2024年度建筑工程施工合同合同订立与履行全过程指南2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同合同订立与履行全过程指南1本合同目录一览1.合同订立1.1合同主体1.1.1发包人1.1.2承包人1.1.3设计单位1.1.4监理单位1.2合同签订1.2.1合同签订时间1.2.2合同签订地点1.2.3合同签订方式1.2.4合同签订代表1.3合同内容1.3.1工程概况1.3.2工程量清单1.3.3工程质量标准1.3.4工期安排1.3.5合同价款1.3.6付款方式1.3.7争议解决方式1.3.8合同解除条件1.3.9合同生效条件2.合同履行2.1工程开工2.1.1开工时间2.1.2开工手续2.1.3开工条件2.2工程进度2.2.1进度计划2.2.2进度检查2.2.3进度调整2.3工程质量2.3.1质量标准2.3.2质量检查2.3.3质量整改2.4工程验收2.4.1验收条件2.4.2验收程序2.4.3验收标准2.4.4验收报告3.合同价款管理3.1预付款3.1.1预付款金额3.1.2预付款支付时间3.1.3预付款扣回方式3.2进度款3.2.1进度款支付时间3.2.2进度款支付比例3.2.3进度款支付条件3.3结算款3.3.1结算款支付时间3.3.2结算款支付比例3.3.3结算款支付条件3.4保修金3.4.1保修金金额3.4.2保修金支付时间3.4.3保修金退还条件4.合同变更4.1变更原因4.1.1设计变更4.1.2施工条件变更4.1.3其他原因4.2变更程序4.2.1变更申请4.2.2变更审批4.2.3变更实施4.2.4变更费用5.合同解除5.1解除原因5.1.1发包人原因5.1.2承包人原因5.1.3其他原因5.2解除程序5.2.1解除通知5.2.2解除协议5.2.3解除效力6.争议解决6.1争议类型6.1.1工程质量争议6.1.2工程进度争议6.1.3合同价款争议6.1.4其他争议6.2解决方式6.2.1协商解决6.2.2仲裁解决6.2.3司法解决7.违约责任7.1违约类型7.1.1发包人违约7.1.2承包人违约7.1.3设计单位违约7.1.4监理单位违约7.2违约责任承担7.2.1违约赔偿7.2.2违约解除7.2.3违约赔偿计算8.合同终止8.1终止原因8.1.1工程竣工8.1.2合同解除8.1.3其他原因8.2终止程序8.2.1终止通知8.2.2终止协议8.2.3终止效力9.合同附件9.1设计文件9.1.1设计图纸9.1.2设计说明书9.2技术规范9.2.1国家标准9.2.2行业标准9.3合同附件清单10.合同签订地法律法规10.1合同签订地法律法规概述10.2合同签订地法律法规适用11.合同签订地政策规定11.1合同签订地政策规定概述11.2合同签订地政策规定适用12.合同签订地市场行情12.1合同签订地市场行情概述13.合同签订地相关机构13.1合同签订地相关机构概述13.2合同签订地相关机构联系方式14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同主体1.1.1发包人：甲方，全称为[发包人全称]，注册地址为[发包人注册地址]，法定代表人为[发包人法定代表人]，统一社会信用代码为[发包人统一社会信用代码]。1.1.2承包人：乙方，全称为[承包人全称]，注册地址为[承包人注册地址]，法定代表人为[承包人法定代表人]，统一社会信用代码为[承包人统一社会信用代码]。1.1.3设计单位：丙方，全称为[设计单位全称]，注册地址为[设计单位注册地址]，法定代表人为[设计单位法定代表人]，资质证书编号为[设计单位资质证书编号]。1.1.4监理单位：丁方，全称为[监理单位全称]，注册地址为[监理单位注册地址]，法定代表人为[监理单位法定代表人]，资质证书编号为[监理单位资质证书编号]。1.2合同签订1.2.1合同签订时间：[合同签订日期]。1.2.2合同签订地点：[合同签订地点]。1.2.3合同签订方式：双方代表签字盖章。1.2.4合同签订代表：甲方代表为[甲方代表姓名]，乙方代表为[乙方代表姓名]。1.3合同内容1.3.1工程概况：[工程名称]，建设地点为[工程地点]，建设规模为[工程规模]，工程类型为[工程类型]。1.3.2工程量清单：[工程量清单内容]，详见附件一。1.3.3工程质量标准：按照国家相关标准及设计文件要求执行。1.3.4工期安排：[工程开工日期]至[工程竣工日期]，工期为[工期天数]天。1.3.5合同价款：[合同总价款]，支付方式详见第七条。1.3.6付款方式：预付款[预付款比例]%，进度款[进度款比例]%，结算款[结算款比例]%，保修金[保修金比例]%。1.3.7争议解决方式：双方协商解决，协商不成，提交[仲裁机构名称]仲裁。1.3.8合同解除条件：[合同解除条件内容]，详见附件二。