2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同3篇_第1页
2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同3篇_第2页
2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同3篇_第3页
2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同3篇_第4页
2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算3.施工内容与要求3.1绿化设计3.2施工材料3.3施工工艺3.4施工进度4.施工图纸与资料4.1设计图纸4.2施工图纸4.3技术规范5.施工过程与质量控制5.1施工流程5.2质量标准5.3质量检验5.4质量整改6.风险管理与应急预案6.1施工风险6.2应急预案6.3风险责任7.付款方式与进度7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款方式8.保修期限与售后服务8.1保修期限8.2售后服务8.3售后责任9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一:绿化植物清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:合同签订文件12.合同变更与补充12.1变更程序12.2补充条款12.3变更生效13.合同解除与终止13.1解除条件13.2终止程序13.3终止后处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方全称:有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方1.2.1乙方全称:绿化工程公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:139xxxx56781.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称:塑胶屋顶绿化项目2.2项目地点:市区大厦2.3项目规模:屋顶面积500平方米2.4项目预算:人民币50万元整3.施工内容与要求3.1绿化设计3.1.1设计风格:现代简约风格3.1.2设计图纸提交时间:合同签订后15个工作日内3.2施工材料3.2.1材料品牌:乙方应提供符合国家标准和行业规范的材料品牌3.2.2材料验收:甲方有权对材料进行验收,不合格材料不得使用3.3施工工艺3.3.1施工流程:设计、材料准备、施工、验收3.3.2施工标准:按照国家相关标准和行业规范执行3.4施工进度3.4.1施工期限:合同签订后90日内完成全部施工3.4.2施工进度报告:每周提交一次施工进度报告4.施工图纸与资料4.1设计图纸4.1.1设计图纸应包含:平面图、立面图、剖面图、材料清单4.2施工图纸4.2.1施工图纸应由乙方提供,并经甲方确认4.3技术规范4.3.1施工过程中应遵循国家相关技术规范5.施工过程与质量控制5.1施工流程5.1.1设计确认后,乙方开始材料准备5.1.2材料准备完成后,乙方进行施工5.1.3施工过程中,乙方应保持施工现场整洁5.2质量标准5.2.1施工质量应符合国家相关标准和行业规范5.3质量检验5.3.1甲方有权对施工过程进行现场监督和检验5.4质量整改5.4.1如发现质量问题,乙方应在接到通知后立即进行整改6.风险管理与应急预案6.1施工风险6.1.1自然灾害风险6.1.2人员伤害风险6.1.3材料损耗风险6.2应急预案6.2.1自然灾害应急预案6.2.2人员伤害应急预案6.3风险责任6.3.1乙方应对施工过程中出现的风险负责处理8.付款方式与进度8.1付款比例8.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的20%作为预付款8.1.2进度款:根据施工进度,每月支付合同总额的20%,分四次支付8.1.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总额的30%,作为结算款8.1.4保修金:工程竣工验收合格后,支付合同总额的10%作为保修金,保修期满后无质量问题退还8.2付款时间8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内8.2.2进度款:每月的一个工作日8.2.3结算款:竣工验收合格后10个工作日内8.2.4保修金:竣工验收合格后10个工作日内8.3付款条件8.3.1乙方需提供相关付款凭证,包括但不限于发票、收据等8.3.2甲方确认收到乙方提供的付款凭证后,方可支付相应款项8.4付款方式8.4.1付款方式为银行转账,具体账户信息详见合同附件9.保修期限与售后服务9.1保修期限9.1.1保修期限为工程竣工验收合格后的两年9.2售后服务9.2.1乙方应提供两年内的免费售后服务9.2.2保修期内,乙方应负责解决因施工质量问题引起的维修和更换9.3售后责任9.3.1保修期内,如因乙方施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付合同总额的10%作为违约金10.1.2甲方未按合同约定付款,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为滞纳金10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同争议10.2.