版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年商品房售后服务合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2业主信息2.商品房基本情况2.1房屋位置、面积、户型2.2房屋配套设施3.售后服务范围及内容3.1基础设施维修3.2公共区域维护3.3房屋本体维修4.售后服务期限4.1基础设施维修期限4.2公共区域维护期限4.3房屋本体维修期限5.售后服务费用5.1基础设施维修费用5.2公共区域维护费用5.3房屋本体维修费用6.售后服务响应时间6.1基础设施维修响应时间6.2公共区域维护响应时间6.3房屋本体维修响应时间7.售后服务责任7.1开发商责任7.2业主责任8.售后服务纠纷处理8.1纠纷处理程序8.2纠纷解决方式9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1附件一:房屋维修责任清单10.2附件二:售后服务联系表11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容13.违约责任13.1开发商违约责任13.2业主违约责任14.其他约定事项14.1争议解决方式14.2合同份数及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称:____________________1.1.2开发商地址:____________________1.1.3开发商联系电话:________________1.1.4开发商法定代表人:________________1.2业主信息1.2.1业主姓名:____________________1.2.2业主身份证号码:________________1.2.3业主联系电话:________________1.2.4业主地址:____________________2.商品房基本情况2.1房屋位置、面积、户型2.1.1房屋地址:____________________2.1.2房屋建筑面积:________________2.1.3房屋户型:____________________2.2房屋配套设施2.2.1水电气暖供应情况:________________2.2.2电梯、消防设施情况:________________2.2.3通讯网络覆盖情况:________________3.售后服务范围及内容3.1基础设施维修3.1.1维修范围:供水、供电、供气、排水、供暖等基础设施3.1.2维修内容:设施设备故障维修、管道维修、线路维修等3.2公共区域维护3.2.1维护范围:小区道路、绿化、公共设施等3.2.2维护内容:清洁、绿化养护、设施设备保养等3.3房屋本体维修3.3.1维修范围:房屋主体结构、外墙、门窗等3.3.2维修内容:防水、保温、抗震加固等4.售后服务期限4.1基础设施维修期限4.1.1供水、供电、供气等基础设施维修期限为自交付之日起五年4.1.2排水、供暖等基础设施维修期限为自交付之日起三年4.2公共区域维护期限4.2.1小区道路、绿化等公共区域维护期限为自交付之日起十年4.2.2公共设施设备保养期限为自交付之日起五年4.3房屋本体维修期限4.3.1房屋主体结构维修期限为自交付之日起五十年4.3.2外墙、门窗等维修期限为自交付之日起二十年5.售后服务费用5.1基础设施维修费用5.1.1供水、供电、供气等基础设施维修费用由开发商承担5.1.2排水、供暖等基础设施维修费用由开发商承担5.2公共区域维护费用5.2.1小区道路、绿化等公共区域维护费用由开发商承担5.2.2公共设施设备保养费用由开发商承担5.3房屋本体维修费用5.3.1房屋主体结构维修费用由开发商承担5.3.2外墙、门窗等维修费用由开发商承担6.售后服务响应时间6.1基础设施维修响应时间6.1.1供水、供电、供气等基础设施故障维修响应时间为24小时内6.1.2排水、供暖等基础设施故障维修响应时间为48小时内6.2公共区域维护响应时间6.2.1小区道路、绿化等公共区域故障维修响应时间为24小时内6.2.2公共设施设备故障维修响应时间为24小时内6.3房屋本体维修响应时间6.3.1房屋主体结构故障维修响应时间为7个工作日内6.3.2外墙、门窗等故障维修响应时间为10个工作日内8.售后服务纠纷处理8.1纠纷处理程序8.1.1双方协商:由业主与开发商进行协商,协商不成可进入下一程序。8.1.2业主委员会介入:若协商无果,业主可请求业主委员会协调。8.1.3第三方调解:若业主委员会调解无效,双方可共同选择第三方调解机构进行调解。8.1.4诉讼途径:若调解失败,双方均有权向人民法院提起诉讼。8.2纠纷解决方式8.2.1调解:通过调解达成一致意见,签订调解协议。8.2.2诉讼:通过法院判决或仲裁裁决解决纠纷。9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章。9.1.2合同已交付业主。9.2合同终止条件9.2.1售后服务期限届满。9.2.2合同约定的其他终止条件。10.合同附件10.1附件一:房屋维修责任清单10.1.1维修项目及责任划分。10.1.2维修费用及支付方式。10.2附件二:售后服务联系表10.2.1开发商及业主的联系方式。10.2.2售后服务部门联系方式。