1.3.9合同生效条件：双方代表签字盖章后生效。2.合同履行2.1工程开工2.1.1开工时间：[工程开工日期]。2.1.2开工手续：按照相关法律法规办理。2.1.3开工条件：具备开工条件，经甲方确认。2.2工程进度2.2.1进度计划：详见附件三。2.2.2进度检查：每月至少一次，由监理单位组织。2.2.3进度调整：因不可抗力等原因影响进度，经双方协商一致后调整。2.3工程质量2.3.1质量标准：按照国家相关标准及设计文件要求执行。2.3.2质量检查：每月至少一次，由监理单位组织。2.3.3质量整改：发现质量问题，由乙方负责整改，经监理单位确认合格后方可继续施工。2.4工程验收2.4.1验收条件：工程完成，质量合格，符合设计文件要求。2.4.2验收程序：由甲方组织验收，乙方参加。2.4.3验收标准：按照国家相关标准及设计文件要求执行。2.4.4验收报告：验收完成后，由甲方出具验收报告。3.合同价款管理3.1预付款3.1.1预付款金额：[预付款金额]。3.1.2预付款支付时间：[预付款支付日期]。3.1.3预付款扣回方式：按进度款支付比例逐月扣回。3.2进度款3.2.1进度款支付时间：每月[进度款支付日期]。3.2.2进度款支付比例：根据实际完成工程量确定。3.2.3进度款支付条件：工程量清单内的工程已完成，并经监理单位确认。3.3结算款3.3.1结算款支付时间：[结算款支付日期]。3.3.2结算款支付比例：根据实际完成工程量确定。3.3.3结算款支付条件：工程完成，质量合格，符合设计文件要求。3.4保修金3.4.1保修金金额：[保修金金额]。3.4.2保修金支付时间：[保修金支付日期]。3.4.3保修金退还条件：工程保修期满，无质量问题的，退还保修金。4.合同变更4.1变更原因4.1.1设计变更：因设计原因导致的工程变更。4.1.2施工条件变更：因施工原因导致的工程变更。4.1.3其他原因：因不可抗力等原因导致的工程变更。4.2变更程序4.2.1变更申请：由变更方提出变更申请，并提交相关资料。4.2.2变更审批：经双方协商一致后，由甲方批准。4.2.3变更实施：变更经批准后，由乙方组织实施。4.2.4变更费用：变更费用由变更方承担，并调整合同价款。5.合同解除5.1解除原因5.1.1发包人原因：如甲方无法履行合同，可解除合同。5.1.2承包人原因：如乙方无法履行合同，可解除合同。5.1.3其他原因：如不可抗力等原因，经双方协商一致，可解除合同。5.2解除程序5.2.1解除通知：一方解除合同时，应提前[解除通知期限]天书面通知对方。5.2.2解除协议：双方协商一致后，签订解除协议。5.2.3解除效力：解除协议签订后，合同终止履行。6.争议解决6.1争议类型6.1.1工程质量争议：因工程质量引起的争议。6.1.2工程进度争议：因工程进度引起的争议。6.1.3合同价款争议：因合同价款引起的争议。6.1.4其他争议：因合同履行引起的其他争议。6.2解决方式6.2.1协商解决：双方协商一致，达成和解协议。6.2.2仲裁解决：提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2.3司法解决：向人民法院提起诉讼。7.违约责任7.1违约类型7.1.1发包人违约：如甲方未按时支付款项，或未履行其他合同义务。7.1.2承包人违约：如乙方未按时完成工程，或未履行其他合同义务。7.1.3设计单位违约：如丙方未按设计要求提供设计文件。7.1.4监理单位违约：如丁方未按监理要求进行监理。7.2违约责任承担7.2.1违约赔偿：违约方应支付违约金，并赔偿对方损失。7.2.2违约解除：违约方严重违约，对方有权解除合同。7.2.3违约赔偿计算：按照合同约定及法律法规规定计算。8.合同终止8.1终止原因8.1.1工程竣工：工程按合同约定完成并经验收合格。8.1.2合同解除：双方协商一致解除合同。8.1.3其他原因：因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。8.2终止程序8.2.1终止通知：一方提出终止合同时，应提前[终止通知期限]天书面通知对方。8.2.2终止协议：双方协商一致后，签订终止协议。8.2.3终止效力：终止协议签订后，合同终止履行，双方应按照协议约定处理后续事宜。9.合同附件9.1设计文件9.1.1设计图纸：详见附件一，包括但不限于总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等。9.1.2设计说明书：详见附件二，详细说明设计意图、设计原则、材料要求等。9.2技术规范9.2.1国家标准：按照[相关国家标准编号]执行。9.2.2行业标准：按照[相关行业标准编号]执行。9.3合同附件清单：详见附件三。10.合同签订地法律法规10.1合同签订地法律法规概述：合同签订地所在地的现行法律法规，包括但不限于建筑法、合同法、招标投标法等。