版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度办公楼装修工程劳务分包服务协议1本合同目录一览第一条协议双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3甲方信息1.4乙方信息第二条装修工程范围及内容2.1装修工程名称2.2装修工程地点2.3装修工程面积2.4装修工程预算2.5装修工程工期2.6装修工程进度第三条质量要求与验收标准3.1质量要求3.2验收标准3.3验收流程3.4验收时间3.5验收人员第四条工程款项支付方式4.1预付款比例4.2进度款支付方式4.3结算款支付方式4.4逾期付款违约责任4.5付款时间4.6付款方式第五条材料供应与使用5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收标准5.4材料使用规范5.5材料变更及索赔第六条施工现场管理6.1施工现场安全管理6.2施工现场文明施工6.3施工现场环保要求6.4施工现场人员管理6.5施工现场临时用电第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3甲方违约责任8.4乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决期限第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:材料清单13.4附件四:施工组织设计13.5附件五:其他相关文件第十四条合同未尽事宜14.1协商解决14.2有关法律法规14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方地址:________1.1.3分包方法定代表人:________1.1.4分包方联系方式:________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方地址:________1.2.3总包方法定代表人:________1.2.4总包方联系方式:________1.3甲方信息1.3.1甲方名称:________1.3.2甲方地址:________1.3.3甲方法定代表人:________1.3.4甲方联系方式:________1.4乙方信息1.4.1乙方名称:________1.4.2乙方地址:________1.4.3乙方法定代表人:________1.4.4乙方联系方式:________第二条装修工程范围及内容2.1装修工程名称:________2.2装修工程地点:________2.3装修工程面积:________平方米2.4装修工程预算:________元2.5装修工程工期:________2.6装修工程进度:按工程量进度分阶段支付第三条质量要求与验收标准3.1质量要求:按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量符合设计要求。3.2验收标准:参照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量验收规范进行。3.3验收流程:施工方自检、监理方抽检、甲方验收。3.4验收时间:每次验收在工程完成后3个工作日内进行。3.5验收人员:施工方、监理方、甲方各派代表参加。第四条工程款项支付方式4.1预付款比例:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。4.2进度款支付方式:按月进度支付,每月支付上月已完成工程量款的80%。4.3结算款支付方式:工程验收合格后30个工作日内支付结算款的90%。4.4逾期付款违约责任:逾期付款按每日万分之五支付违约金。4.5付款时间:每月25日前支付上月进度款。4.6付款方式:银行转账第五条材料供应与使用5.1材料供应责任:分包方负责工程所需的全部材料采购和供应。5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家标准和设计要求,并提供相关质量证明文件。5.3材料验收标准:按照国家标准和规范进行验收。5.4材料使用规范:按照设计要求和施工规范进行使用。5.5材料变更及索赔:因设计变更、工程量增加等原因导致的材料变更,双方协商确定价格后,按实际发生量进行结算。第六条施工现场管理6.1施工现场安全管理:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。6.2施工现场文明施工:遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁。6.3施工现场环保要求:遵守国家和地方有关环保法律法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。6.4施工现场人员管理:分包方负责施工现场人员的培训、管理和考核。6.5施工现场临时用电:遵守临时用电安全规范,确保用电安全。第七条保密条款7.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密、客户信息等。7.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年。7.3违约责任:泄露保密信息,造成对方损失的,应承担相应的法律责任。第八条违约责任8.1分包方违约责任8.1.1若分包方未按约定时间完成工程,每延迟一天,应向总包方支付合同总价的1‰作为违约金。8.1.2若分包方提供的材料不符合质量要求,造成工程质量问题的,应无条件返工并承担由此产生的全部费用。8.1.3若分包方未按约定进行施工现场管理,造成安全事故的,应承担全部责任。8.2总包方违约责任8.2.1若总包方未按约定支付工程款项,每延迟一天,应向分包方支付未付款项的1‰作为违约金。8.2.2若总包方未按约定提供施工图纸或变更通知,影响工程进度的,应承担由此造成的损失。8.3甲方违约责任8.3.1若甲方未按约定支付工程款项,每延迟一天,应向分包方支付未付款项的1‰作为违约金。8.3.2若甲方提出的设计变更导致工程延期或增加费用,应在变更通知后5个工作日内支付相关费用。