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致。11.1.2出现合同约定的解除条件。11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满。11.2.2合同因法定原因终止。12.合同变更12.1变更程序12.1.1双方协商一致。12.1.2签订书面变更协议。12.2变更内容12.2.1售后服务范围及内容。12.2.2售后服务期限。12.2.3售后服务费用。13.违约责任13.1开发商违约责任13.1.1未按时提供服务或服务质量不符合约定的,应承担违约责任。13.1.2故意拖延维修或拒绝维修的,应承担违约责任。13.2业主违约责任13.2.1未按时支付维修费用的,应承担违约责任。13.2.2故意损坏房屋或公共设施的,应承担违约责任。14.其他约定事项14.1争议解决方式14.1.1合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。14.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2合同份数及生效日期14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同选择的,具备相应资质和专业能力的独立第三方机构或个人。15.2第三方选择15.2.1第三方由甲乙双方在争议发生前共同选定,或由争议发生后的协商确定。15.2.2.1具有独立法人资格或合法执业资格;15.2.2.3具备解决类似争议的专业能力。15.3第三方职责15.3.1第三方的主要职责是调解甲乙双方之间的争议,提供专业的意见和解决方案。15.3.2第三方在调解过程中应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请16.1.1争议发生后,甲乙任何一方均可向对方提出第三方介入申请。16.1.2申请应包含争议内容、双方意见及第三方选择建议。16.2第三方介入通知16.2.1接到第三方介入申请后,另一方应在收到通知之日起三日内予以答复,同意或拒绝第三方介入。16.2.2若拒绝,应说明理由,并可要求重新选择第三方。16.3第三方介入调解16.3.1第三方介入后,应在双方协商一致的基础上,尽快开展调解工作。16.3.2调解过程中,双方应积极配合,提供必要的信息和资料。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在调解过程中,因自身过错导致的调解结果错误,应对因此给甲乙双方造成的损失承担相应责任。17.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定,一般不应超过争议金额的10%。17.2责任认定17.2.1第三方责任由双方共同认定,必要时可聘请专业机构进行评估。17.2.2责任认定后,第三方应按照约定承担相应的经济责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方在履行职责过程中,应尊重甲方的合法权益。18.1.2第三方应按照甲方提供的资料和情况,公正、客观地开展调解工作。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益。18.2.2第三方应按照乙方提供的资料和情况,公正、客观地开展调解工作。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方作为调解人,应保持独立,不参与甲乙双方的日常业务往来。18.3.2第三方在调解过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方介入的费用19.1第三方介入费用由甲乙双方按约定比例分摊。19.2若第三方介入导致争议解决,其费用由责任方承担。19.3若第三方介入未成功,其费用由甲乙双方协商确定。20.第三方介入的期限20.1第三方介入的期限由双方在合同中约定,一般不应超过三个月。20.2如需延长,双方应书面同意,并重新约定期限。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋维修责任清单详细要求:列出房屋各部分的维修责任,包括但不限于主体结构、墙面、地面、门窗、水电等,以及各自的责任主体。说明:本清单作为合同附件,用于明确维修责任的划分,避免后期争议。2.附件二:售后服务联系表详细要求:提供开发商、业主以及售后服务部门的联系方式,包括电话、邮箱、地址等。说明:本表格方便甲乙双方以及第三方在需要时进行沟通和联系。3.附件三:第三方调解协议详细要求:在第三方介入调解时,双方应签订调解协议,明确调解范围、期限、费用等事项。说明:本协议作为合同附件,用于规范调解过程,保障双方权益。4.附件四:合同变更协议详细要求:在合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应签订变更协议,明确变更事项和生效日期。说明:本协议作为合同附件,用于记录合同变更的详细情况。5.附件五:第三方责任认定报告详细要求:在第三方责任认定过程中,第三方应出具责任认定报告,明确责任主体和责任限额。说明:本报告作为合同附件,用于明确第三方责任,保障甲乙双方权益。6.