10.2合同签订地法律法规适用：合同履行过程中，双方应遵守合同签订地的法律法规。11.合同签订地政策规定11.1合同签订地政策规定概述：合同签订地所在地的相关政策规定，包括但不限于环境保护政策、安全生产政策等。11.2合同签订地政策规定适用：合同履行过程中，双方应遵守合同签订地的政策规定。12.合同签订地市场行情12.1合同签订地市场行情概述：合同签订地所在地的市场行情，包括但不限于建筑材料价格、劳动力价格等。13.合同签订地相关机构13.1合同签订地相关机构概述：合同签订地所在地的相关机构，包括但不限于建设主管部门、工商行政管理部门、质量技术监督部门等。13.2合同签订地相关机构联系方式：详见附件四。14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达：一方通知对方，应以书面形式发送至对方指定地址，自发送之日起[通知送达期限]内视为送达。14.3合同生效：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.4合同修改：本合同经双方协商一致修改，修改后的内容与本合同具有同等法律效力。14.5合同解除：本合同解除，不影响已履行部分的结算和违约责任的承担。14.6不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，并协商解决合同解除事宜。14.7合同争议解决：本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入是为了确保合同履行的公正性、专业性和效率，包括但不限于提供专业服务、进行监督、评估和检测等。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议或服务合同。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力，能够满足合同履行的需要。17.第三方责任限额17.1责任限额确定：第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度和合同约定确定。17.2责任限额约定：在合作协议或服务合同中明确第三方的责任限额，并约定超出责任限额的赔偿责任由第三方自行承担。18.第三方责任划分18.1第三方责任范围：第三方在合同履行过程中的责任范围应明确界定，包括但不限于技术服务、监督、评估和检测等。18.2责任界限：第三方的责任界限应与甲乙双方的责任划分相一致，避免责任交叉或遗漏。19.第三方权利义务19.1第三方权利：第三方有权根据合作协议或服务合同要求甲乙双方提供必要的资料和协助，并在合同约定的范围内行使职权。19.2第三方义务：第三方应按照合同约定提供专业、公正、高效的服务，并对服务过程中的信息保密。20.第三方介入费用20.1费用承担：第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议或服务合同约定分担。20.2费用结算：费用结算按照合同约定的时间节点和支付方式进行。21.第三方介入后的合同履行21.1合同变更：第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。21.2合同履行监督：第三方有权对合同履行过程进行监督，并及时向甲乙双方报告。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。22.2争议解决程序：争议解决程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。23.第三方介入的合同解除23.1解除条件：如第三方违反合同约定或出现重大违约行为，甲乙双方有权解除与第三方的合作协议或服务合同。23.2解除程序：解除程序按照合作协议或服务合同的约定进行。24.第三方介入的合同终止24.1终止条件：第三方介入服务完成后或合同约定的服务期限届满，合同终止。24.2终止程序：终止程序按照合作协议或服务合同的约定进行。25.第三方介入的合同附件25.1第三方合作协议或服务合同：详见附件五。25.2第三方资质证书：详见附件六。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程名称、规格型号、数量、单位、单价、合价等内容，需与合同约定的工程量一致。2.附件二：合同解除条件详细要求：列出可能导致合同解除的各种情况，包括但不限于发包人违约、承包人违约、不可抗力等。3.附件三：进度计划详细要求：明确工程各个阶段的起止时间，以及每个阶段的工程量和质量要求。4.附件四：设计文件详细要求：包括设计图纸、设计说明书、设计变更通知等，需符合国家相关标准和设计要求。5.