分包过程中的质量检测结果,包括检测项目、检测方法、检测结果等。5.《第三方介入协议》详细要求和说明:明确第三方介入的具体内容、权利义务、责任限额等。6.《合同变更协议》详细要求和说明:记录合同签订后,因第三方介入或其他原因需要变更合同内容的协议。7.《争议解决协议》详细要求和说明:约定争议解决的方式、机构、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定完成工作或提供不符合质量要求的工程产品;违约方违反保密条款,泄露保密信息;违约方未按时支付应付款项;违约方违反合同其他约定。2.责任认定标准:违约方应向受害方支付违约金,违约金金额根据违约行为的具体情况确定;若违约行为导致合同无法履行,违约方应赔偿受害方因此遭受的损失;违约方承担的责任不应超过合同约定的责任限额。3.示例说明:示例一:若分包方未按合同约定完成预制梁场劳务分包工作,导致工程延期,则分包方应向总包方支付违约金,违约金金额为每天__________________。示例二:若第三方在提供检测服务过程中泄露保密信息,则第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失,赔偿金额由双方协商确定。全文完。2024年度预制梁场劳务分包合同(含质量检测)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方开户银行及账号2.合同标的及范围2.1预制梁场劳务分包内容2.2预制梁场劳务分包范围2.3质量检测范围及标准3.合同工期及进度3.1合同工期3.2工程进度节点3.3进度款支付节点4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2计价方式4.3支付方式及期限4.4预付款比例及支付时间4.5进度款支付比例及支付时间4.6结算款支付比例及支付时间5.质量保证及责任5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量责任5.4质量事故处理6.技术要求及标准6.1技术规范6.2材料要求6.3施工工艺7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求7.3应急预案8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约金计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:质量检测标准12.4附件四:安全生产责任书12.5附件五:环境保护责任书13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:有限公司乙方法人名称:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方法人注册地址:省市区路号乙方法人注册地址:省市区路号1.4合同双方联系电话甲方法人联系电话:138乙方法人联系电话:13956781.5合同双方开户银行及账号甲方法人开户银行及账号:银行,账号:05乙方法人开户银行及账号:银行,账号:052.合同标的及范围2.1预制梁场劳务分包内容预制梁场现场管理模板制作、安装与拆除钢筋绑扎、焊接混凝土浇筑、养护预制梁场内运输2.2预制梁场劳务分包范围省市区项目包括但不限于上述劳务分包内容2.3质量检测范围及标准钢筋、混凝土、模板等材料质量检测预制梁尺寸、形状、强度等质量检测按照国家相关质量标准执行3.合同工期及进度3.1合同工期合同工期为12个月,自合同签订之日起计算3.2工程进度节点模板制作完成钢筋绑扎完成混凝土浇筑完成预制梁养护完成3.3进度款支付节点模板制作完成支付10%钢筋绑扎完成支付20%混凝土浇筑完成支付30%预制梁养护完成支付30%工程验收合格支付20%4.合同价款及支付方式4.1合同总价合同总价为人民币壹仟万元整(¥10000000.00)4.2计价方式按照工程量清单计价4.3支付方式及期限预付款:合同签订后10日内支付总额的30%进度款:按工程进度节点支付结算款:工程验收合格后30日内支付4.4预付款比例及支付时间预付款比例为合同总价的30%支付时间为合同签订后10日内4.5进度款支付比例及支付时间模板制作完成支付10%钢筋绑扎完成支付20%混凝土浇筑完成支付30%预制梁养护完成支付30%4.6结算款支付比例及支付时间工程验收合格支付20%支付时间为验收合格后30日内5.质量保证及责任5.1质量标准按照国家相关质量标准执行5.2质量检测方法采用抽样检测、现场检查等方式5.3质量责任乙方对分包工程的施工质量负责5.4质量事故处理发生质量事故,乙方应立即采取补救措施,并承担相应责任6.技术要求及标准6.1技术规范按照国家及行业相关技术规范执行6.2材料要求材料质量应符合国家及行业相关标准6.3施工工艺严格按照施工图纸及工艺要求进行施工8.合同变更及解除8.1合同变更条件由于不可抗力导致合同无法履行由于工程变更导致合同内容需要调整由于合同双方协商一致8.2合同解除条件乙方严重违反合同约定,经催告后仍未改正甲乙双方协商一致解除合同由于不可抗力导致合同无法履行8.3合同变更及解除的程序变更或解除合同需书面通知对方,并经双方签字确认变更或解除合同后,双方应按照约定进行合同解除后的结算9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成工程量乙方施工质量不符合合同要求乙方未按合同约定支付款项乙方违反合同约定的其他行为9.2违约责任乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失9.3违约金计算方式违约金按合同总价的一定比例计算,最高不超过合同总价的10%10.