版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度职场装修工程监理合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期1.4合同终止条件2.监理范围与内容2.1监理项目概述2.2监理工作范围2.3监理工作内容3.监理职责与义务3.1监理单位职责3.2监理人员义务3.3监理质量要求4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付时间及方式5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期安排5.3工期延误处理6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查程序6.3质量问题处理7.安全生产管理7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.环境保护与文明施工8.1环保要求8.2文明施工措施8.3环保事故处理9.信息沟通与报告9.1信息沟通方式9.2报告内容与格式9.3报告提交时间10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2附件内容说明14.其他约定事项14.1合同签订双方签字盖章14.2合同附件清单确认14.3合同执行监督第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1监理单位名称:_________1.1.2监理单位法定代表人:_________1.1.3监理单位注册地址:_________1.1.4施工单位名称:_________1.1.5施工单位法定代表人:_________1.1.6施工单位注册地址:_________1.2合同签订日期及地点:_________,地点:_________1.3合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。1.4合同终止条件:1.4.1工程竣工验收合格后;1.4.2双方协商一致解除合同;1.4.3出现合同约定的解除条件;1.4.4法律法规规定的其他终止条件。2.监理范围与内容2.1监理项目概述:本合同监理项目为_________装修工程,工程地点位于_________。2.2监理工作范围:2.2.1施工现场的管理;2.2.2施工图纸的审查;2.2.3施工过程的质量、进度、安全控制;2.2.4施工变更的审核;2.2.5竣工验收的参与和监督;2.2.6工程资料的管理;2.3监理工作内容:2.3.1制定监理规划和实施细则;2.3.2审查施工组织设计和施工方案;2.3.3监督施工过程,确保工程质量、进度、安全;2.3.4审查变更设计,控制工程成本;2.3.5组织工程验收,参与工程竣工验收;2.3.6整理监理档案,编写监理报告。3.监理职责与义务3.1监理单位职责:3.1.1按照国家法律法规、行业标准和合同约定,履行监理职责;3.1.2确保监理工作的独立性、客观性和公正性;3.1.3配备合格的监理人员;3.1.4及时发现和报告施工过程中的问题;3.1.5按时完成监理工作。3.2监理人员义务:3.2.1严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定;3.2.2保守工程秘密,不得泄露相关信息;3.2.3秉持公正、客观、严谨的工作态度;3.2.4按时参加现场监理工作;3.2.5配合其他监理人员的工作。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币_________元整。4.2费用构成:4.2.1监理人员费用;4.2.2监理设备费用;4.2.3差旅费用;4.2.4其他费用。4.3支付时间及方式:4.3.1合同签订后_________日内支付监理费用总额的30%;4.3.2工程开工后_________日内支付监理费用总额的40%;4.3.3工程竣工验收合格后_________日内支付监理费用总额的20%;4.3.4合同解除后,按实际完成工作支付剩余费用。5.工程进度与工期5.1工程进度计划:监理单位应制定详细的工程进度计划,报施工单位和建设单位审批。5.2工期安排:本工程计划工期为_________个月。5.3工期延误处理:5.3.1因监理单位原因导致工期延误,监理单位应承担相应的责任;5.3.2因施工单位原因导致工期延误,监理单位应及时报告建设单位,由施工单位承担相应责任;5.3.3因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决。6.质量控制6.1质量标准:本工程应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》进行质量验收。6.2质量检查程序:6.2.1施工单位自检;6.2.2监理单位抽检;6.2.3工程验收。6.3质量问题处理:6.3.1发现质量问题,监理单位应立即通知施工单位进行整改;6.3.2整改完成后,监理单位应重新进行检查,确认问题已得到解决;6.3.3若问题未得到解决,监理单位有权要求施工单位重新施工。8.安全生产管理8.1安全生产要求:8.1.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准;8.1.