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决机构10.3.1本合同争议解决机构为市区人民法院11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并加盖公章11.1.2预付款到账11.2合同解除条件11.2.1双方协商一致11.2.2一方违约严重,另一方有权解除合同11.3合同解除程序11.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方11.3.2双方应在接到解除合同通知后10个工作日内完成合同解除手续12.合同附件12.1附件一:绿化植物清单12.1.1植物名称12.1.2植物数量12.1.3植物规格12.2附件二:施工图纸12.2.1平面图12.2.2立面图12.2.3剖面图12.3附件三:合同签订文件12.3.1双方签署的合同文本12.3.2双方签字盖章的付款凭证13.合同变更与补充13.1变更程序13.1.1双方协商一致,以书面形式提出变更请求13.1.2经双方确认后,由乙方进行变更实施13.2补充条款13.2.1本合同如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议13.3变更生效13.3.1变更协议经双方签字盖章后生效14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址14.3合同份数14.3.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力14.4合同签署14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中,第三方指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、咨询服务机构等。2.第三方介入条件2.1甲方或乙方在合同履行过程中,根据实际情况需要引入第三方参与,应提前向对方书面通知,并获得对方同意。2.2第三方介入应遵守国家相关法律法规和本合同约定。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同目的无法实现或造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额根据其服务内容和合同约定确定,具体详见附件四:《第三方责任限额表》。4.第三方权利和义务4.1第三方有权根据本合同约定,要求甲方、乙方提供必要的信息和资料,以完成其职责。4.2第三方应按照本合同约定,履行其职责,确保合同目的实现。4.3第三方在履行职责过程中,应遵守职业道德和行业规范,保护甲方、乙方的合法权益。5.第三方介入程序5.1.1第三方基本信息,包括但不限于:名称、地址、联系方式等5.1.2第三方资质证明5.1.3第三方服务内容和责任范围5.1.4第三方费用预算5.2对方在收到第三方介入申请后,应在5个工作日内给予书面答复。5.3双方同意第三方介入后,应签订《第三方合作协议》,明确各方的权利、义务和责任。6.第三方变更与退出6.1第三方在合同履行过程中,如需变更或退出,应提前向对方书面通知,并获得对方同意。6.2第三方变更或退出,不影响本合同的效力。6.3第三方变更或退出后,其职责和责任由新第三方或原第三方承担。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的关系由《第三方合作协议》约定。7.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲方、乙方的合法权益,不得损害甲方、乙方的利益。7.3第三方在履行职责过程中,如涉及甲方、乙方的商业秘密,应予以保密。8.第三方争议解决8.1第三方与甲方、乙方之间发生争议,应协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入费用9.1第三方介入费用由合同约定,包括但不限于:9.1.1第三方服务费用9.1.2第三方差旅费用9.1.3第三方其他相关费用9.2第三方介入费用由甲方、乙方按比例承担,具体比例详见《第三方合作协议》。10.第三方资料保管10.1第三方在合同履行过程中产生的资料,由甲方、乙方和第三方共同保管。10.2第三方资料保管期限为合同履行完毕后两年。11.第三方介入的终止11.1第三方介入终止的条件由《第三方合作协议》约定。11.2第三方介入终止后,甲方、乙方和第三方应按照协议约定处理相关事宜。12.第三方介入的补充条款12.1本合同如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:绿化植物清单详细要求:1.1植物名称、数量、规格、产地等信息需详细列出。1.2植物清单应包含所有用于屋顶绿化的植物种类。附件说明:1.1植物清单作为施工依据,确保绿化植物的质量和数量符合合同要求。2.附件二:施工图纸详细要求:2.1包含平面图、立面图、剖面图,详细展示绿化布局和施工细节。2.2图纸需符合国家相关标准和规范。附件说明:2.1施工图纸是施工过程中的重要指导文件,确保施工质量。3.附件三:合同签订文件详细要求:3.1包括合同文本、双方签字盖章、付款凭证等。附件说明:3.1合同签订文件作为合同生效的依据,确保合同的完整性和有效性。