2024年度学校消防设施改造及维护合同3篇_第1页
2024年度学校消防设施改造及维护合同3篇_第2页
2024年度学校消防设施改造及维护合同3篇_第3页
2024年度学校消防设施改造及维护合同3篇_第4页
2024年度学校消防设施改造及维护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校消防设施改造及维护合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同依据法律法规1.2合同目的与意义2.合同双方基本信息2.1甲方(学校)基本信息2.2乙方(消防设施改造及维护单位)基本信息3.合同标的物与数量3.1消防设施改造范围3.2消防设施维护内容3.3改造及维护所需数量4.合同期限4.1合同起止时间4.2合同延期及终止条件5.合同价格及支付方式5.1改造及维护费用总额5.2分期付款及支付时间5.3付款方式及凭证要求6.施工进度与质量要求6.1改造及维护进度安排6.2质量标准与验收办法6.3施工期间的安全管理7.技术服务与支持7.1技术服务内容7.2技术支持方式7.3乙方对甲方的培训义务8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约金的计算与支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除的程序11.合同终止后的处理11.1合同终止后的资料交接11.2合同终止后的费用结算11.3合同终止后的后续服务12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力事件的证明13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解释权14.3合同份数与签署第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同依据法律法规本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。1.2合同目的与意义本合同旨在明确甲乙双方在2024年度学校消防设施改造及维护工作中的权利、义务和责任,确保学校消防设施的安全可靠,提高学校消防安全管理水平。2.合同双方基本信息2.1甲方(学校)基本信息甲方名称:学校甲方地址:市区路号甲方法定代表人:联系电话:2.2乙方(消防设施改造及维护单位)基本信息乙方名称:消防设施有限公司乙方地址:市区路号乙方法定代表人:联系电话:3.合同标的物与数量3.1消防设施改造范围本合同涉及学校教学楼、宿舍楼、食堂、图书馆等建筑物内的消防设施改造,包括但不限于消防水池、消防泵房、消防喷淋系统、消防报警系统等。3.2消防设施维护内容乙方负责对甲方现有的消防设施进行定期检查、维护保养、故障排除和应急处理。3.3改造及维护所需数量改造所需材料及设备数量详见附件《消防设施改造及维护清单》。4.合同期限4.1合同起止时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年12月31日止。4.2合同延期及终止条件如需延期,双方应提前一个月协商一致并签订书面协议。合同终止条件详见合同第十条。5.合同价格及支付方式5.1改造及维护费用总额本合同改造及维护费用总额为人民币万元整。5.2分期付款及支付时间1.签订合同后5个工作日内支付合同总额的30%;2.改造工程完工并通过验收后5个工作日内支付合同总额的40%;3.维护期结束后5个工作日内支付合同总额的20%;4.合同终止后5个工作日内支付合同总额的10%。5.3付款方式及凭证要求甲方应以银行转账方式支付乙方费用,并在支付凭证上注明合同编号。6.施工进度与质量要求6.1改造及维护进度安排乙方应根据甲方要求制定详细的施工进度计划,并按时完成改造及维护工作。6.2质量标准与验收办法乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量达到设计要求。验收办法详见附件《消防设施改造及维护验收标准》。6.3施工期间的安全管理乙方应制定安全管理制度,确保施工期间人员安全和设施完好。如发生安全事故,乙方应立即采取措施并承担相应责任。8.违约责任8.1甲方违约责任若甲方未能按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的千分之五每日计算。8.2乙方违约责任若乙方未能按时完成改造及维护工作,每逾期一日应向甲方支付合同总额的千分之一作为违约金。若乙方提供的设施或服务不符合合同约定,乙方应无偿进行整改,直至满足合同要求。8.3违约金的计算与支付违约金的计算自违约行为发生之日起至违约行为纠正之日止。违约金支付方式与合同费用支付方式相同。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议解决机构为市区人民法院。9.3争议解决程序争议解决程序遵循中华人民共和国相关法律法规及人民法院相关规定。10.合同变更与解除10.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。10.2合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.3合同变更与解除的程序合同变更或解除需书面通知对方,并自通知到达对方之日起生效。11.合同终止后的处理11.1合同终止后的资料交接合同终止后,乙方应将所有与合同相关的资料、文件等完整无缺地移交给甲方。