2024版外墙保温施工合同违约责任追究协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版外墙保温施工合同违约责任追究协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方定义1.2术语解释2.合同背景与目的2.1项目背景2.2合同目的3.合同双方基本信息3.1投资方信息3.2承包方信息4.施工范围与内容4.1施工范围4.2施工内容5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求6.质量要求与验收标准6.1质量要求6.2验收标准7.价格与付款方式7.1施工合同价格7.2付款方式8.违约责任追究8.1违约责任定义8.2违约责任追究程序9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件与补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签订与生效13.1合同签订程序13.2合同生效日期14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数与保管第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方定义（1）甲方：指投资方，全称为______________________。（2）乙方：指承包方，全称为______________________。1.2术语解释（1）“外墙保温施工”指按照甲方要求，在建筑物的外墙面进行保温材料的施工活动。（2）“违约责任”指合同一方未履行合同约定的义务，导致另一方遭受损失时，应承担的法律责任。2.合同背景与目的2.1项目背景甲方计划在_________________地区新建一幢_________________，现需对外墙进行保温施工。2.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在外墙保温施工过程中的权利、义务和违约责任，确保工程顺利进行。3.合同双方基本信息3.1投资方信息（1）名称：______________________（2）地址：______________________（3）联系人：______________________（4）联系电话：______________________3.2承包方信息（1）名称：______________________（2）地址：______________________（3）联系人：______________________（4）联系电话：______________________4.施工范围与内容4.1施工范围本合同约定的施工范围为______________________。4.2施工内容（1）施工图纸的审查与确认；（2）施工材料的采购与供应；（3）施工队伍的组织与培训；（4）施工过程的组织实施；（5）施工质量与安全的保证；（6）施工工期的控制与完成。5.工程进度与工期5.1工程进度计划（1）施工准备阶段：______________________；（2）施工实施阶段：______________________；（3）施工验收阶段：______________________。5.2工期要求本合同约定的工期为______________________。6.质量要求与验收标准6.1质量要求（1）保温材料的质量符合国家标准；（2）施工工艺符合行业规范；（3）施工质量达到甲方要求。6.2验收标准（1）外观质量：______________________；（2）保温效果：______________________；（3）施工质量：______________________。7.价格与付款方式7.1施工合同价格本合同约定的施工价格为人民币______________________元。7.2付款方式（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交工程进度报告及相关证明，甲方支付已完成工程量的60%；（3）工程完工并验收合格后，乙方提交结算报告及相关证明，甲方支付剩余工程量的10%；（4）质保期满无质量问题时，甲方支付质保金。8.违约责任追究8.1违约责任定义（1）甲方违约责任：a.甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付合同总价的千分之五的违约金；b.甲方变更施工要求，导致工期延误，应向乙方支付实际延误工期的合理费用。（2）乙方违约责任：a.乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的千分之五的违约金；b.乙方施工质量不符合约定，应无条件返工直至合格，并承担由此产生的全部费用；c.乙方未按合同约定进行施工，造成安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2违约责任追究程序（1）违约方应在违约行为发生后五日内向守约方提出书面违约报告；（2）守约方应在收到违约报告后十日内确认违约事实；（3）双方协商不成时，任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。9.合同变更与解除9.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致，且不违反法律法规的变更。9.2合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（2）合同目的无法实现；（3）法律法规规定的其他解除情形。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决机构双方同意将争议提交至_________________仲裁委员会仲裁。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）工程完工并验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）法律法规规定的其他终止情形。12.合同附件与补充协议12.1合同附件（1）施工图纸；（2）施工组织设计；（3）工程量清单；（4）其他相关文件。12.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签订与生效13.1合同签订程序（1）双方代表签署合同；（2）双方签字盖章。