附件六:费用支付凭证详细要求:记录双方在合同履行过程中的费用支付情况,包括维修费用、服务费用等。说明:本凭证作为合同附件,用于证明双方费用支付的真实性和合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按时履行合同约定的维修、维护义务。甲乙双方未按时支付合同约定的费用。第三方在调解过程中故意偏袒一方,导致调解结果不公平。第三方未按时完成调解工作,影响争议解决。2.责任认定标准:违约行为发生时,责任方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。违约责任的认定以合同约定和法律规定为依据。3.示例说明:若开发商未按时修复业主报修的房屋问题,应承担违约责任,赔偿业主因此遭受的损失,如误工费、精神损失费等。若业主未按时支付维修费用,应承担违约责任,支付违约金,并承担因此产生的利息。若第三方在调解过程中故意偏袒甲方,导致乙方遭受损失,乙方有权要求第三方赔偿损失。若第三方未按时完成调解工作,甲方和乙方均有权要求第三方承担相应责任,如赔偿误工费、律师费等。全文完。2024年商品房售后服务合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.商品房信息3.1商品房基本情况3.2商品房位置及面积3.3商品房配套设施4.售后服务内容4.1基础维修服务4.2次要维修服务4.3特殊维修服务5.售后服务期限5.1基础维修服务期限5.2次要维修服务期限5.3特殊维修服务期限6.售后服务费用6.1基础维修费用6.2次要维修费用6.3特殊维修费用7.售后服务流程7.1维修申请7.2维修确认7.3维修实施7.4维修验收8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同附件13.1附件一:商品房售后服务明细表13.2附件二:维修费用明细表14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同份数14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释(1)“售后服务”指开发商在商品房交付后,按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定,为业主提供的维修、养护等服务。(2)“维修”指对商品房在保修期内因质量问题发生的损坏进行修复。(3)“养护”指对商品房进行定期检查、清洁、保养等活动。2.合同双方信息2.1甲方信息甲方名称:____________________甲方地址:____________________甲方联系人:____________________甲方联系电话:____________________2.2乙方信息乙方名称:____________________乙方地址:____________________乙方联系人:____________________乙方联系电话:____________________3.商品房信息3.1商品房基本情况商品房坐落地点:____________________商品房建筑面积:____________________平方米商品房结构:____________________商品房交付日期:____________________3.2商品房位置及面积商品房所在楼栋:____________________商品房所在楼层:____________________商品房具体房号:____________________3.3商品房配套设施商品房配套设施包括但不限于:____________________4.售后服务内容4.1基础维修服务(1)房屋主体结构、承重墙、梁、柱、楼板、屋顶等损坏的修复;(2)供水、供电、供气、供暖等设施损坏的修复;(3)门窗、阳台、卫生间、厨房等部位的维修;(4)公共区域设施的维修。4.2次要维修服务(1)装修面层的修复;(2)室内设施的更换;(3)装饰性设施的维修。4.3特殊维修服务(1)因不可抗力导致的商品房损坏的修复;(2)因业主不当使用导致的商品房损坏的修复;(3)其他经双方协商一致需进行的特殊维修。5.售后服务期限5.1基础维修服务期限基础维修服务期限为商品房交付之日起______年。5.2次要维修服务期限次要维修服务期限为商品房交付之日起______年。5.3特殊维修服务期限特殊维修服务期限为商品房交付之日起______年。6.售后服务费用6.1基础维修费用基础维修费用由乙方承担。6.2次要维修费用次要维修费用按照实际维修费用计算,由业主承担。6.3特殊维修费用特殊维修费用按照实际维修费用计算,由双方协商确定。7.售后服务流程7.1维修申请业主发现商品房存在损坏时,应及时向乙方提出维修申请,并提供相关证明材料。7.2维修确认乙方收到维修申请后,应在______个工作日内对维修申请进行确认,并告知业主维修时间。7.3维修实施乙方按照确认的维修时间进行维修,并在维修过程中保持与业主的沟通。7.4维修验收维修完成后,乙方应通知业主进行验收。业主应在______个工作日内对维修结果进行验收,并签署验收意见。8.违约责任8.1甲方违约责任若甲方未按照约定支付维修费用,乙方有权暂停或终止售后服务,并要求甲方支付相应的违约金,违约金为逾期未支付金额的_____%。