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全;8.1.3施工单位应定期进行安全教育培训,提高员工安全意识;8.1.4监理单位应监督施工单位落实安全生产措施。8.2安全生产措施:8.2.1施工单位应制定安全生产规章制度,明确安全生产责任;8.2.2施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援器材;8.2.3施工单位应定期进行安全检查,及时消除安全隐患;8.2.4监理单位应监督施工单位执行安全生产措施。8.3安全事故处理:8.3.1发生安全事故,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大;8.3.2施工单位应立即上报事故情况,并按照规定进行调查处理;8.3.3监理单位应监督施工单位落实事故处理措施,确保不再发生类似事故。9.环境保护与文明施工9.1环保要求:9.1.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准;9.1.2施工单位应采取措施,减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染;9.1.3施工单位应保护施工现场周围的环境和生态。9.2文明施工措施:9.2.1施工单位应保持施工现场整洁,不得乱堆乱放;9.2.2施工单位应设置垃圾收集容器,及时清理垃圾;9.2.3施工单位应采取措施,减少施工对周围居民的影响。9.3环保事故处理:9.3.1发生环保事故,施工单位应立即采取措施,减轻污染;9.3.2施工单位应立即上报环保事故情况,并按照规定进行调查处理;9.3.3监理单位应监督施工单位落实环保事故处理措施。10.信息沟通与报告10.1信息沟通方式:10.1.1定期召开工程协调会;10.1.2利用书面形式进行信息交流;10.1.3通过电子邮件、电话等方式进行紧急信息沟通。10.2报告内容与格式:10.2.1报告应包括工程进度、质量、安全、环保等方面的内容;10.2.2报告应按照合同约定的格式编写。10.3报告提交时间:10.3.1每月提交一次月度报告;10.3.2工程关键节点提交阶段性报告;10.3.3工程验收前提交最终报告。11.合同变更与解除11.1变更程序:11.1.1变更内容应提前_________个工作日通知对方;11.1.2变更内容经双方协商一致后,签订补充协议;11.1.3变更内容涉及费用调整的,应按照合同约定的方式处理。11.2解除条件:11.2.1双方协商一致解除合同;11.2.2出现合同约定的解除条件;11.2.3法律法规规定的其他解除条件。11.3解除程序:11.3.1提出解除合同的一方应提前_________个工作日通知对方;11.3.2双方协商解除合同,签订解除协议;11.3.3按照合同约定处理合同解除后的善后事宜。12.违约责任12.1违约行为定义:12.1.1未按合同约定履行监理职责;12.1.2未按合同约定完成监理工作;12.1.3违反国家法律法规、行业标准和合同约定;12.1.4其他违约行为。12.2违约责任承担:12.2.1违约方应承担相应的违约责任;12.2.2违约方应支付违约金;12.2.3违约方应赔偿对方因此遭受的损失。12.3违约赔偿方式:12.3.1违约金按合同约定比例计算;12.3.2损失赔偿按实际损失计算。13.争议解决13.1争议解决方式:13.1.1协商解决;13.1.2仲裁;13.1.3诉讼。13.2争议解决机构:13.2.1争议解决机构由双方协商确定;13.2.2若协商不成,提交约定的仲裁机构仲裁;13.2.3若仲裁不成,提交有管辖权的人民法院诉讼。13.3争议解决程序:13.3.1双方应在争议发生后_________个工作日内提出解决要求;13.3.2争议解决机构应在_________个工作日内作出裁决或判决。14.其他约定事项14.1合同签订双方签字盖章:14.1.1监理单位签字盖章;14.1.2施工单位签字盖章;14.1.3双方法定代表人签字。14.2合同附件清单确认:14.2.1合同附件清单包括:监理规划、实施细则、工程质量标准、安全生产规章制度等;14.2.2双方确认合同附件清单内容完整、准确。14.3合同执行监督:14.3.1双方应共同监督合同执行情况;14.3.2任何一方发现合同执行问题,应及时通知对方,共同解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的其他参与方,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询公司等。1.2.1甲乙双方共同邀请的第三方参与项目;1.2.2法律法规要求必须引入的第三方;1.2.3为提高项目效率或专业性而引入的第三方。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入前,甲乙双方应共同商定介入的具体事宜,包括第三方职责、权利、义务、费用等。2.2.1第三方具备相应的资质和能力;2.2.2第三方同意按照合同约定履行职责;2.2.3第三方承诺遵守国家法律法规和行业规范。3.第三方职责与权利3.1第三方的职责包括但不限于:3.1.1按照合同约定提供专业服务;3.1.2完成甲乙双方委托的任务;3.1.3对项目进度、质量、安全等进行监督;3.1.4及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。3.2第三方的权利包括但不限于:3.2.1获取合同约定的报酬;3.2.2在履行职责过程中,获得必要的工作条件和支持;3.2.3在发现问题时,有权要求甲乙双方采取措施。