11.2合同终止后的费用结算合同终止后,双方应进行最终费用结算,包括未付款项、违约金等。11.3合同终止后的后续服务12.不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时,双方应相互理解,并采取措施减轻损失。如不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。12.3不可抗力事件的证明发生不可抗力事件时,乙方应及时向甲方提供相关证明材料。13.合同附件13.1合同附件清单(1)消防设施改造及维护清单;(2)消防设施改造及维护验收标准;(3)施工进度计划;(4)安全管理制度。13.2合同附件内容合同附件内容详见附件《合同附件》。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数与签署本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同的履行提供专业服务、咨询、监督、鉴定、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围1.消防设施改造及维护的技术咨询与评估;2.工程质量监督与验收;3.合同纠纷的调解与仲裁;4.安全生产监督与管理;5.其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的引入与选择16.1引入程序甲乙双方可共同协商确定引入第三方的必要性,并签订《第三方服务协议》。16.2选择标准选择第三方时,应考虑其专业能力、信誉度、服务质量等因素。17.第三方的责任与义务17.1责任限额第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。责任限额由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定。17.2义务履行第三方应严格按照《第三方服务协议》的约定,履行相关职责,确保服务质量和效果。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系,甲方有权要求第三方按照合同约定提供服务。18.2与乙方的关系第三方与乙方的关系为协助与被协助关系,乙方应提供必要的协助和支持,确保第三方能够顺利履行职责。18.3与其他第三方的划分若合同中有多个第三方介入,各第三方之间应明确各自的职责范围,避免职责交叉或责任不清。19.第三方介入的监督与协调19.1监督机制甲乙双方应建立第三方介入的监督机制,对第三方的工作进行定期检查和评估。19.2协调机制甲乙双方应建立第三方介入的协调机制,及时解决第三方介入过程中出现的问题。20.第三方介入的终止与解除20.1终止条件1.合同约定的服务期限届满;2.第三方无法继续履行职责;3.甲乙双方协商一致。20.2解除条件1.第三方严重违约;2.发生不可抗力事件;3.甲乙双方协商一致。21.第三方介入的后续处理21.1资料移交合同终止或解除后,第三方应将所有与合同相关的资料、文件等完整无缺地移交给甲乙双方。21.2费用结算合同终止或解除后,甲乙双方应进行最终费用结算,包括未付款项、违约金等。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,可按《第三方服务协议》约定或另行协商确定争议解决方式。22.2争议解决机构争议解决机构参照《第三方服务协议》中的约定或另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.消防设施改造及维护清单详细列出改造及维护所需的所有消防设施、材料及设备。包含每个项目的规格、型号、数量、预计费用等信息。2.消防设施改造及维护验收标准明确消防设施改造及维护的质量标准。包含验收流程、验收方法、验收标准等内容。3.施工进度计划详细列出改造及维护工作的各个阶段、时间节点及预期完成时间。4.安全管理制度规定施工期间的安全管理措施,包括人员培训、现场管理、应急预案等。5.第三方服务协议明确第三方介入的具体服务内容、责任义务、费用支付、争议解决等事项。6.合同附件包括合同双方签字盖章的合同文本、合同变更协议、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定未按时支付费用:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的千分之五每日计算。未按时提供所需资料:甲方应承担由此造成的延误责任,并赔偿乙方损失。2.乙方违约行为及责任认定未按时完成改造及维护工作:乙方每逾期一日应向甲方支付合同总额的千分之一作为违约金。提供的设施或服务不符合合同约定:乙方应无偿进行整改,直至满足合同要求。3.第三方违约行为及责任认定未按时履行职责:第三方应向甲乙双方支付违约金,违约金按未履行职责部分费用的千分之五每日计算。提供的服务不符合约定:第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:1.甲方违约示例:甲方应在合同约定的付款期限内支付乙方费用,但甲方逾期10天支付,则应向乙方支付违约金,计算方式为:合同总额万元×30%×0.5%×10天=元。2.乙方违约示例:乙方应在合同约定的工期内完成改造及维护工作,但乙方逾期5天完成,则应向甲方支付违约金,计算方式为:合同总额万元×100%×0.1%×5天=元。3.