二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及一套答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、关于合同解除的说法，正确的是（）。A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】：B2、下列（）不属于承包人应当承担的赔偿损失。A.将承揽的工程违法分包造成的损失B.施工偷工减料造成的损失C.与监理单位串通造成的损失D.对不合格的建设工程按照合格工程验收【答案】：D3、招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】：D4、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行（）A.过错黉任原则8.严格责任原则C.过错推定原则D.合理分担原则【答案】：B5、根据《民法典》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。A.代理人B.当事人C.第三人D.被代理人【答案】：D6、根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称，叫做（）。A.法系B.法的部门C.法的形式D.法的效力等级【答案】：B7、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】：A8、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】：C9、（2016年真题）关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】：B10、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】：C11、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：A12、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】：D13、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经（）时，发生效力。A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】：B14、（2015年真题）“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地【答案】：B15、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【答案】：D16、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用【答案】：C17、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通【答案】：A18、下列关于我国法律效力的说法中，正确的有（）。A.一般法优于特别法8.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.旧法优于新法D.据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决【答案】：B19、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】：D20、（2017年真题）关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】：B21、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】：A22、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正确的是（）。A.分包工程质量由总承包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】：C23、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉【答案】：A24、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】：D25、关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》的是（）。A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定。.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定【答案】：B26、关于仲裁制度，下列说法正确的是（）。A.当事人达成仲裁协议，人民法院可以受理当事人一方的诉讼请求B.仲裁协议无效，人民法院应当裁定不予受理C.裁决作出后，当事人就同一纠纷提起诉讼，人民法院应当受理口.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理【答案】：D27、王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【答案】：B28、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【答案】：C29、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效8.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：A30、根据《消防法》机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施()至少进行一次全面检测。A.2年B.3年C.5年D.每年【答案】：D31、按照《建筑业企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期改正，逾期未改正的，可以()A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【答案】：A32、建造师执业资格制度起源于1834年的()。A.美国B.英国C.智利D.澳大利亚【答案】：B【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C33、建造师（），方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。A.受聘于某一个单位B.执业资格考试合格后C.经注册后D.经有关部门批准后【答案】：C34、关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（ ）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【答案】：D35、2010年5月16日，甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，乙银行要求甲公司提供担保人，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述错误的是（）。A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任36、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.事业单位法人经依法登记成立C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A37、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。4拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供口.受自然地域限制的【答案】：C38、依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】：B39、出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出任何异议，此时原租赁合同（）。A.已经无效B.继续有效C.需重新签订口.需相关行政部门确认有效【答案】：B40、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（ ）。A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决【答案】：D41、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。A.5日B.10日C.15日D.20日【答案】：C42、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】：A43、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）4有符合规定的注册资本8.有符合规定的主要人员，不包括技术工人。.有符合规定的已完工程业绩口.有符合规定的自有的技术装备【答案】：C44、关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是（）A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责【答案】：D45、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D46、（2020年真题）根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【答案】：B47、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定【答案】：D48、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。A.3年年C.2年D.5年【答案】：C49、生产经营单位若未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处的罚款数额为（）。【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AA.罚经营单位10万元以下B.对经营单位罚款3万元以下C.对其直接负责的主管人员处2万以上5万元以下罚款D.对经营单位处1〜5万元罚款【答案】：C50、下列不属于行政处分的是（）。A.警告B.降职C.撤职D.开除【答案】：B51、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C52、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关53、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的【答案】：A54、（2021年真题第2批）关于二级建造师执业的说法，正确的是（ ）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】：A55、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外。.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】：A56、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D57、根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是（）A.国有土地B.集体土地C.未利用土地D.非耕地【答案】：A58、关于上位法与下位法法律效力的说法中，正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》【答案】：A59、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1B.2C.3D.4【答案】：B60、诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.权利人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B61、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】：A62、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法〉法律〉行政法规〉地方政府规章B.法律〉行政法规〉地方性法规〉部门规章C.行政法规＞部门规章＞地方性法规〉地方政府规章D.