附件五：第三方合作协议或服务合同详细要求：明确第三方介入的目的、服务内容、责任范围、费用承担等，需双方签字盖章。6.附件六：第三方资质证书详细要求：提供第三方相应的资质证书复印件，以证明其具备提供相关服务的资格和能力。7.附件七：验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等，需甲方签字确认。8.附件八：质量检查记录详细要求：记录质量检查的时间、地点、检查内容、检查结果等，需监理单位签字确认。9.附件九：进度款支付申请详细要求：记录申请支付进度款的时间、金额、依据等，需甲方签字确认。10.附件十：结算款支付申请详细要求：记录申请支付结算款的时间、金额、依据等，需甲方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发包人违约：未按时支付款项。未按合同约定提供施工场地或相关资料。未履行合同约定的其他义务。1.2承包人违约：未按时完成工程。工程质量不符合合同约定。未履行合同约定的其他义务。1.3设计单位违约：未按时提供设计文件。设计文件不符合合同约定或国家相关标准。未履行合同约定的其他义务。1.4监理单位违约：未按时进行监理。监理工作不符合合同约定或国家相关标准。未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1发包人违约：违约金：按逾期付款金额的[违约金比例]%计算。损失赔偿：赔偿因违约给承包人造成的实际损失。2.2承包人违约：违约金：按逾期完成工程天数计算，每日按合同总价款的[违约金比例]%计算。损失赔偿：赔偿因违约给发包人造成的实际损失。2.3设计单位违约：违约金：按逾期提供设计文件天数计算，每日按设计费总额的[违约金比例]%计算。损失赔偿：赔偿因违约给发包人造成的实际损失。2.4监理单位违约：违约金：按逾期进行监理天数计算，每日按监理费总额的[违约金比例]%计算。损失赔偿：赔偿因违约给甲乙双方造成的实际损失。示例说明：若发包人未按时支付进度款，则应支付逾期付款金额的[违约金比例]%作为违约金，并赔偿因违约给承包人造成的实际损失。若承包人未按时完成工程，则应支付逾期完成工程天数对应的违约金，并赔偿因违约给发包人造成的实际损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同合同订立与履行全过程指南2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立依据1.3合同订立时间与地点1.4合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构2.5工程设计单位2.6工程施工单位3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工期限3.3施工质量要求3.4施工安全要求3.5施工材料与设备4.施工进度管理4.1施工进度计划4.2施工进度调整4.3施工进度监控5.施工质量管理5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量责任6.施工安全管理6.1安全管理制度6.2安全责任6.3安全事故处理7.合同价款及支付方式7.1工程价款7.2工程款支付方式7.3预付款7.4结算与支付8.合同变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更责任9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除后的处理12.1工程验收12.2工程结算12.3工程交付13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）：全称、地址、联系电话、法定代表人姓名及身份证号码1.1.2乙方（施工单位）：全称、地址、联系电话、法定代表人姓名及身份证号码1.2合同订立依据1.2.1国家有关建筑工程施工的法律、法规和政策1.2.2国家和地方建筑工程施工标准、规范1.2.3工程设计文件及图纸1.3合同订立时间与地点1.3.1合同订立时间：年月日1.3.2合同订立地点：甲方所在地1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2甲方支付预付款1.4.3乙方提交施工组织设计及安全措施2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程全称：住宅小区2.1.2工程简称：小区2.2工程地点2.2.1甲方提供的工程地点：市区路号2.3工程规模2.3.1建筑面积：X平方米2.3.2地上层数：层2.3.3地下层数：层2.4工程结构2.4.1框架结构2.4.2钢筋混凝土结构2.5工程设计单位2.5.1设计单位名称：建筑设计研究院2.5.2设计单位地址：市区路号2.5.3设计单位联系电话：2.6工程施工单位2.6.1施工单位名称：建设集团有限公司2.6.2施工单位地址：市区路号2.6.3施工单位联系电话：3.