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知与送达（1）通知方式：双方应以书面形式相互通知；（2）送达地点：合同双方各自指定的地址。14.3合同份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同原件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的第三方指在甲乙双方协商一致的情况下，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任第三方在履行本合同过程中，因其自身原因造成的损失，应承担相应的法律责任。15.2.2责任限额（1）第三方责任限额为本合同总价的百分之十；（2）如第三方责任导致甲乙双方损失的，由第三方按照责任限额赔偿；（3）第三方责任限额不因损失的具体原因或损失大小而改变。15.3第三方介入方式15.3.1中介方中介方负责协助甲乙双方进行合同签订、履行过程中的协调工作，但不参与合同的具体履行。15.3.2咨询方咨询方提供专业的技术或管理咨询服务，但不参与合同的直接履行。15.3.3监理方监理方负责对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。15.3.4检测方检测方负责对施工材料、施工质量进行检测，确保其符合国家标准和合同要求。16.甲乙双方责任划分16.1甲方的责任（1）按照合同约定支付工程款项；（2）提供必要的施工条件；（3）监督第三方的工作质量。16.2乙方的责任（1）按照合同约定完成施工任务；（2）确保施工质量符合国家标准和合同要求；（3）接受第三方的工作监督和指导。16.3第三方责任第三方应按照合同约定履行其职责，对因自身原因造成的损失承担责任。17.第三方介入的具体条款17.1中介方条款（1）中介方应在合同签订前与甲乙双方签订中介服务协议；（2）中介方应按照合同约定收取中介费用。17.2咨询方条款（1）咨询方应在合同签订前与甲乙双方签订咨询服务协议；（2）咨询方应按照合同约定提供咨询服务，并收取咨询费用。17.3监理方条款（1）监理方应在合同签订前与甲乙双方签订监理服务协议；（2）监理方应按照合同约定进行监理工作，并收取监理费用。17.4检测方条款（1）检测方应在合同签订前与甲乙双方签订检测服务协议；（2）检测方应按照合同约定进行检测工作，并收取检测费用。18.第三方介入的变更与解除18.1变更条件（1）第三方因自身原因无法履行合同；（2）甲乙双方协商一致，同意更换第三方。18.2解除条件（1）第三方违约，经甲乙双方催告后在合理期限内仍未履行；（2）第三方责任限额不足以赔偿损失；（3）法律法规规定的其他解除情形。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应按照本合同第10.1节规定的争议解决方式解决。19.2争议解决机构第三方介入产生的争议，应提交至合同签订地的仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等，详细描述了外墙保温施工的具体要求。2.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等，为施工提供指导。3.工程量清单：详细列出了外墙保温施工所需的各项工程量，用于计算工程款。4.施工合同：本合同文本，明确了甲乙双方的权利和义务。5.预付款支付凭证：证明甲方已支付合同预付款的凭证。6.工程进度付款凭证：证明甲方已支付工程进度款的凭证。7.工程完工验收报告：由监理方或检测方出具的工程完工验收报告，证明工程已按合同要求完成。8.质保金支付凭证：证明甲方已支付质保金的凭证。9.质保期满无质量问题证明：证明工程在质保期内未出现质量问题的证明文件。10.违约责任追究证明：证明一方违约的证明文件，包括违约报告、确认函等。11.争议解决相关文件：包括仲裁申请、仲裁裁决书等。12.其他与本合同相关的文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按时支付工程款项：甲方应向乙方支付合同总价的千分之五的违约金。（2）变更施工要求导致工期延误：甲方应向乙方支付实际延误工期的合理费用。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按时完成工程：乙方每延误一天，应向甲方支付合同总价的千分之五的违约金。（2）施工质量不符合约定：乙方应无条件返工直至合格，并承担由此产生的全部费用。（3）未按合同约定进行施工：造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：1.甲方在工程进度达到约定节点时，未按时支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付合同总价的千分之五的违约金。2.乙方在施工过程中，发现保温材料不符合国家标准，应立即停止施工，并承担返工直至合格的费用。全文完。2024版外墙保温施工合同违约责任追究协议1本合同目录一览1.合同签订依据1.1合同法相关规定1.2相关政策法规2.当事人基本情况2.1发包方信息2.2承包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程质量要求4.1保温材料质量要求4.2施工工艺要求4.3质量检验标准5.工程进度安排5.1工程开工时间5.2工程竣工时间5.3各阶段进度节点6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款时间7.违约责任7.1发包方违约责任7.2承包方违约责任7.3违约赔偿标准8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决期限8.3争议解决费用9.合同解除条件9.1发包方解除合同条件9.2承包方解除合同条件9.3合同解除程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：工程质量检验报告11.3附件三：合同履行情况记录12.合同签署12.1发包方代表签字12.2承包方代表签字12.3合同签署日期13.合同备案13.1合同备案机关13.2合同备案时间13.3合同备案手续14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同签订依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规和政策制定。1.2本合同签订过程中，双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则。