8.4乙方违约责任8.4.1若乙方未按约定履行合同义务,造成工程延误或质量问题的,应承担相应责任。8.4.2若乙方违反保密条款,泄露甲方或分包方商业秘密,应承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。9.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序:提起诉讼前,应书面通知对方,并给予对方30日书面答复期。9.4争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。第十条合同解除10.1合同解除条件:任何一方违反合同约定,经书面通知后30日内仍未纠正,对方有权解除合同。10.2合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除原因。10.3合同解除后果:合同解除后,双方应按约定结算剩余款项,并处理相关事宜。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期:________年________月________日。11.3合同终止条件:合同约定的工程完工并验收合格,或因双方协商一致解除合同。11.4合同终止日期:自合同约定的工程完工之日起或自合同解除之日起。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件:地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、罢工等社会事件。12.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并协商解决由此产生的损失和责任。12.3不可抗力证明:发生不可抗力事件的一方应及时提供相关证明文件。第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:材料清单13.4附件四:施工组织设计13.5附件五:其他相关文件第十四条合同未尽事宜14.1协商解决:合同未尽事宜,双方应协商解决。14.2有关法律法规:本合同执行过程中涉及的法律问题,应遵守中华人民共和国相关法律法规。14.3其他约定事项:双方在本合同中未约定的事项,按双方协商一致的原则处理。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定需求或服务需要引入的其他独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联方。第二条第三方介入范围及条件2.1第三方介入范围:包括但不限于设计咨询、监理、检测、保险、融资、供应链管理等服务。2.2第三方介入条件:2.2.1双方同意引入第三方;2.2.2第三方具备相应的资质和条件;2.2.3第三方服务内容符合合同要求。第三条第三方责任界定3.1第三方责任:3.1.1第三方应按照合同约定提供专业服务,对提供的服务质量负责;3.1.2第三方在服务过程中发生的一切责任,由第三方自行承担;3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额:4.1.1第三方应承担的最高责任限额为合同总价的________%;4.1.2若第三方责任导致合同双方损失超过责任限额,超出部分由合同双方根据实际情况协商解决。第五条第三方权利5.1第三方权利:5.1.1第三方有权按照合同约定收取服务费用;5.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和配合;5.1.3第三方有权在服务过程中对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与合同双方的关系:6.1.1第三方与合同双方均为独立合同关系;6.1.3第三方在服务过程中应遵守合同双方的保密协议。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入程序:6.1.1双方协商确定第三方介入事宜;6.1.2双方签订第三方服务协议,明确第三方责任、权利和义务;6.1.3第三方按照服务协议提供相应服务。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入费用:7.1.1第三方介入费用由合同双方协商确定,并在合同中约定;7.1.2第三方介入费用在合同签订时一次性支付或按月支付。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更:8.1.1合同双方可协商对第三方介入进行变更;8.1.2变更后的服务协议应重新签订。8.2第三方介入的解除:8.2.1第三方介入的解除应经合同双方协商一致;8.2.2第三方介入解除后,第三方应按照约定完成现有工作,并协助合同双方处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决:9.1.1第三方介入产生的争议,应由合同双方与第三方协商解决;9.1.2协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止:10.1.1第三方介入终止后,第三方应按照约定完成现有工作,并协助合同双方处理相关事宜;10.1.2第三方介入终止后,合同双方应按照约定结算剩余款项。第十一条第三方介入的其他事项11.1第三方介入的其他事项:11.1.1本条款未尽事宜,由合同双方协商解决;11.1.2合同双方应遵守国家法律法规和行业规范,确保第三方介入的合法性和合规性。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含所有必要的施工图纸,如平面图、立面图、剖面图、大样图等,图纸应清晰、完整,并符合国家相关标准。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,必须确保其准确性和完整性。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程量清单,包括各项工程项目的名称、规格、数量、单价和总价等。