8.2乙方违约责任若乙方未按约定提供售后服务或维修质量不符合标准,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合约定要求。若乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿由此造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序双方在诉讼过程中应遵循我国相关法律法规,尊重法院的判决和裁定。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件(1)售后服务期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他合同终止情形。11.合同变更11.1变更程序任何一方提出变更本合同时,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。11.2变更内容(1)售后服务内容;(2)售后服务期限;(3)维修费用;(4)其他双方协商一致的事项。12.合同解除12.1解除条件(1)本合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(3)一方因不可抗力无法履行合同;(4)法律、法规规定的其他解除情形。12.2解除程序一方提出解除合同时,应书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。13.合同附件13.1附件一:商品房售后服务明细表附件一应详细列明售后服务的内容、期限、费用等信息。13.2附件二:维修费用明细表附件二应详细列明维修服务的项目、费用、付款方式等信息。14.其他约定事项14.1通知方式(1)当面交付;(2)邮寄;(3)电子邮件;(4)传真。14.2合同份数本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。14.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力,与本合同一并作为合同组成部分。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,参与合同执行或提供相关服务的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、维修施工方等。15.2第三方介入原因(1)甲乙双方协商一致,需要第三方提供专业服务;(2)合同执行过程中,因特殊情况需要第三方协助;(3)法律、法规规定必须由第三方介入的情况。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入事宜,并书面通知对方;(2)第三方在收到通知后,应在______个工作日内确认是否接受介入;(3)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。16.甲乙双方责任16.1甲方责任(1)负责与第三方沟通协调,确保第三方按照合同要求提供服务;(2)及时支付第三方提供的各项服务费用;(3)对第三方提供的服务质量进行监督。16.2乙方责任(1)负责与第三方沟通协调,确保第三方按照合同要求提供服务;(2)对第三方提供的服务质量进行监督;(3)在第三方介入期间,继续履行本合同约定的各项义务。17.第三方责任17.1责任范围(1)专业咨询;(2)监理;(3)评估;(4)维修施工;(5)其他相关服务。17.2责任限额(1)第三方在提供本合同约定的服务过程中,因自身原因导致的服务失误或损害,应承担相应的赔偿责任;(2)第三方责任限额由甲乙双方与第三方在签订的书面协议中约定,但不得超过合同总价款的_____%;(3)若第三方责任超出责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的监督和指导,按照甲方的要求提供服务。18.2第三方与乙方的关系第三方应接受乙方的监督和指导,按照乙方的要求提供服务。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方作为独立主体,与甲乙双方均不存在隶属关系,但应遵守本合同和双方签订的书面协议。19.第三方介入的终止19.1终止条件(1)第三方完成本合同约定的服务内容;(2)甲乙双方协商一致解除第三方介入;(3)法律、法规规定的其他终止条件。19.2终止程序(1)甲乙双方与第三方协商一致,签订书面终止协议;(2)第三方在终止协议签订后,应在______个工作日内完成现有工作的交接;(3)甲乙双方根据终止协议的规定,处理后续事宜。20.其他约定20.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。20.2第三方介入产生的相关费用,由甲乙双方与第三方在签订的书面协议中约定。20.3本合同中关于第三方介入的约定,不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房售后服务明细表详细要求和说明:列明售后服务的内容、期限、费用等信息;明确各项服务的具体操作流程;规定服务响应时间和完成时限;明确维修材料的选用标准和费用承担。2.