2.当事人基本情况2.1发包方信息2.1.1名称：___________2.1.2地址：___________2.1.3联系人：___________2.1.4联系电话：___________2.2承包方信息2.2.1名称：___________2.2.2地址：___________2.2.3联系人：___________2.2.4联系电话：___________3.工程概况3.1工程名称：___________3.2工程地点：___________3.3工程规模：___________3.4工程内容：___________4.工程质量要求4.1保温材料质量要求4.1.1材料品牌：___________4.1.2材料规格：___________4.1.3材料检验报告：___________4.2施工工艺要求4.2.1施工方法：___________4.2.2施工顺序：___________4.2.3施工要点：___________4.3质量检验标准4.3.1国家标准：___________4.3.2行业标准：___________4.3.3企业标准：___________5.工程进度安排5.1工程开工时间：___________5.2工程竣工时间：___________5.3各阶段进度节点5.3.1阶段一：___________5.3.2阶段二：___________5.3.3阶段三：___________6.工程造价及支付方式6.1工程造价：___________6.2付款方式6.2.1预付款：___________6.2.2进度款：___________6.2.3结算款：___________6.3付款时间6.3.1预付款支付时间：___________6.3.2进度款支付时间：___________6.3.3结算款支付时间：___________7.违约责任7.1发包方违约责任7.1.1未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付_____%的违约金。7.1.2未按合同约定提供施工条件的，应承担相应责任，并赔偿承包方损失。7.2承包方违约责任7.2.1未按合同约定完成工程任务的，应向发包方支付_____%的违约金。7.2.2工程质量不符合约定的，应进行返工或修复，并承担相应责任。7.3违约赔偿标准7.3.1违约金按合同总价的_____%计算。7.3.2返工或修复费用按实际发生费用计算。8.争议解决方式8.1争议解决途径8.1.1双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决期限8.2.1争议发生后，双方应自收到争议通知之日起____个工作日内进行协商。8.2.2如协商期限届满仍未达成一致意见，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等，由败诉方承担。8.3.2双方协商解决争议时，应各自承担相应的费用。6525789.合同解除条件9.1发包方解除合同条件9.1.1承包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，经发包方书面通知后____个工作日内仍未纠正的。9.1.2承包方存在重大违法行为，严重损害发包方利益的。9.1.3发包方因国家政策调整或不可抗力因素导致工程无法继续进行的。9.2承包方解除合同条件9.2.1发包方未按合同约定支付工程款的。9.2.2发包方提供虚假信息或未按合同约定提供施工条件的。9.2.3发包方要求承包方进行违法建设活动的。9.3合同解除程序9.3.1一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。9.3.2另一方收到通知后____个工作日内未提出异议的，合同自通知发出之日起解除。9.3.3合同解除后，双方应按照合同约定进行工程结算。65257910.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方代表签字盖章后，合同自____年____月____日起生效。10.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的备案手续。10.2合同终止条件10.2.1工程按照合同约定全部完工并验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力因素导致合同无法继续履行。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行工程结算。10.3.2双方应相互归还已经支付和收到的款项。10.3.3双方应各自承担因合同解除而产生的合理费用。65258011.合同附件11.1附件一：工程量清单11.1.1工程量清单应详细列明各项工程的名称、规格、数量、单价和总价。11.1.2工程量清单作为合同附件，与合同具有同等法律效力。11.2附件二：工程质量检验报告11.2.1工程质量检验报告应由具有相应资质的检测机构出具。11.2.2检验报告应包含工程名称、检验时间、检验结果等内容。11.3附件三：合同履行情况记录11.3.1合同履行情况记录应详细记录工程进度、质量、变更、验收等情况。11.3.2记录应由双方代表签字确认，作为合同履行的凭证。65258112.合同签署12.1发包方代表签字：___________12.2承包方代表签字：___________12.3合同签署日期：____年____月____日65258213.合同备案13.1合同备案机关：___________13.2合同备案时间：____年____月____日13.3合同备案手续：双方应按照合同备案机关的要求，在合同生效后____个工作日内完成备案手续。65258314.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.4本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同中，第三方是指除发包方和承包方之外，为履行合同需要介入的独立第三方，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方的介入应经发包方和承包方协商一致，并在合同中明确其角色、职责、权利和责任。16.第三方介入的职责和权利16.1监理方16.1.1监理方负责对工程进度、质量和安全进行监督管理。16.1.2监理方有权对工程实施过程中的不符合合同约定和规范的行为提出整改要求。16.1.3监理方有权对工程进行验收，并签署验收报告。