4.第三方义务与责任4.1第三方的义务包括但不限于:4.1.1严格按照合同约定履行职责;4.1.2保守项目秘密,不得泄露相关信息;4.1.3对因自身原因造成的损失,承担相应的责任。4.2第三方的责任包括但不限于:4.2.1因第三方原因导致项目进度延误,第三方应承担相应责任;4.2.2因第三方原因导致项目质量不符合约定标准,第三方应承担相应责任;4.2.3因第三方原因导致安全事故发生,第三方应承担相应责任。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:5.1.1第三方的责任限额最高不超过合同总价的_________;5.1.2若第三方责任导致项目损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担;5.1.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。5.2第三方责任限额的确定依据包括但不限于:5.2.1第三方的资质和能力;5.2.2第三方的服务质量;5.2.3市场同类服务价格。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系:6.1.1第三方是甲乙双方的共同合作方,而非甲乙双方的任何一方;6.1.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的意见和决定。6.2第三方与其他各方的责任划分:6.2.1第三方对甲乙双方承担直接责任;6.2.2第三方对项目其他参与方承担间接责任;6.2.3第三方责任与其他各方的责任不重叠,各责任方应各自承担相应责任。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应协商一致,签订补充协议,并对原合同进行相应修改。7.2补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入引发的争议,甲乙双方应通过协商解决;8.2协商不成的,可提交约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理规划详细要求:包含监理目标、工作范围、质量标准、进度安排、安全措施、人员配备、设备配置等内容。说明:监理规划是监理工作的指导性文件,需在合同签订后_________日内提交。2.实施细则详细要求:根据监理规划制定的具体实施方案,包括日常监理工作流程、检查标准、验收标准等。说明:实施细则需在监理规划的基础上细化,明确监理工作的具体执行标准。3.工程质量标准详细要求:根据国家相关标准和行业规范,制定工程质量标准。说明:工程质量标准是衡量工程质量的重要依据。4.安全生产规章制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等内容。说明:安全生产规章制度是保障施工安全的重要措施。5.环境保护措施详细要求:包括施工过程中产生的噪声、粉尘、废水等污染的防治措施。说明:环境保护措施是确保施工过程符合环保要求的重要依据。6.工程进度计划详细要求:包括分阶段进度目标、关键节点时间安排等内容。说明:工程进度计划是控制工程进度的重要工具。7.工程变更单详细要求:记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明:工程变更单是处理工程变更的正式文件。8.工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、人员、程序、结果等内容。说明:工程验收报告是工程竣工验收的正式文件。9.工程资料清单详细要求:包括工程图纸、施工记录、检验报告、验收报告等。说明:工程资料清单是工程资料管理的依据。10.合同附件清单详细要求:包括上述所有附件的名称、数量、版本等信息。说明:合同附件清单是合同的重要组成部分,需双方共同确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行监理职责。1.2监理单位未按时提交监理报告或报告内容不符合要求。1.3施工单位未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求。1.4施工单位未按合同约定落实安全生产措施。1.5施工单位未按合同约定进行环境保护。1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金按合同约定比例计算。2.3损失赔偿按实际损失计算。3.违约责任示例说明:3.1若监理单位未按时提交监理报告,则应支付合同约定比例的违约金。3.2若施工单位未按合同约定完成施工任务,则应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、返工、赔偿损失等。3.3若第三方未按合同约定履行职责,则应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度职场装修工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.2监理单位权限3.3施工单位配合义务4.工程进度与质量控制4.1工程进度计划4.2质量控制标准4.3质量验收程序5.工程变更与签证5.1变更范围及程序5.2签证流程5.3变更费用的处理6.