工程施工内容3.1施工范围3.1.1土建工程：包括地基基础、主体结构、装饰装修等3.1.2安装工程：包括给排水、电气、通风、空调等3.1.3绿化工程：包括绿化种植、景观设计等3.2施工期限3.2.1总工期：自合同签订之日起个月3.2.2阶段工期：按照工程进度计划分阶段完成3.3施工质量要求3.3.1符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准3.3.2达到甲方指定的质量标准3.4施工安全要求3.4.1严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准3.4.2施工现场必须设置安全警示标志3.4.3定期进行安全生产教育培训4.施工进度管理4.1施工进度计划4.1.1乙方应在合同签订后X天内提交施工进度计划4.1.2甲方对施工进度计划进行审核并同意后执行4.2施工进度调整4.2.1因不可抗力或甲方要求等原因需要调整施工进度时，乙方应提前X天向甲方提出书面申请4.2.2甲方审核同意后，乙方应调整施工进度计划4.3施工进度监控4.3.1甲方对施工进度进行定期检查和监督4.3.2乙方应按照甲方要求提供施工进度相关资料5.施工质量管理5.1质量标准5.1.1严格按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准5.1.2达到甲方指定的质量标准5.2质量检测与验收5.2.1乙方应按照国家有关规定进行质量检测5.2.2甲方对工程质量进行验收5.3质量责任5.3.1乙方对工程质量承担全部责任5.3.2甲方有权要求乙方对质量问题进行整改或赔偿损失6.施工安全管理6.1安全管理制度6.1.1乙方应建立健全安全生产管理制度6.1.2严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准6.2安全责任6.2.1乙方对施工现场安全负全部责任6.2.2甲方有权对施工现场安全进行监督检查6.3安全事故处理6.3.1乙方应按照国家有关规定及时报告、处理安全事故6.3.2甲方对安全事故进行监督和指导8.合同价款及支付方式8.1工程价款8.1.1工程总价款：人民币万元整8.1.2工程总价款构成：土建工程、安装工程、绿化工程等8.2工程款支付方式8.2.1预付款：合同签订后X天内，甲方支付工程总价款的%8.2.2进度款：按照实际完成工程量，每月支付工程总价款的%8.2.3结算款：工程完工后，甲方支付工程总价款的%8.2.4保修金：工程保修期满后，甲方无息退还保修金8.3预付款8.3.1预付款金额：人民币万元整8.3.2预付款支付时间：合同签订后X天内8.3.3预付款退还：工程完工验收合格后，甲方无息退还预付款8.4结算与支付8.4.1结算方式：按月结算，每月结算期为前一个月的1日至当月末日8.4.2支付方式：银行转账，甲方应在结算后X天内将款项支付至乙方指定账户9.合同变更9.1变更范围9.1.1工程量变更9.1.2工程内容变更9.1.3施工进度变更9.1.4合同价款变更9.2变更程序9.2.1乙方提出变更申请，并提交变更理由及相关资料9.2.2甲方审核变更申请，并在X天内回复乙方9.2.3双方协商一致后，签订变更协议9.3变更责任9.3.1甲方因变更导致工期延误，应承担相应责任9.3.2乙方因变更导致成本增加，应承担相应责任10.合同解除10.1解除条件10.1.1乙方严重违约10.1.2甲方严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2解除程序10.2.1一方提出解除合同，并书面通知对方10.2.2双方协商解除合同，并签订解除协议10.3解除责任10.3.1因乙方违约解除合同，乙方应承担违约责任10.3.2因甲方违约解除合同，甲方应承担违约责任11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程11.1.2乙方未按合同约定进行质量检测11.1.3乙方未按合同约定进行安全防护11.1.4甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约金11.2.2违约方应承担修复费用11.2.3违约方应承担赔偿损失11.3违约赔偿11.3.1违约金按合同总价款的%计算11.3.2修复费用按实际发生费用计算11.3.3赔偿损失按实际损失计算12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1优先协商解决12.