争议解决10.1争议解决方式争议双方应通过友好协商解决如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁仲裁机构为仲裁委员会10.2争议解决程序争议双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请仲裁委员会应在收到申请后15日内组成仲裁庭仲裁庭应在仲裁程序结束后30日内作出裁决11.合同生效及终止11.1合同生效条件双方签字盖章后生效11.2合同终止条件合同约定的工期完成双方协商一致解除合同由于不可抗力导致合同无法履行11.3合同解除后的处理双方应按照合同约定进行合同解除后的结算12.合同附件12.1附件一:工程量清单包含工程量清单的详细内容12.2附件二:技术规范包含施工技术规范的详细内容12.3附件三:质量检测标准包含质量检测标准的详细内容12.4附件四:安全生产责任书包含安全生产责任的详细内容12.5附件五:环境保护责任书包含环境保护责任的详细内容13.合同签署13.1合同签署日期合同签署日期为2024年2月1日13.2合同签署地点合同签署地点为市区路号13.3合同签署人甲方法定代表人:乙方法定代表人:14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,是指非合同双方的第三方机构、个人或其他实体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高工程质量,确保工程进度,以及协助解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中因自身原因导致的损失,其责任限额由合同双方与第三方在签订服务协议时约定,并在本合同中予以明确。16.2第三方责任范围第三方的责任范围限于其提供的专业服务内容,不包括合同双方的责任和义务。16.3第三方责任免除因不可抗力、合同双方未履行合同义务、第三方自身原因等原因导致的损失,第三方不承担赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方权利行使第三方有权根据其职责要求合同双方提供必要的资料和配合,包括但不限于施工图纸、材料清单、检测报告等。17.2第三方权利限制第三方在行使权利时,应遵守国家法律法规、行业标准以及合同约定,不得损害合同双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由双方签订的服务协议约定,甲方应按照协议约定支付服务费用。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由双方签订的服务协议约定,乙方应按照协议约定配合第三方的服务工作。18.3第三方与合同双方的划分第三方对合同双方均无直接合同关系,其工作成果直接服务于合同履行,合同双方对第三方的服务质量负责。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入程序合同双方根据工程需要,经协商一致后,可以邀请第三方介入。第三方介入前,合同双方应与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等事项。19.2第三方介入的监督合同双方应监督第三方履行职责,确保其工作符合合同要求。19.3第三方介入的变更如需变更第三方介入的服务内容或服务期限,合同双方应协商一致,并书面通知第三方。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议的解决合同双方与第三方之间因服务协议产生的争议,应通过协商解决。如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。仲裁机构为仲裁委员会。20.2第三方介入争议的责任承担第三方介入争议的责任承担按照其服务协议及本合同约定执行。21.第三方介入的合同终止21.1第三方介入合同终止条件第三方完成服务协议约定的全部工作内容合同双方协商一致终止第三方介入因不可抗力导致第三方介入无法继续21.2第三方介入合同终止后的处理合同双方应按照服务协议约定进行合同终止后的结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包括
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年南通货运从业资格证模拟考试下载安装
- 2025年盘锦考货运资格证考试内容
- 2024年旅游风景区开发架子工劳务分包合同
- 2025建设工程专业分包合同范本(通过公司审核)
- 单位人力资源管理制度集锦大合集
- 高端酒店售楼部施工合同
- 2024年桉树种植与城乡绿化合同2篇
- 眼镜店噪声污染控制管理规定
- 停车场耐磨地面施工合同
- 冷链货物托管合同
- DZ∕T 0211-2020 矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、萤石、硼(正式版)
- 启航计划培训总结与反思
- 《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》
- 变电站隐患排查治理总结报告
- 车辆救援及维修服务方案
- 三体读书分享
- 《肾内科品管圈》
- 空气预热器市场前景调研数据分析报告
- 2024年南平实业集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- PLC在变电站自动化控制中的应用案例
- 2024版国开电大法学本科《合同法》历年期末考试案例分析题题库
评论
0/150
提交评论