工程费用管理6.1费用预算编制6.2费用支付方式6.3费用结算程序7.工程安全与环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3应急预案8.监理报告与记录8.1监理报告编制8.2工程记录保存8.3监理报告提交时间9.合同违约与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求12.其他约定事项12.1不可抗力条款12.2保密条款12.3通知与送达13.合同附件13.1附件一:工程概况表13.2附件二:监理职责与权限明细13.3附件三:工程进度计划表13.4附件四:质量控制标准及验收记录13.5附件五:工程费用预算及支付明细13.6附件六:安全生产与环保措施13.7附件七:争议解决程序及规则14.合同签署与盖章14.1双方代表签字14.2盖章手续14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑装饰工程有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5合同签订日期:2024年1月1日1.6合同期限:自2024年1月1日至2024年12月31日2.工程概况2.1工程名称:公司2024年度职场装修工程2.2工程地点:省市区公司办公楼2.3工程规模:总面积约5000平方米,包括办公区、会议室、休息区等2.4工程预算:人民币500万元整3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.1.1对工程进度进行监督管理,确保工程按计划进行3.1.2对工程质量进行监督管理,确保工程质量符合国家标准3.1.3对工程安全进行监督管理,确保施工安全3.1.4对工程变更进行审核,确保变更符合合同要求3.2监理单位权限3.2.1对不符合合同要求的工程进度、质量、安全等方面提出整改意见3.2.2对施工单位违反合同的行为有权制止并要求整改3.2.3对重大变更事项有权提出反对意见,并要求施工单位重新提交变更申请4.工程进度与质量控制4.1工程进度计划4.1.1施工单位应在合同签订后5个工作日内提交详细的工程进度计划4.1.2监理单位应在收到进度计划后3个工作日内进行审核并确认4.2质量控制标准4.2.1工程质量应符合国家有关建筑标准、规范的要求4.2.2施工单位应按照监理单位的要求进行质量控制4.3质量验收程序4.3.1施工单位完成工程后,应向监理单位提出验收申请4.3.2监理单位应在收到验收申请后3个工作日内组织验收5.工程变更与签证5.1变更范围及程序5.1.1变更范围包括设计变更、工程量变更、工期变更等5.1.2变更程序:施工单位提出变更申请,监理单位审核,双方协商确定变更内容5.2签证流程5.2.1施工单位提出签证申请,监理单位审核,双方确认签证内容5.2.2签证费用按实际发生计算,纳入工程结算5.3变更费用的处理5.3.1变更费用由施工单位承担,监理单位负责审核6.工程费用管理6.1费用预算编制6.1.1施工单位应在合同签订后10个工作日内提交工程费用预算6.1.2监理单位应在收到预算后5个工作日内进行审核6.2费用支付方式6.2.1费用支付采用分期支付方式6.2.2每期支付金额根据工程进度和质量控制情况确定6.3费用结算程序6.3.1施工单位提交结算申请,监理单位审核,双方确认结算金额6.3.2合同到期后,施工单位提交最终结算报告,监理单位审核无误后支付剩余款项8.工程安全与环保8.1安全生产责任8.1.1施工单位负责施工现场的安全生产,确保施工人员生命安全8.1.2监理单位负责对施工现场的安全生产进行监督管理,发现安全隐患及时通知施工单位整改8.2环保要求8.2.1施工单位应遵守国家及地方环保法规,采取有效措施防止施工过程中产生污染8.2.2监理单位负责监督施工单位环保措施的落实,确保施工过程符合环保要求8.3应急预案8.3.1施工单位应制定完善的应急预案,包括火灾、触电、中毒等事故的应急处理措施8.3.2监理单位负责审核应急预案的合理性,并在必要时提出修改意见9.监理报告与记录9.1监理报告编制9.1.1监理单位应定期编制监理报告,内容包括工程进度、质量、安全等方面的情况9.1.2监理报告应于每月底前提交给施工单位和建设单位9.2工程记录保存9.2.1监理单位应保存工程记录,包括施工日志、检验记录、验收记录等9.2.2工程记录应保存至工程保修期满后5年9.3监理报告提交时间9.3.1监理报告应在工程验收合格后10个工作日内提交给建设单位10.合同违约与争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同争议10.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序10.3.1双方应在收到争议通知后30日内提出解决争议的书面意见10.3.2若在规定时间内未提出解决意见,争议视为无法协商解决11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格,合同义务履行完毕11.2.2合同约定的其他终止条件11.3解除或终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定妥善处理合同解除或终止后的善后事宜11.3.2解除或终止合同后,双方应相互结算,支付剩余款项12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章12.1.2合同签订地工商行政管理部门备案12.2合同备案要求12.2.1双方应在合同签订后15个工作日内向合同签订地工商行政管理部门备案12.2.2备案手续齐全,合同生效13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行的情况13.1.2发生不可抗力时,双方应相互通知,并协商解决合同履行问题13.2保密条款13.2.1双方应对合同内容及相关信息予以保密13.