4.附件四:《第三方责任限额表》详细要求:4.1列明第三方在不同职责范围内的责任限额。附件说明:4.1明确第三方责任,保障甲方、乙方利益。5.附件五:《第三方合作协议》详细要求:5.1明确第三方与甲乙双方的权利、义务和责任。5.2协议内容需符合国家相关法律法规和本合同约定。附件说明:5.1确保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六:施工进度报告详细要求:6.1每周提交一次施工进度报告,包括施工进度、存在问题等。附件说明:6.1施工进度报告是监督施工过程的重要依据。7.附件七:质量检验报告详细要求:7.1施工过程中,定期提交质量检验报告。附件说明:7.1质量检验报告是确保施工质量的重要手段。8.附件八:竣工验收报告详细要求:8.1工程竣工验收合格后,提交竣工验收报告。附件说明:8.1竣工验收报告是确认工程质量的最终依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程1.2甲方未按合同约定付款1.3第三方未按合同约定履行职责1.4任何一方违反合同约定的保密义务2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成工程,应支付合同总额的10%作为违约金。2.2甲方未按合同约定付款,应支付逾期付款金额的千分之五作为滞纳金。2.3第三方未按合同约定履行职责,应承担相应的赔偿责任。2.4违反保密义务的,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期1个月,甲方有权要求乙方支付违约金1万元。3.2甲方未按合同约定付款,逾期30天,乙方有权要求甲方支付滞纳金1500元。全文完。2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同1本合同目录一览1.施工准备1.1施工现场勘察1.2施工组织设计1.3施工人员配备1.4材料设备采购2.施工进度2.1施工阶段划分2.2施工进度计划2.3进度调整3.施工质量控制3.1质量标准3.2质量检查3.3质量事故处理4.施工安全4.1安全生产责任制4.2安全防护措施4.3事故应急预案5.施工环境保护5.1环境保护措施5.2噪音、粉尘、废水等排放标准5.3环境保护责任6.预算管理6.1预算编制6.2预算执行6.3预算调整7.施工变更7.1变更原因及处理7.2变更审批程序7.3变更费用8.付款方式8.1付款进度8.2付款方式8.3付款条件9.保修服务9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2材料设备清单13.3施工组织设计14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条施工准备1.1施工现场勘察1.1.1施工单位应在合同签订后5个工作日内对施工现场进行勘察,包括地形地貌、周边环境、地下管线、建筑物结构等。1.1.2勘察报告应在勘察结束后3个工作日内提交给业主方,报告中应详细记录勘察结果及存在的问题。1.2施工组织设计1.2.1施工单位应在合同签订后10个工作日内提交施工组织设计,内容包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。1.2.2业主方应在收到施工组织设计后5个工作日内提出书面意见,施工单位根据意见进行修改完善。1.3施工人员配备1.3.1施工单位应按照施工组织设计配备充足的技术人员和施工人员,确保施工质量。1.3.2施工人员应具备相应的资格证书和技能,并进行岗前培训。1.4材料设备采购1.4.1施工单位应根据施工组织设计和工程量清单,在合同签订后15个工作日内完成材料设备的采购。1.4.2材料设备应满足国家相关标准和规范,并具备出厂合格证、检验报告等证明文件。第二条施工进度2.1施工阶段划分2.1.1施工阶段划分为:前期准备、主体施工、装饰装修、竣工验收四个阶段。2.1.2各阶段的具体起止时间在施工组织设计中明确。2.2施工进度计划2.2.1施工单位应根据施工阶段划分,制定详细的施工进度计划,包括各阶段的工期、关键节点等。2.2.2施工进度计划应在合同签订后10个工作日内提交给业主方。2.3进度调整2.3.1由于不可抗力、业主方原因等原因导致施工进度延误,施工单位应及时向业主方报告,并协商调整进度计划。2.3.2进度调整需书面确认,并纳入施工组织设计。第三条施工质量控制3.1质量标准3.1.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。3.1.2施工单位应建立健全质量管理体系,对施工过程进行全过程质量控制。3.2质量检查3.2.1施工单位应定期对施工质量进行检查,发现质量问题及时整改。3.2.2业主方有权对施工质量进行检查,发现问题要求施工单位整改。3.3质量事故处理3.3.1发生质量事故时,施工单位应立即停止施工,采取有效措施防止事故扩大。3.3.2施工单位应在事故发生后24小时内向业主方报告,并提交事故调查报告和处理方案。第四条施工安全4.1安全生产责任制4.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责。4.1.2施工单位应定期对安全生产责任制进行培训和考核。4.2安全防护措施4.2.1施工单位应根据施工现场情况和施工工艺,采取必要的安全防护措施。4.2.2施工单位应定期对安全防护措施进行检查和维护,确保其有效性。