附件说明:工程量清单是计算工程款和进行进度款支付的重要依据。3.附件三:材料清单详细要求:列出所有工程所需的材料名称、规格、品牌、型号、数量等。附件说明:材料清单是确保材料质量和供应及时性的重要文件。4.附件四:施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工过程的重要文件,必须确保其科学性和可行性。5.附件五:施工合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、质量要求、工期、付款方式、违约责任等内容。附件说明:施工合同是双方权利义务的载体,必须确保其合法性和有效性。6.附件六:监理合同详细要求:包括监理单位的基本信息、监理范围、监理职责、监理费用、违约责任等内容。附件说明:监理合同是监理单位进行监理工作的依据,必须确保其合法性和有效性。7.附件七:质量验收报告详细要求:包含工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等内容。附件说明:质量验收报告是确认工程质量的重要文件。8.附件八:工程变更单详细要求:记录工程变更的原因、内容、影响、处理结果等。附件说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件。9.附件九:工程款支付凭证详细要求:包含付款时间、金额、用途、收款人信息等。附件说明:工程款支付凭证是确认款项已支付的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按约定时间完成工程责任认定标准:每延迟一天,分包方应向总包方支付合同总价的1‰作为违约金。示例说明:若工程工期为90天,分包方延迟完成工程5天,则应支付4500元的违约金。2.违约行为:分包方提供的材料不符合质量要求责任认定标准:分包方应无条件返工并承担由此产生的全部费用。示例说明:若材料不合格导致返工,分包方需承担材料更换、人工费、机械费等费用。3.违约行为:总包方未按约定支付工程款项责任认定标准:每延迟一天,总包方应向分包方支付未付款项的1‰作为违约金。示例说明:若总包方延迟支付进度款5天,则应支付500元的违约金。4.违约行为:甲方未按约定支付工程款项责任认定标准:每延迟一天,甲方应向分包方支付未付款项的1‰作为违约金。示例说明:若甲方延迟支付结算款5天,则应支付500元的违约金。5.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明:若第三方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,第三方需赔偿相应损失。全文完。2024年度办公楼装修工程劳务分包服务协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程要求4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.工程进度安排5.1进度计划5.2进度控制5.3进度调整6.工程款支付方式6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件7.材料供应及管理7.1材料供应责任7.2材料验收7.3材料保管8.安全生产责任8.1安全生产要求8.2安全责任8.3安全事故处理9.环境保护责任9.1环境保护要求9.2环境监测9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:公司(2)乙方:劳务分包公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系电话:138xxxx5678(2)乙方联系电话:139xxxx56781.4合同双方地址(1)甲方地址:市区路号(2)乙方地址:市区路号2.项目概况2.1项目名称办公楼装修工程2.2项目地点市区路号2.3项目规模总面积:5000平方米2.4项目工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.劳务分包内容3.1分包范围乙方负责甲方办公楼装修工程的劳务分包工作,包括但不限于:水电安装、泥工、木工、油漆、瓷砖铺贴等。3.2分包工程量根据甲方提供的工程量清单,乙方负责完成总工程量的80%。3.3分包工程要求乙方须严格按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。4.工程质量要求4.1质量标准乙方施工的工程质量须达到国家建筑工程质量验收统一标准。4.2质量检测乙方应定期对施工质量进行自检,并在工程验收前,向甲方提供自检报告。4.3质量责任如因乙方施工原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,并按甲方要求进行返工或修复。5.工程进度安排5.1进度计划乙方应按甲方要求,编制详细的施工进度计划,报甲方审核批准后执行。5.2进度控制乙方应确保施工进度按计划进行,如遇特殊情况需调整进度,应及时通知甲方。5.3进度调整因甲方原因导致的施工进度调整,甲方应给予乙方相应的补偿。6.工程款支付方式6.1付款方式工程款采用分阶段支付,分为:开工前支付10%,工程完成30%支付30%,工程完成60%支付30%,工程竣工验收合格后支付30%。6.2付款进度乙方应在每个付款节点前向甲方提交付款申请及相关证明材料。6.3付款条件甲方在收到乙方提交的付款申请及相关证明材料后,应在5个工作日内完成付款。7.材料供应及管理7.1材料供应责任甲方负责提供工程所需的主要材料,乙方负责提供辅材。7.2材料验收乙方在收到材料后,应进行验收,如有质量问题,应及时通知甲方。7.3材料保管乙方负责对所使用的材料进行妥善保管,确保材料安全。8.安全生产责任8.1安全生产要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。8.2安全责任乙方应制定安全管理制度,落实安全生产责任,确保施工人员的人身安全和工程安全。8.3安全事故处理一旦发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,及时上报事故情况,并配合甲方进行事故调查和处理。