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.1.3仲裁不成，依法向人民法院起诉12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会：仲裁委员会12.2.2人民法院：人民法院12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后X天内提交仲裁委员会或人民法院12.3.2仲裁委员会或人民法院依法进行审理和裁决13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.1.1图纸名称：住宅小区施工图纸13.1.2图纸数量：共X套13.2附件二：施工组织设计13.2.1设计单位：建筑设计研究院13.2.2设计时间：年月日13.3附件三：其他相关文件13.3.1合同签订文件13.3.2支付凭证13.3.3工程验收报告14.合同签署及生效14.1合同签署14.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章14.1.2合同签署地点：市区路号14.2合同生效14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.2.2合同一式两份，甲乙双方各执一份14.3合同备案14.3.1合同签署后，双方应在X天内向相关部门备案第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中所称的第三方，是指除甲乙双方之外的独立第三方主体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、评估机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力，并按照相关法律法规和行业规范提供服务。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同时，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方合同中明确。15.2.2第三方责任限额的约定不得低于法律规定最低限额。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方在合同中明确需要第三方介入的情形和程序。15.3.2需要第三方介入时，甲乙双方应共同决定选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。15.4第三方责权利15.4.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，并有权对工程进行监督检查。15.4.3第三方有权对甲乙双方的违约行为提出整改建议，并有权向甲乙双方报告其发现的问题。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系：a.第三方对甲方负责，接受甲方的委托和监督。b.第三方不得泄露甲方提供的商业秘密和技术秘密。c.第三方在履行职责过程中，如发现甲方有违约行为，应立即向甲方报告。15.5.2第三方与乙方的关系：a.第三方对乙方负责，接受乙方的委托和监督。b.第三方在履行职责过程中，如发现乙方有违约行为，应立即向乙方报告。c.第三方有权对乙方的工作进行指导和监督，但不得干预乙方的正常施工活动。15.5.3第三方与工程其他相关方的划分说明：a.第三方与工程其他相关方（如供应商、分包商等）的关系由甲乙双方另行约定。b.第三方在履行职责过程中，如需与其他相关方进行沟通或协调，应取得甲乙双方的同意。16.额外条款及说明16.1第三方介入费用16.1.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定承担。16.1.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。16.2第三方介入后的合同履行16.2.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照本合同约定履行各自的权利和义务。16.2.2第三方介入不影响本合同的效力。16.3第三方介入的终止16.3.1第三方介入完成后，甲乙双方应根据实际情况决定是否需要继续合作。16.3.2如决定继续合作，甲乙双方应重新签订合作协议。16.3.3如决定终止合作，甲乙双方应按照本合同约定办理相关手续。16.4第三方介入的风险承担16.4.1第三方介入过程中，如因第三方自身原因造成损失，由第三方承担相应责任。16.4.2如因甲