4.3事故应急预案4.3.1施工单位应制定事故应急预案,明确事故发生时的应急处理措施。4.3.2施工单位应定期组织应急演练,提高应急处置能力。第五条施工环境保护5.1环境保护措施5.1.1施工单位应遵守国家环保法律法规,采取必要的环境保护措施。5.1.2施工单位应加强对施工过程中的噪音、粉尘、废水等排放的管理。5.2噪音、粉尘、废水等排放标准5.2.1施工单位应按照国家相关标准,对噪音、粉尘、废水等进行控制和排放。5.2.2施工单位应定期对排放情况进行监测,确保达标排放。5.3环境保护责任5.3.1施工单位应对施工现场及周围环境进行保护,防止环境污染。5.3.2业主方有权对施工单位的环境保护工作进行监督和检查。第六条预算管理6.1预算编制6.1.1施工单位应根据工程量清单和材料设备价格,编制施工预算。6.1.2施工预算应在合同签订后10个工作日内提交给业主方。6.2预算执行6.2.1施工单位应按照施工预算进行施工,严格控制成本。6.2.2施工单位应定期向业主方报告预算执行情况。6.3预算调整6.3.1由于材料价格波动、设计变更等原因导致预算偏差,施工单位应及时向业主方报告,并协商调整预算。第八条付款方式8.1付款进度8.1.1本合同工期为【工期】个月,按月进度支付工程款。8.1.2每月支付比例为已完成的工程量的【百分比】。8.2付款方式8.2.1业主方应在每月的【日期】前,根据施工单位提交的付款申请,通过银行转账方式支付当月工程款。8.2.2付款申请应包括已完成工程量、发票、付款申请表等相关材料。8.3付款条件8.3.1付款申请经业主方审核无误后,应在【天数】个工作日内完成支付。8.3.2若付款申请经审核有误,业主方应在【天数】个工作日内通知施工单位,并要求提供更正后的材料。第九条保修服务9.1保修期限9.1.1本合同工程自竣工验收合格之日起,保修期为【年数】年。9.1.2保修期内,因施工单位原因造成的质量问题,施工单位应负责无偿修复。9.2保修范围9.2.1保修范围包括但不限于:屋顶绿化设施、灌溉系统、排水系统等。9.2.2保修期内,因自然原因造成的损坏,施工单位应在接到通知后【天数】个工作日内进行修复。9.3保修责任9.3.1施工单位应建立健全保修制度,确保保修服务的及时性和有效性。9.3.2保修期内,施工单位应定期对屋顶绿化进行检查,确保绿化设施的正常运行。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务,或工程质量不合格的。10.1.2业主方未按合同约定支付工程款的。10.1.3双方协商一致解除合同的。10.2违约责任承担10.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等。10.2.2业主方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。10.3.2双方应友好协商解决违约赔偿问题,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为【仲裁机构名称】。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照争议解决机构的程序规定,提交仲裁申请和相关证据。11.3.2仲裁机构应在收到仲裁申请后【天数】个工作日内组成仲裁庭。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同并加盖公章后生效。12.1.2本合同自生效之日起至竣工验收合格之日止。12.2合同终止条件12.2.1本合同因施工完成、双方协商一致或不可抗力等原因终止。12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行结算和清算。12.3合同解除条件12.3.1双方协商一致解除合同的。12.3.2因一方违约,另一方有权解除合同。第十三条合同附件13.1施工图纸及技术资料13.1.1施工图纸及技术资料应作为合同附件,由双方共同保管。13.1.2施工图纸及技术资料不得泄露给第三方。13.2材料设备清单13.2.1材料设备清单应详细列明材料设备名称、规格、数量、单价等信息。13.2.2材料设备清单作为合同附件,由双方共同保管。13.3施工组织设计13.3.1施工组织设计应作为合同附件,由双方共同保管。13.3.2施工组织设计不得泄露给第三方。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”是指本合同当事人之外的独立主体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入本合同,需经甲乙双方协商一致,并签订相应的委托协议。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在本合同项下的责任,以其与甲乙双方签订的委托协议中约定的责任限额为准。15.2.2第三方责任限额包括但不限于违约责任、赔偿责任等。15.2.3第三方责任限额的约定不得违反国家法律法规。15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同项下的权利包括:a)依照委托协议,独立开展监理、检测、评估、咨询等工作;b)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;c)依法维护自身合法权益。