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年13.3通知与送达13.3.1双方应以书面形式相互通知13.3.2通知应以挂号信或快递方式送达对方,送达日期以邮戳或快递单据为准14.合同签署与盖章14.1双方代表签字14.1.1监理单位代表签字:[签名]14.1.2施工单位代表签字:[签名]14.2盖章手续14.2.1监理单位盖章:[盖章]14.2.2施工单位盖章:[盖章]14.3合同生效日期14.3.1合同自双方代表签字盖章并备案之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,包括但不限于设计方、咨询方、检测机构、监理单位、施工单位、材料供应商等在合同履行过程中提供专业服务或参与工程建设的单位或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是合同主体直接邀请,也可以是通过中介机构介绍。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的目的、职责、权利和义务进行协商一致。15.3.2第三方介入后,应签订补充协议,明确各方的权利和义务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或补充协议的要求,承担相应的责任。16.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失或违约,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权获取与履行职责相关的必要信息。16.2.2第三方有权根据合同约定或补充协议的要求,提出合理化建议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方因违约或疏忽行为对合同主体造成损失的最高赔偿额。17.2责任限额设定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险程度、合同金额等因素综合确定。17.2.2责任限额应在补充协议中明确,并作为合同附件。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分18.1.1第三方应明确其职责范围,不得越权干涉其他方的正常工作。18.1.2各方应按照合同约定和补充协议的要求,各自履行职责。18.2责任划分18.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,由第三方承担相应责任。18.2.2若第三方与其他方共同承担责任,则应根据各方在合同中的约定和实际损失比例进行划分。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的必要性19.1.1第三方介入的必要性应经甲乙双方协商一致,并在补充协议中予以说明。19.2第三方介入的条件19.2.1第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同约定的服务工作。19.2.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。19.3第三方介入的流程19.3.1甲乙双方应共同邀请第三方介入,并就第三方介入的相关事宜进行协商。19.3.2第三方介入后,应签订补充协议,明确各方的权利和义务。19.4第三方介入的退出19.4.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行职责,应提前通知甲乙双方。19.4.2甲乙双方应共同协商第三方退出事宜,并确保工程顺利进行。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担原则20.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和补充协议的要求分担。20.2费用支付方式20.2.1第三方介入的费用按合同约定或补充协议的要求分期支付。20.3费用结算20.3.1第三方介入的费用结算应与工程进度和质量控制相结合,确保费用合理、透明。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细要求:包括工程名称、地点、规模、预算、施工期限等基本信息。说明:用于明确工程的基本情况和双方对工程的共同认知。2.附件二:监理职责与权限明细详细要求:列出监理单位的具体职责、权限以及相应的操作流程。说明:为监理单位提供明确的职责范围,确保监理工作的有效执行。3.附件三:工程进度计划表详细要求:包括工程各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点。说明:为工程进度提供明确的计划,便于双方监控工程进度。4.附件四:质量控制标准及验收记录详细要求:列出工程质量控制的各项标准和验收记录模板。