9.环境保护责任9.1环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,遵守国家环境保护相关法规。9.2环境监测乙方应定期对施工现场进行环境监测,确保排放的废气、废水、噪音等符合国家环保标准。9.3环境污染处理如发生环境污染事故,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会,仲裁裁决为终局裁决。10.3争议解决程序双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请,仲裁委员会受理后,应在60日内作出裁决。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:乙方未按时完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定、违反环境保护规定等。11.2违约责任承担乙方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿甲方损失、支付违约金、恢复工程等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,若协商不成,由仲裁委员会裁决。12.合同变更与解除12.1合同变更条件因不可抗力或国家政策调整等原因,导致合同无法继续履行时,双方可协商变更或解除合同。12.2合同解除条件包括但不限于:乙方严重违约、甲方提出解除合同等。12.3合同变更与解除程序任何一方提出合同变更或解除,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更或解除协议。13.合同生效与终止13.1合同生效条件双方签署本合同后,自合同签署之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应结清所有费用,乙方应将施工现场清理干净,甲方对工程进行验收。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、材料清单、安全管理制度等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人或法人,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程安全,以及解决合同履行过程中的争议。15.3第三方介入方式第三方介入可以通过监理、审计、咨询、检测、保险等多种方式进行。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的理由和目的。16.2介入审批对方收到介入申请后,应在7个工作日内给予答复,同意介入的,双方应共同确定第三方并签订相关协议。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在介入过程中产生的责任,由其自身承担。第三方对甲方、乙方或其他第三方的责任,不得超过其与甲方、乙方签订的协议中约定的责任限额。17.2责任限额说明责任限额是指第三方因履行职责产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任的上限。18.第三方权利和义务18.1第三方权利(1)根据合同约定和介入协议,独立开展监理、审计、咨询、检测等工作。(2)要求甲方、乙方提供必要的资料和条件。(3)对甲方、乙方或施工过程中的问题提出意见和建议。18.2第三方义务(1)遵守国家法律法规和合同约定。(2)保守商业秘密和甲方、乙方的隐私。(3)按照合同约定和介入协议,履行自己的职责。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于介入协议,甲方应按照协议约定支付相关费用,并配合第三方的工作。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于介入协议,乙方应按照协议约定配合第三方的工作,并承担相应的责任。19.3第三方与施工人员的关系第三方对施工人员的行为进行监督和指导,但不承担施工人员的人身安全责任。20.第三方介入费用的承担20.1费用承担方式第三方介入费用由甲方、乙方按比例承担,具体比例由双方在介入协议中约定。20.2费用支付方式第三方介入费用在合同约定的支付节点支付,具体支付方式和时间由双方在介入协议中约定。21.第三方介入的终止21.1终止条件当合同履行完毕或第三方介入目的达到时,第三方介入终止。21.2终止程序任何一方认为需要终止第三方介入时,应向对方提出书面申请,经双方协商一致后,签订终止协议。22.第三方介入的记录与报告22.1记录第三方应记录介入过程中的相关事项,包括
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年混凝土工程物流与运输服务合同
- 2025江苏店铺租赁版合同
- 2025年通辽货运从业资格仿真考题
- 2024年度北京教育培训合作协议2篇
- 2025主材采购合同
- 融资租赁公司租赁合同
- 2024年商铺租赁合同模板下载合同条款详细说明9篇
- 2024年度人力资源经理试用期合同范本(企业创新)5篇
- 城市排水系统土石方施工协议
- 2024区网红景点民宿租赁合同3篇
- 《中式家具设计》课件
- 24秋国家开放大学《企业信息管理》形考任务1-4参考答案
- 偏微分方程知到智慧树章节测试课后答案2024年秋浙江师范大学
- 2024年共青团入团考试测试题库及答案
- 2022年全国应急普法知识竞赛试题库大全-下(判断题库-共4部分-2)
- 花键计算公式DIN5480
- 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT46-2024知识培训
- 2024年事业单位招聘考试公共基础知识模拟试卷及答案(共七套)
- 《燃气安全知识培训》课件
- 高考及人生规划讲座模板
- 浙教版2023小学信息技术五年级上册 第6课《顺序结构》说课稿及反思
评论
0/150
提交评论