15.3.2第三方在合同项下的义务包括:a)严格按照委托协议履行职责,保证工作质量;b)保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的商业信息;c)对其工作结果负责。15.3.3第三方的工作成果和意见,需经甲乙双方确认后方可作为合同依据。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致后,向第三方发出委托邀请。15.4.2第三方收到邀请后,在【天数】个工作日内回复是否接受委托。15.4.3第三方接受委托后,与甲乙双方签订委托协议,明确双方的权利和义务。16.甲乙双方责任划分16.1甲方责任:a)按照合同约定支付工程款;b)提供必要的施工条件和资料;c)对第三方的工作进行监督和配合。16.2乙方责任:a)按照合同约定完成施工任务;b)配合第三方的工作;c)对第三方的工作结果负责。16.3第三方责任:a)依照委托协议履行职责;b)对其工作结果负责;c)不得泄露甲乙双方的商业信息。17.第三方工作成果17.1第三方的工作成果包括但不限于:a)监理报告;b)检测报告;c)评估报告;d)咨询意见。17.2第三方的工作成果应经甲乙双方确认后方可作为合同依据。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用包括但不限于:a)委托费用;b)差旅费用;c)其他相关费用。18.2第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在委托协议中明确。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。20.本附加说明条款作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。21.本附加说明条款自双方签字(或盖章)之日起生效。22.本附加说明条款一式两份,甲乙双方各执一份。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料详细要求:包含屋顶绿化施工图纸、设计说明、技术规范、材料清单等。说明:施工图纸及技术资料是施工的依据,必须清晰、完整、准确。2.材料设备清单详细要求:列出所有用于屋顶绿化的材料及设备的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:材料设备清单是工程量的依据,必须与实际施工相符。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须科学、合理。4.进度计划表详细要求:详细列出各阶段的施工时间节点和完成情况。说明:进度计划表是监督施工进度的工具,必须及时更新。5.质量检验报告详细要求:包括材料、设备、施工过程中的质量检验结果。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要依据。6.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括事故、隐患等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要手段。7.环境保护记录详细要求:记录施工现场的环境保护情况,包括噪音、粉尘、废水等排放情况。说明:环境保护记录是履行环保责任的重要证据。8.付款申请表详细要求:包括已完成的工程量、发票、付款申请理由等。说明:付款申请表是申请工程款的重要文件。9.保修服务记录详细要求:记录保修期内的问题处理情况。说明:保修服务记录是保证保修服务质量的重要依据。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决过程中产生的文件、协议等。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位未按合同约定完成施工任务责任认定:施工单位应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等。示例:若施工单位未按期完成屋顶绿化施工,导致业主方损失,施工单位应赔偿业主方损失的费用。2.业主方未按合同约定支付工程款责任认定:业主方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若业主方未按时支付工程款,施工单位可要求业主方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.第三方未按委托协议履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止委托等。示例:若第三方在监理过程中出现重大失误,导致工程质量问题,第三方应赔偿由此造成的损失。4.施工过程中发生安全事故责任认定:施工单位应承担主要责任,第三方如存在监管不力等情况,也应承担相应责任。示例:若施工现场发生安全事故,施工单位应承担主要责任,第三方如未履行监管职责,也应承担相应责任。5.施工过程中造成环境污染责任认定:施工单位应承担主要责任,第三方如存在监管不力等情况,也应承担相应责任。示例:若施工过程中造成环境污染,施工单位应承担主要责任,第三方如未履行环保监管职责,也应承担相应责任。全文完。2024塑胶屋顶绿化施工与维护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程设计要求3.1设计原则3.2设计依据3.3设计内容4.