说明:确保工程质量符合国家标准,为工程验收提供依据。5.附件五:工程费用预算及支付明细详细要求:包括工程各项费用的预算、支付方式和支付时间。说明:明确工程费用预算,确保费用支付的合理性和透明度。6.附件六:安全生产与环保措施详细要求:列出工程安全生产和环保的具体措施和应急预案。说明:保障工程安全施工,符合环保要求。7.附件七:争议解决程序及规则详细要求:包括争议解决的方式、程序和规则。说明:为解决合同执行过程中的争议提供明确的指导。8.附件八:第三方介入补充协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利和义务。说明:为第三方介入提供明确的法律依据,保障各方的权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程进度责任认定标准:按照合同约定的进度计划,每延迟一天,施工单位应向监理单位支付违约金人民币X元。示例说明:若施工单位在合同约定的工程进度基础上延迟5天完成工程,则应支付人民币X元的违约金。2.违约行为:工程质量不符合国家标准责任认定标准:施工单位应对不合格工程进行返工,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若监理单位发现施工单位施工的某部分工程不符合国家标准,则施工单位需进行返工,并承担返工费用。3.违约行为:未按合同约定支付工程款责任认定标准:每延迟一天支付,乙方应向甲方支付违约金人民币X元。示例说明:若乙方在合同约定的支付时间内延迟3天支付工程款,则应支付人民币X元的违约金。4.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:施工单位应对违反安全生产规定的行为进行整改,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若施工单位在施工过程中发生安全事故,则施工单位需承担全部责任,并支付相应的赔偿费用。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若监理单位泄露施工单位商业秘密,则监理单位需承担法律责任,并赔偿施工单位的经济损失。全文完。2024年度职场装修工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间节点5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及流程5.3验收时间安排6.监理报告及记录6.1监理报告编制要求6.2监理记录内容6.3报告提交时间及方式7.合同变更及终止7.1变更程序7.2变更内容7.3合同终止条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务11.法律适用及管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.其他约定12.1不可抗力12.2合同生效条件12.3合同附件13.合同生效及解除13.1合同生效日期13.2合同解除条件14.合同附件清单14.1附件一:工程监理大纲14.2附件二:工程监理细则14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理方名称:监理有限公司1.1.2施工方名称:建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理方地址:省市区路号1.2.2施工方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.4.1监理方法定代表人:1.4.2施工方法定代表人:2.项目概况2.1工程名称:大厦装修工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:地上层,地下层,总建筑面积平方米2.4工程工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止2.5工程质量要求:符合国家现行建筑工程质量验收统一标准及施工图纸的要求,达到合格标准3.监理范围及内容3.1监理范围:包括但不限于施工准备、施工过程、竣工阶段的监理工作3.2监理内容:施工图纸会审、施工组织设计审查、材料设备进场检验、施工过程检查、质量事故处理、进度控制、合同管理、信息管理等3.3监理标准:依据国家相关法律法规、标准规范及合同约定执行4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2费用支付方式:按月支付,每月支付监理费用总额的1/124.3费用支付时间节点:每月五个工作日内支付5.工程进度及验收5.1工程进度计划:根据施工进度计划表执行,监理方进行监督和协调5.2验收标准及流程:按照国家现行建筑工程质量验收统一标准及施工图纸的要求进行验收,验收流程如下:5.2.1施工单位自检5.2.2监理单位初验5.2.3施工单位整改5.2.4监理单位复验5.2.5工程竣工验收5.3验收时间安排:每月进行一次初验,工程竣工后进行竣工验收6.监理报告及记录6.1监理报告编制要求:按照国家相关法律法规、标准规范及合同约定编制6.2监理记录内容:包括但不限于施工记录、质量记录、进度记录、会议纪要等6.3报告提交时间及方式:每月底前提交至施工方,电子版发送至施工方邮箱7.合同变更及终止7.