附件二:维修费用明细表详细要求和说明:列明维修服务的项目、费用、付款方式等信息;明确维修费用包含的内容,如人工费、材料费、运输费等;规定费用结算方式和支付时间;明确费用变更的条件和程序。3.附件三:第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的原因、范围和期限;规定第三方的责任、权利和义务;约定第三方介入的费用及支付方式;规定第三方介入的终止条件和程序。4.附件四:违约责任认定标准详细要求和说明:列明各种违约行为及相应的责任认定标准;规定违约行为的认定程序和证据要求;明确违约责任的承担方式和赔偿标准。5.附件五:争议解决协议详细要求和说明:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼;规定争议解决的程序和期限;明确争议解决过程中的费用承担。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付维修费用;未按规定配合第三方提供服务;故意损坏商品房,导致维修费用增加。乙方违约行为:未按约定提供售后服务或维修质量不符合标准;故意拖延维修时间,影响业主正常使用;未按规定履行合同约定的其他义务。第三方违约行为:未按约定提供服务,导致维修工作延误;服务质量不符合标准,造成业主损失;故意泄露业主隐私,侵犯业主权益。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:逾期支付维修费用,按逾期金额的_____%支付违约金;故意损坏商品房,赔偿维修费用及相应损失。乙方违约责任认定:维修质量不符合标准,承担修复费用及相应损失;故意拖延维修时间,按延误时间计算赔偿金;未按规定履行其他义务,赔偿业主损失。第三方违约责任认定:未按约定提供服务,赔偿业主损失;服务质量不符合标准,承担修复费用及相应损失;故意泄露业主隐私,赔偿业主损失。示例说明:1.甲方未按时支付维修费用,乙方有权暂停维修工作,并要求甲方支付逾期金额的_____%作为违约金。2.乙方未按约定提供维修服务,导致维修工作延误,需赔偿业主因延误造成的损失。3.第三方在提供维修服务过程中泄露业主隐私,需赔偿业主损失,并承担相应法律责任。全文完。2024年商品房售后服务合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.商品房基本情况2.1商品房名称2.2商品房位置2.3商品房面积2.4商品房配套设施3.售后服务内容3.1基础设施维修3.2住宅小区公共设施维修3.3住宅小区绿化维护3.4住宅小区环境卫生3.5住宅小区安全保卫4.售后服务期限4.1售后服务起始日期4.2售后服务结束日期5.售后服务费用5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.售后服务责任6.1甲方责任6.2乙方责任7.保修期限7.1主体结构保修期限7.2建筑装饰装修保修期限7.3设备设施保修期限8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.合同附件11.1附件一:商品房基本情况表11.2附件二:售后服务费用明细表12.其他约定事项12.1双方约定的其他事项12.2不可抗力条款12.3合同变更与解除12.4合同份数与效力13.合同签署日期14.合同签署地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:___________1.1.2甲方法定代表人:___________1.1.3甲方地址:___________1.1.4甲方联系电话:___________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:___________1.2.2乙方法定代表人:___________1.2.3乙方地址:___________1.2.4乙方联系电话:___________2.商品房基本情况2.1商品房名称:___________2.2商品房位置:___________2.3商品房面积:___________(平方米)2.4商品房配套设施:___________3.售后服务内容3.1基础设施维修3.1.1水管、下水道维修3.1.2供电、供气设施维修3.1.3供暖设施维修3.2住宅小区公共设施维修3.2.1电梯维修3.2.2公共照明维修3.2.3公共健身设施维修3.3住宅小区绿化维护3.3.1园林绿化养护3.3.2园林绿化补种3.4住宅小区环境卫生3.4.1公共区域清洁3.4.2垃圾清运3.5住宅小区安全保卫3.5.1安全巡逻3.5.2紧急事件处理4.售后服务期限4.1售后服务起始日期:___________4.2售后服务结束日期:___________5.售后服务费用5.1服务费用总额:___________(元)5.2费用支付方式:___________5.3费用支付时间:___________6.售后服务责任6.1甲方责任6.1.1保障商品房基础设施的正常运行6.1.2配合乙方进行售后服务工作6.2乙方责任6.2.1按约定提供售后服务6.2.2对售后服务过程中出现的质量问题负责7.