工程施工要求4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工质量标准4.4施工安全措施5.材料设备供应5.1材料设备种类5.2材料设备品牌5.3材料设备质量要求5.4材料设备供应时间6.工程进度与付款6.1工程进度计划6.2付款方式6.3付款时间7.工程验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4工程移交8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1合同附件12.2合同解释12.3合同变更与解除13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1设计文件14.2施工图纸14.3材料设备清单14.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X有限公司乙方:X绿化工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx87652.工程概况2.1工程名称2024塑胶屋顶绿化工程2.2工程地点省市区大厦屋顶2.3工程规模绿化面积:500平方米2.4工程期限自2024年4月1日至2024年6月30日3.工程设计要求3.1设计原则遵循绿色环保、节约资源、美观实用、安全可靠的设计原则。3.2设计依据《屋顶绿化工程技术规范》(GB504112007)3.3设计内容包括屋顶绿化平面布置、植物选择、土壤层设计、排水系统设计、灌溉系统设计等。4.工程施工要求4.1施工范围包括屋顶绿化工程的土建施工、绿化施工、排水施工、灌溉施工等。4.2施工工艺严格按照设计图纸和相关施工规范进行施工。4.3施工质量标准符合《屋顶绿化工程质量验收规范》(GB504122007)的要求。4.4施工安全措施施工过程中必须严格遵守安全操作规程,确保施工安全。5.材料设备供应5.1材料设备种类包括屋顶绿化土壤、植物、排水材料、灌溉设备等。5.2材料设备品牌土壤:X品牌植物:X品牌排水材料:X品牌灌溉设备:X品牌5.3材料设备质量要求材料设备必须符合国家标准,具有合格证明。5.4材料设备供应时间材料设备应在工程开工前15日内供应完毕。6.工程进度与付款6.1工程进度计划按照工程进度计划,分阶段进行付款。6.2付款方式甲方按工程进度支付乙方工程款,支付比例根据工程进度确定。6.3付款时间每月底前支付当月工程款的70%,工程验收合格后支付剩余的30%。8.工程保修8.1保修范围本合同项下屋顶绿化工程及其设施,自竣工验收合格之日起,乙方提供为期一年的免费保修服务。8.2保修期限保修期限为自工程竣工验收合格之日起一年。8.3保修责任在保修期内,若因乙方施工质量或材料问题导致工程出现缺陷,乙方应负责修复,直至缺陷消除。保修期内发生的保修费用由乙方承担。9.违约责任9.1违约情形任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定的,均构成违约。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的直接损失,并支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议提交人民法院后,按人民法院指定的程序进行审理。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因,合同可提前终止。12.其他约定12.1合同附件本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、材料设备清单等。12.2合同解释本合同的解释以双方签署的书面文件为准。12.3合同变更与解除合同变更需经双方书面同意,合同解除需书面通知对方并达成一致意见。13.合同签署13.1签署时间本合同自双方代表签字之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为省市区。13.3签署人员甲方代表:乙方代表:14.合同附件清单14.1设计文件屋顶绿化工程设计方案、施工图纸等。14.2施工图纸屋顶绿化工程施工图纸、材料设备清单等。14.3材料设备清单屋顶绿化工程所需材料设备清单,包括品牌、规格、数量等。14.4其他相关文件合同签订通知书、付款凭证、验收报告等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同执行过程中的中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致合同履行出现缺陷或违约时,应承担的最高赔偿金额。15.2.2第三方责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确约定,由甲乙双方根据第三方的工作性质、责任范围和风险程度共同商定。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任第三方应按照合同约定和其职责范围,对合同执行过程中的相关事项进行监督、检查、评估或咨询,确保工程质量和进度。15.3.2第三方权利第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。第三方有权根据合同约定提出意见和建议。15.3.3第三方义务第三方应遵守国

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论