16.2检测机构16.2.1检测机构负责对工程材料、产品、工程实体进行质量检测。16.2.2检测机构应出具检测报告，并对检测结果负责。16.3咨询顾问16.3.1咨询顾问提供专业咨询服务，协助解决工程实施过程中的技术问题。16.4保险机构16.4.1保险机构负责根据合同约定，对工程进行保险，以保障工程顺利进行。16.4.2保险机构应按照保险合同约定，在保险事故发生后进行理赔。17.第三方介入的责任限额17.1第三方介入的责任限额应根据其介入的具体职责和可能承担的风险确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。17.3第三方的责任限额包括但不限于：17.3.1直接经济损失的赔偿。17.3.2因第三方责任导致工程延误的违约金。17.3.3因第三方责任导致工程质量不合格的修复费用。17.4第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方介入后，其职责范围内的行为应视为发包方或承包方行为，由发包方或承包方对第三方行为承担连带责任。18.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害发包方、承包方或其他相关方的合法权益。18.3第三方不得直接与发包方或承包方以外的其他方进行交易或合作，如需进行，应取得发包方或承包方的书面同意。18.4发包方、承包方和第三方之间应建立有效的沟通机制，确保信息畅通，共同推进工程实施。19.第三方介入的协议和文件19.1第三方介入协议19.1.1第三方介入协议应由发包方、承包方和第三方共同签署，明确各方的权利、义务和责任。19.1.2第三方介入协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。19.2第三方介入文件19.2.1第三方介入文件包括但不限于监理报告、检测报告、咨询意见等，应由第三方出具并提交给发包方和承包方。19.2.2第三方介入文件作为合同履行的重要依据，应由发包方和承包方妥善保存。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：1.1详细列明各项工程的名称、规格、数量、单价和总价。1.2单价和总价应明确计算依据和计算方法。1.3工程量清单应经双方代表签字确认。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程的实际造价和结算依据。2.附件二：工程质量检验报告要求：2.1由具有相应资质的检测机构出具。2.2包含工程名称、检验时间、检验结果等内容。2.3检测报告应由检测机构盖章，并由检测人员签字。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据，用于证明工程质量是否符合合同要求。3.附件三：合同履行情况记录要求：3.1详细记录工程进度、质量、变更、验收等情况。3.2记录应由双方代表签字确认。3.3记录应包含日期、事件描述、处理结果等信息。说明：合同履行情况记录是合同履行过程中的重要文件，用于跟踪工程进展和问题解决。4.附件四：第三方介入协议要求：4.1由发包方、承包方和第三方共同签署。4.2明确各方的权利、义务和责任。4.3协议内容应与合同条款相一致。说明：第三方介入协议是明确第三方职责和责任的文件，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：验收报告要求：5.1由监理方或发包方组织验收，并形成验收报告。5.2包含工程名称、验收时间、验收结果等内容。5.3验收报告应由验收人员签字，并加盖验收单位公章。说明：验收报告是工程完工后确认工程质量的重要文件，用于证明工程已按合同要求完成。6.附件六：变更协议要求：6.1由双方协商一致后签署。6.2明确变更的原因、内容、影响和费用调整。6.3变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。说明：变更协议是合同履行过程中因特殊情况需要调整合同内容时使用的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付_____%的违约金。1.2未按合同约定提供施工条件的，应承担相应责任，并赔偿承包方损失。示例：发包方未在约定时间内支付工程款，承包方有权要求支付违约金，并要求赔偿因此造成的损失。2.承包方违约行为及责任认定2.1未按合同约定完成工程任务的，应向发包方支付_____%的违约金。2.2工程质量不符合约定的，应进行返工或修复，并承担相应责任。示例：承包方未按合同要求完成施工任务，发包方有权要求支付违约金，并要求承包方进行返工或修复。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未履行合同约定的职责，导致工程延误或质量问题的，应承担相应责任。3.2第三方违约行为导致发包方或承包方损失的，应赔偿损失。示例：监理方未按合同要求进行有效监督，导致工程质量不合格，监理方应承担相应责任并赔偿损失。全文完。2024版外墙保温施工合同违约责任追究协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2合同解释原则2.违约责任概述2.1违约行为定义2.2违约责任承担原则3.违约责任追究程序3.1违约责任报告3.2违约责任调查3.3违约责任追究决定4.违约责任追究方式4.1经济赔偿4.2民事责任追究4.3行政责任追究5.违约责任追究期限5.1违约责任追究时效5.2违约责任追究期限延长6.违约责任追究证据6.1证据类型6.2证据收集与保存7.违约责任追究结果7.1违约责任追究决定生效7.2违约责任追究决定的执行8.违约责任追究争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任追究协议的变更与解除9.1协议变更条件9.2协议解除条件10.违约责任追究协议的生效与终止10.1协议生效条件10.2协议终止条件11.违约责任追究协议的适用法律12.违约责任追究协议的管辖法院13.违约责任追究协议的保密条款14.违约责任追究协议的其他约定第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指《2024版外墙保温施工合同违约责任追究协议》。1.1.2“甲方”指委托进行外墙保温施工的单位或个人。1.1.3“乙方”指承担外墙保温施工任务的单位或个人。1.1.4“违约行为”指在合同履行过程中，任何一方违反合同约定的行为。1.1.5“违约责任”指违约方应承担的法律责任和赔偿义务。第二条违约责任概述2.1违约行为定义2.