保修期限7.1主体结构保修期限:___________(年)7.2建筑装饰装修保修期限:___________(年)7.3设备设施保修期限:___________(年)8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1若甲方未按约定支付售后服务费用,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的_____%。8.1.2若甲方未履行基础设施维修责任,导致乙方或第三方遭受损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约责任8.2.1若乙方未按约定提供售后服务,应向甲方支付违约金,违约金为合同服务费用总额的_____%。8.2.2若乙方在提供服务过程中出现重大失误,导致商品房或公共设施损坏,乙方应承担修复或赔偿的责任。9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会。10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署本合同并加盖公章后生效。10.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.2.2一方严重违约,另一方有权解除合同。11.合同附件11.1附件一:商品房基本情况表11.2附件二:售后服务费用明细表12.其他约定事项12.1双方约定的其他事项12.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。12.1.2本合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2.2发生不可抗力事件时,双方应互相理解,并采取措施减少损失。12.3合同变更与解除12.3.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。12.3.2合同解除需按照本合同第十条的规定进行。13.合同签署日期13.1本合同签署日期为___________。14.合同签署地点14.1本合同签署地点为___________。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为协助合同履行提供专业服务或履行特定职能的独立第三方。15.1.2第三方可以是但不限于中介机构、监理单位、检测机构、评估机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应按照甲乙双方的要求和合同约定,提供专业、高效的服务。15.2.2第三方的责任范围限于其提供服务的部分,对于第三方服务范围以外的责任,由甲乙双方自行承担。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和要求,获取必要的工作条件、资料和协助。15.3.2第三方有权要求甲乙双方在合同履行过程中提供必要的配合。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。16.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方明确其权利、义务和责任。17.甲乙双方额外条款17.1甲方额外条款17.1.1甲方应向第三方提供合同相关资料和必要的工作条件。17.1.2甲方应确保第三方在合同履行过程中的人身和财产安全。17.2乙方额外条款17.2.1乙方应配合第三方完成其工作任务,并提供必要的技术支持。17.2.2乙方应监督第三方的工作质量,确保其符合合同约定。18.第三方责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国室内门行业发展现状及前景趋势分析报告
- 2024-2030年中国地波那非酮项目可行性研究报告
- 2024-2030年中国双耳环行业发展状况规划分析报告
- 眉山职业技术学院《系统仿真技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年版风力发电项目施工合同详细条款
- 马鞍山职业技术学院《纳米科学技术导论》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 吕梁学院《药物化学(I)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年建筑行业工程承包协议更新版版B版
- 2021-2022学年云南省文山壮族苗族自治州高一上学期期中语文试题
- 洛阳商业职业学院《小学数学教学设计与技能训练》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 数学师范-大学生职业生涯规划书
- 科学阅读材料(课件)二年级上册科学教科版
- 2022年度尾矿库安全风险辨识及分级管控表
- 职业学院食品药品监督管理专业核心课《企业管理》课程标准
- 投标项目进度计划
- 关于发展乡村产业的建议
- 登泰山记-教学课件
- 2024版水电费缴费协议范本
- 北师大版四年级数学上册第五单元《方向与位置》(大单元教学设计)
- 2024年西安交大少年班选拔考试语文试卷试题(含答案详解)
- 2024年云南省昆明滇中新区公开招聘20人历年重点基础提升难、易点模拟试题(共500题)附带答案详解
评论
0/150
提交评论