国际条约〉宪法〉地方性法规〉司法解释【答案】：A63、（2016年真题）根据《工作保险条例》，职工因公致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级【答案】：D64、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是( )。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】：A65、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺【答案】：A66、(2021年第2批真题)关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】：A67、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的是（）。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业应当为未成年工定期进行健康检查C.企业不得安排妇女从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业【答案】：B68、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，超过一定规模的危大工程，应当由（）组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】：C69、水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，其保护范围不包括（）。A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物D.遗存于外国领海的起源于中国的文物【答案】：D70、（2020年12月真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定【答案】：D71、下列用人单位可以不支付工资的是（）。A.五一放假三天？？？？？B.因亲人去世请假两天？C.依法参加社会活动期间？D.因去参加朋友婚礼请假一天【答案】：D72、下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。A.工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌B.包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡C.工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸伤工人1人D.工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：B73、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。4有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款B.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请C.转让安全生产许可证，证件应当被吊销D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】：B74、（2021年第1批真题）关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采取书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】：C75、（2021年真题第2批）施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担76、张某在甲施工单位公司连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（ ）。A.张某B.李某C.王某D.赵某【答案】：B77、（2020年12月真题）关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是（）。A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章【答案】：D78、王军是某施工单位的项目经理，2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是（）。A.王军不可以继续租用该压路机了B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了。.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了【答案】：C79、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当由（）。A.甲、乙承担连带责任B.甲按照收取的管理费比例承担责任C.乙承担部分责任D.乙承担全部责任【答案】：A80、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C.一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】：C81、在进行沉井准备工作时，地下水位应控制在沉井基坑底（）m以下。A.1.0B.1.5C.0.5D.2.0【答案】：C82、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于墙体抹灰砂浆的水泥【答案】：A83、（2019年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.20%B.30%C.25%D.40%【答案】：B84、下列不属于事故报告应包括的内容是（）。A.事故发生单位概况B.事故主要负责人C.事故的简要经过D.已经采取的措施【答案】：【答案】：C【答案】：B85、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】：B86、根据《建设工程安全生产管理条例》第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位；建设单位应当在拆除工程施工（）前，将法定有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10日B.15日20日28日【答案】：B87、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日88、某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金融机构()。A.不承担任何责任8.可提出解除借款合同。.可延期提供贷款D.应赔偿房地产开发公司的损失【答案】：D89、(2014年真题)职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】：D90、下列关于要约的说法，正确的是()。A.要约发出时生效B.收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间C.收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件人常用系统的时间，视为到达时间D.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人【答案】：B91、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】：D92、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。A.试用期B.社会保险C.福利待遇D.保守秘密【答案】：B93、某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿C.将双方所取得的财产收归国家所有D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】：B94、甲与乙签订了主合同后，又签订了一份定金合同，约定甲给乙支付定金为主合同总价的15％（500万元），甲实际支付定金为120万元。合同在履行过程中，乙方不履行主合同的债务，则乙方应该给甲方返还（）万元。A.120B.150C.220D.240【答案】：C95、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C96、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【答案】：B97、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款【答案】：A98、土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】：B99、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。A.咨询单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位【答案】：B100、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日【答案】：B101、某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于（）。A.委托代理？B.法定代理？C.制定代理？D.表见代理【答案】：A102、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C103、（2021年真题第2批）根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（）A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物口.历史上工艺美术品【答案】：C104、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按（）。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪【答案】：C105、关于不当得利的说法，正确的是（）。A.明知无给付义务而进行的债务清偿，受损失的人无权请求得利人返还取得的利益B.得利人取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务C.单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人在相应范围内承担返还义务D.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其利益并赔偿损失【答案】：A106、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A107、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的是（ ）。A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】：B108、 （2014年真题）关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-）以下说法正确的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是合同成立的前提C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本，合同无效【答案】：C109、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工企业D.建设行政主管部门【答案】：C110、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。（2017）A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】：A111、下列情形符合注册建造师申请条件的是（）。A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B.乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D.丁60周岁【答案】：D112、关于法的效力层级，下列说法正确的是（）。A.地方政府规章的效力高于本级和下级地方性法规B.行政法规的效力仅次于宪法C.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决口.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】：D113、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。