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后签订变更协议7.2变更内容:包括但不限于工程范围、工期、质量要求、监理费用等7.3合同终止条件:因不可抗力、一方违约或合同约定其他原因导致合同无法继续履行时,合同终止8.违约责任8.1违约情形8.1.1监理方未按合同约定履行监理职责,造成工程质量问题的8.1.2施工方未按设计图纸和施工规范进行施工,未经监理方同意擅自改变设计或施工工艺的8.1.3双方未按合同约定支付费用的8.1.4因一方原因导致合同无法继续履行,造成对方损失的8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复费用等8.2.2违约金按合同总价的5%计算,但最高不超过人民币拾万元整(¥100,000.00)8.3违约金计算8.3.1违约金计算公式:违约金=合同总价×违约比例8.3.2违约比例根据具体违约情形在合同中约定9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1双方可协商选择仲裁机构进行仲裁9.2.2仲裁机构一经选定,双方应遵守仲裁裁决9.3争议解决程序9.3.1双方应自争议发生之日起三十日内提交书面争议解决申请9.3.2争议解决机构应在收到申请后六十日内作出裁决10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密10.1.2合同内容和双方约定的事项10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年10.3保密义务10.3.1双方应采取合理措施保护保密信息不被泄露10.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息11.法律适用及管辖11.1适用法律11.1.1合同的订立、效力、解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律11.2管辖法院11.2.1合同履行地为省市区,合同争议由市区人民法院管辖12.其他约定12.1不可抗力12.1.1合同履行期间发生的不可抗力事件,如自然灾害、战争、政府行为等,导致合同无法履行时,双方互不承担责任12.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失12.2合同生效条件12.2.1双方签字盖章后,合同自双方签字盖章之日起生效12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于工程监理大纲、工程监理细则、施工图纸、施工组织设计等13.合同生效及解除13.1合同生效日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同解除条件13.2.1合同订立后,如发生法律、法规规定的解除情形,任何一方有权解除合同13.2.2因一方违约导致合同无法履行,守约方有权解除合同14.合同附件清单14.1附件一:工程监理大纲14.2附件二:工程监理细则14.3附件三:施工图纸14.4附件四:施工组织设计14.5附件五:合同签订双方身份证复印件14.6附件六:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理咨询机构、检验机构、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应遵守国家相关法律法规、行业标准及本合同的约定。16.第三方责任及权利16.1责任16.1.1第三方应按照合作协议及本合同的约定,履行其职责,确保其服务或工作符合相关标准和要求。16.1.2第三方对因其工作失误、故意或重大过失导致甲乙双方或工程遭受的损失,应承担相应的赔偿责任。16.1.3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 军队文职助理兽医师
- 2024版典当行艺术品抵押担保合同6篇
- 2024年度股权激励与员工持股计划协议书3篇
- 2025版新教材高考政治复习特训卷仿真模拟卷三
- 2024年水泥涵管产品标准制定与推广合同3篇
- 2023一年级数学上册 8 20以内的进位加法第3课时 8 7 6加几(2)教学实录 新人教版
- 2024年春八年级语文下册 第二单元 6 阿西莫夫短文两篇教学实录 新人教版
- 龙岩学院《项目管理与评估》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年度学校食堂食材订餐服务协议3篇
- 2024年度三轮车质量改进合同2篇
- 2024内蒙古文物考古研究所招聘历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 眼科延续护理
- 初中语文++第21课《小圣施威降大圣》课件+统编版语文七年级上册
- 服装修改行业市场需求变化带来新的商业机遇分析报告
- 幼儿园小班语言《点点点》课件
- 0-3岁婴幼儿营养与健康智慧树知到期末考试答案章节答案2024年杭州师范大学
- 2025届新高考物理热点精准复习:高中物理6大模块计算题思路总结
- 八年级道法上册第一学期期末综合测试卷(人教版 2024年秋)
- 2025届江苏省期无锡市天一实验学校数学七年级第一学期期末达标检测试题含解析
- UG基础培训课件
- 城市轨道交通运营管理【共30张课件】
评论
0/150
提交评论