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成外墙保温施工，或施工过程中出现质量问题。2.1.2甲方未按合同约定支付工程款，或支付时间延误。2.1.3双方未按合同约定履行其他义务。2.2违约责任承担原则2.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2.2违约责任承担方式根据违约行为的具体情况确定。第三条违约责任追究程序3.1违约责任报告3.1.1一方发现对方存在违约行为时，应在违约行为发生后15日内向对方发出违约责任报告。3.1.2违约责任报告应详细说明违约行为的事实、理由和依据。3.2违约责任调查3.2.1接到违约责任报告后，另一方应在7日内进行调查，必要时可委托第三方机构进行鉴定。3.2.2调查结果应在收到报告后10日内告知对方。3.3违约责任追究决定3.3.1根据调查结果，双方应协商确定违约责任追究方式。3.3.2如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条违约责任追究方式4.1经济赔偿4.1.1乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。4.1.2乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方修复并承担修复费用。4.2民事责任追究4.2.1如违约行为造成甲方财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。4.2.2如违约行为侵害甲方合法权益，乙方应承担相应的法律责任。4.3行政责任追究4.3.1如乙方违反国家相关法律法规，甲方有权向相关部门举报，追究乙方行政责任。第五条违约责任追究期限5.1违约责任追究时效5.1.1违约责任追究时效为违约行为发生后2年。5.1.2违约责任追究时效自违约行为终止之日起计算。5.2违约责任追究期限延长5.2.1因不可抗力或其他特殊情况导致违约责任追究期限无法在规定期限内完成的，双方可协商延长追究期限。第六条违约责任追究证据6.1证据类型6.1.1违约行为事实的证据，如施工记录、验收报告等。6.1.2损失赔偿的证据，如维修费用发票、财产损失证明等。6.2证据收集与保存6.2.1双方应及时收集、整理与违约责任追究相关的证据。6.2.2证据应妥善保存，确保其完整性和真实性。第八条违约责任追究争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生违约责任追究争议时，应通过友好协商解决。8.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的管辖法院。8.2争议解决程序8.2.1提起诉讼的一方应在争议发生后30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2.2另一方应自收到起诉状副本之日起15日内向法院提交答辩状。第九条违约责任追究协议的变更与解除9.1协议变更条件9.1.1协议变更需经双方协商一致。9.1.2变更内容不得违反法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。9.2协议解除条件9.2.1因不可抗力致使本协议无法履行。9.2.2一方违约，经对方催告后仍未履行或继续违约。9.2.3协议约定的其他解除条件。第十条违约责任追究协议的生效与终止10.1协议生效条件10.1.1本协议经双方签字盖章后生效。10.1.2本协议自生效之日起对双方具有法律约束力。10.2协议终止条件10.2.1本协议约定的期限届满。10.2.2协议解除。10.2.3本合同项下的外墙保温施工完成且验收合格。第十一条规定了违约责任追究协议的适用法律，即本协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条规定了违约责任追究协议的管辖法院，即本协议的争议解决及执行均由合同签订地人民法院管辖。第十三条规定了违约责任追究协议的保密条款，即双方对本协议内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为外墙保温施工合同约定的施工期限。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方指本合同项下中介方、鉴定机构、监理单位、法律顾问等独立于甲乙双方之外的第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于：合同履行的监督、质量验收、争议调解、法律咨询、技术鉴定等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的程序如下：2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。2.2.2甲乙双方共同邀请第三方参与，并签订合作协议。2.2.3第三方根据合作协议履行相应职责。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合作协议约定履行职责，确保合同履行过程中的监督和质量控制。3.1.2第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致合同履行出现问题的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行合作协议。3.2.2第三方有权根据合作协议对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.第三方的义务4.1第三方应遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。4.2第三方应保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的技术、商业等信息。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额根据合作协议约定，如无约定，则以不超过合同总价的5%为限。5.2第三方的责任限额包括但不限于：5.2.1第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致的损失。5.2.2第三方提供的鉴定、咨询等服务的错误或遗漏导致的损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方对甲方负