A.正在建造的航空器B.土地所有权C.生产原材料D.荒地承包经营权【答案】：B114、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于月30日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业便将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。2019年5月10日2019年7月30日2019年7月20日2019年8月10日【答案】：B115、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】：A116、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）提出。A.3日前10日前15日前20日前【答案】：B117、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.非承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】：B118、场景（四）A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C.保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定【答案】：D119、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】：C120、（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不可抵押的是（ ）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】：D121、甲地注册的建设单位与乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同。合同约定，项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖的标准为（）。A.原告住所地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地【答案】：C122、（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】：B123、（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：B124、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪【答案】：B125、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）A.工程建设勘察、规划、盛计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准【答案】：C126、建筑施工企业不再具备安全生产条件但情节不严重的，将面临的行政处罚是（）。A.暂扣安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.注销安全生产许可证D.撤回安全生产许可证【答案】：A127、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：A128、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府【答案】：C129、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日口.资格预审结束之日【答案】：C130、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】：D131、（2014年真题）某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排放，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【答案】：C132、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。4双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书口.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书【答案】：B133、甲公司为乙公司向银行贷款提供保证担保，担保合同中没有约定担保的范围，则下列说法正确的是（）。A.保证人应当对贷款、利息、违约金等全部债务承担责任B.保证人只对贷款承担责任C.保证人在债务的财产没有清偿完毕之前不承担任何责任D.保证人对债权人可以拒绝承担保证责任【答案】：A134、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】：B135、投标有效期应从（）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】：A136、关于项目经理部，下面说法错误的是（）。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【答案】：A137、某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【答案】：B138、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是()。A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】：B139、对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程()之日起计算。A.验收合格B.合同终止C.合同解除D.竣工验收【答案】：D140、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】：D141、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定8.注明规格、型号、性能等技术指标。.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】：B142、（2017年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。4存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：C143、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（ ）。4擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】：D144、下列对评标程序的组成的说法，正确的是（）A.对评标有疑义的单位和个人可以干预评标的过程和结果B.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标C.投标人可对投标文件中含义不明确的内容作详细的澄清或说明，澄清时可以改变投标文件的实质性内容口.在确定中标人前，招标人可与投标人就投标方案等内容交流【答案】：B145、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定8.注明规格、型号、性能等技术指标。.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】：B146、以下关于机械设备单位安全责任的说法中正确的是（）。A.建筑起重机械安装完毕后，建设单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收B.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向建设单位进行安全使用说明C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.建设单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书【答案】：C147、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D.应当对工程项目落实带班制度负责【答案】：C148、以下关于抵押的说法中正确的是（）。A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B.抵押权与其担保的债权同时存在C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿【答案】：B149、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】：C150、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】：A151、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】：D152、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C153、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【答案】：B154、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D.从提交竣工结算文件之日起计算【答案】：A155、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20％，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持8.没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持【答案】：B156、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资（）的工资报酬。A.120%B.150%C.200%D.300%【答案】：B157、关于行政强制的说法，正确的是（）A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以规定冻结存款、汇款的行政强制措施B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施【答案】：B158、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】：A159、（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是（）。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】：D160、以下属于刑事责任中主刑是（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.管制【答案】：D161、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担。.有效，责任应由张某承担口.有效，责任应由甲公司承担【答案】：D162、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】：C163、当水池自重小于浮力时会浮起；应考虑的因地制宜措施是（ ）。A.基坑四周设防汛墙B.水池及基坑内四周埋设排水盲管C.抽干基坑内积水D.使水池内、外无水位差【答案】：D164、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（ ）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】：C165、某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿C.将双方所取得的财产收归国家所有D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】：B166、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地（）。A.无效8.有效C.应重新认证D.直被吊销【答案】：B167、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】：D168、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全，国际秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】：B169、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中的定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为期最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用【答案】：C170、某施工总承包项目，由于分包单位不服从管理导致生产安全事故，此种情况下正确的责任承担方式是（）。A.总承包单位承担主要责任B.分包单位承担连带责任C.分包单位承担全部责任D.分包单位承担主要责任【答案】：D171、根据《物权法》的规定，动产物权的转让自（）时发生效力，但法律另有规定的除外。A.买卖合同生效B.交付C.转移登记D.买方占有【答案】：B172、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备一水池内水位观测一水池注水一蒸发量测定一整理试验结论B.试验准备一水池注水一蒸发量测定一水池内水位观测一整理试验结论C.试验准备一水池注水一水池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论D.试验准备一蒸发量测定一水池注水一整理试验结论一水池内水位观测【答案】：C173、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。A.最低工资标准B.最高工资标准C.平均工资标准D.劳务派遣企业最低工资标准【答案】：A174、用人单位依法裁减人员后，在下列哪一时间内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先录用被裁减的人员()A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】：B175、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是()。A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】：D176、履行费用的负担没有约定或约定不明确的，应由()A.接受履行一方负担B.履行义务一方负担。.双方平均分担口.双方按比例分担【答案】：B177、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。4承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效；C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效口.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】：B178、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】：A179、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不属于承揽业务不良行为的是（）。A.以其他企业的名义投标的？B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的？C.将承包的工程转包或者违法分包的？D.通过行贿的手段获取中标的【答案】：B180、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（ ）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】：D181、(2019年真题)根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：A182、某设计单位在编制设计文件时，结合工程实际情况，考虑了施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障，该相关工作是制定()。A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】：A183、关于招标基本程序的说法，正确的是()。人.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行B.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据C.标底应当在评标时公布D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】：A184、买卖合同中，下列应由出卖人承担标的物损毁、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由卖家委托运输公司负责送货到买家住所，运输中发生车祸B.合同约定买家乙3月5日前提货，但乙未按时前往提货，3月7日库房因雷击失火致使货物毁损C.开发商购买的一批门窗材料收货后2年才拆封，拆封后发现门窗材料中缺少一些配件D.甲施工企业从外地购进一批水泥，委托丙公司运输，在运输过程中，甲施工企业将这批水泥转卖乙公司，水泥后来在继续运输中损失【答案】：A185、下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止【答案】：B186、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请B.建设工程未经核实或者核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有竣工验收材料【答案】：B187、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算口.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】：B188、（2021年第2批真题）关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】：D189、（2020年12月真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档【答案】：A190、联合体中标的，（）与招标人签订合同。A.联合体B.联合体各方共同C.联合体各方分别D.资质较高的联合方【答案】：B191、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。A.及时检查隐蔽工程B.提供必要施工条件C.支付工程价款D.交付竣工验收合格的建设工程【答案】：D192、场景（一）A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的【答案】：D193、某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门。当地文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过（）。24小时48小时C.5日D.7日【答案】：D194、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）A.各自相应的责任B.连带责任C.按份责任D.补充责任【答案】：B195、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证【答案】：B196、根据《行政诉讼法》第41条的规定，下列不属于提起行政诉讼应符合条件的是（）A.原告是认为抽象行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织8.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实根据D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖【答案】：A197、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】：B198、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】：C199、在建设工程领域，关于行政行为的说法，正确的是（）。A.行政强制包括行政强制措施、行政强制执行和行政处罚B.行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性C.没收违法所得和罚款都属于行政强制措施D.引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政奖励和行政裁决等【答案】：B200、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费【答案】：B201、产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经过所在地县级以上地方政府生态环境主管部门批准。A.维修B.检测C.闲置D.使用【答案】：C202、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】：D203、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的缺陷责任期应于（）起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】：B204、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D205、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。4有新的证据，足以推翻原判决B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明C.原判决认定事实的主要证据是伪造的D.原判决适用的法律已被废止的【答案】：D206、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】：B207、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】：B208、有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。A.知识产权保护部门B.工商行政管理部门C.政府相关管理部门D.著作权行政管理部门【答案】：D209、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】：B210、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。下列说法正确的是()。A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担【答案】：B211、(2016年真题)根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以()。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C212、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是()。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利【答案】：D213、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】：C214、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D215、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。A.专属管辖B.一般地域管辖C.特殊地域管辖D.协议管辖216、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。4相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【答案】：D217、投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】：B218、在用人单位内设立的劳动争议调解委员会由（）组成。A.劳动行政部门代表和工会代表B.工会代表和企业代表C.职工代表、用人单位代表和工会代表D.劳动行政部门代表、工会代表和职工代表【答案】：C219、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册B.延续注册申请应当在注册有效期满30日前提出C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.变更注册后注册期重新计算【答案】：B220、根据《工程建设项目施工招标投标办法＞的