第三方违约示例:第三方应在合同约定的日期内完成评估工作,但第三方逾期3天完成,则应向甲乙双方支付违约金,计算方式为:评估费用万元×0.5%×3天=元。全文完。2024年度学校消防设施改造及维护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的2.1改造范围及内容2.2维护范围及内容3.合同工期3.1改造工期3.2维护工期4.合同价格4.1改造费用4.2维护费用4.3付款方式及时间5.质量要求5.1改造质量要求5.2维护质量要求6.施工及维护技术标准6.1施工技术标准6.2维护技术标准7.合同履行及监督管理7.1合同履行程序7.2监督管理方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件及程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约赔偿标准11.合同附件11.1改造及维护施工图纸11.2其他相关文件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同其他约定13.1合同签订日期13.2合同份数及保管14.合同签署14.1合同双方签字盖章14.2合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称学校名称:X学校施工单位名称:X消防设施改造及维护公司1.2合同双方地址学校地址:X省X市X区X路X号施工单位地址:X省X市X区X路X号1.3合同双方联系人及联系方式学校联系人:联系电话:138xxxx5555施工单位联系人:联系电话:139xxxx66662.合同标的2.1改造范围及内容1.对学校教学楼、宿舍楼、食堂、实验室等区域的消防设施进行全面改造。2.更换老旧消防设备,包括消防报警器、消防喷淋系统、消防栓等。3.新增消防设施,如消防应急照明、疏散指示标志等。2.2维护范围及内容1.对改造后的消防设施进行定期检查、维护和保养。2.及时更换损坏的消防设备部件。3.提供消防设施使用培训和技术支持。3.合同工期3.1改造工期改造工程自合同签订之日起,预计工期为60天。3.2维护工期维护工作自改造工程完工验收合格之日起,维护期限为一年。4.合同价格4.1改造费用改造费用总额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。4.2维护费用维护费用为人民币拾万元整(¥100,000.00)。4.3付款方式及时间1.合同签订后,学校支付改造费用的50%作为预付款。2.改造工程完工并验收合格后,学校支付剩余的50%。3.维护费用在维护期限开始时一次性支付。5.质量要求5.1改造质量要求1.改造后的消防设施应达到国家规定的消防标准。2.改造工程应使用合格的材料和设备。3.施工过程中应确保校园正常教学秩序不受影响。5.2维护质量要求1.维护人员应具备相应的消防设施维护资质。2.维护工作应严格按照消防设施的技术规范进行。3.维护过程中应确保消防设施的正常运行。6.施工及维护技术标准6.1施工技术标准1.施工过程中应遵守国家相关消防法规和标准。2.施工图纸应符合设计要求,并经学校审核批准。3.施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。6.2维护技术标准1.维护工作应定期进行,确保消防设施处于良好状态。2.维护记录应详细记录每次维护的时间、内容、结果等。3.维护过程中如发现安全隐患,应及时上报并采取措施。7.合同履行及监督管理7.1合同履行程序1.学校应按合同约定的时间节点支付款项。2.施工单位应按合同约定的时间节点完成改造工程。3.维护工作应严格按照合同约定进行。7.2监督管理方式1.学校设立项目管理组,负责监督合同的履行情况。2.项目管理组有权对施工单位的施工过程和成果进行检查。3.学校对施工单位的维护工作进行定期评估。8.争议解决8.1争议解决方式1.合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构1.争议解决机构为合同签订地的人民法院。2.争议解决机构应按照中华人民共和国的法律法规进行审理。9.合同变更及解除9.1合同变更程序1.合同变更需经合同双方书面同意,并由双方签字盖章。2.合同变更应明确变更的内容、生效日期和履行方式。9.2合同解除条件及程序1.合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。2.合同解除需提前通知对方,并由双方协商确定解除的具体事宜。3.合同解除后,双方应按照合同约定结算已发生的费用。10.违约责任10.1违约责任承担1.违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。2.违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的间接经济损失。10.2违约赔偿标准1.违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定。2.违约赔偿金额应包括但不限于违约金、损失赔偿金等。11.合同附件11.1改造及维护施工图纸1.施工图纸应包括设计说明、施工图、设备清单等。2.施工图纸应由具有相应资质的设计单位出具。11.2其他相关文件1.合同双方应提供的其他相关文件包括但不限于资质证明、施工许可证等。2.合同附件应由合同双方共同确认并作为合同组成部分。12.合同生效及终止12.1合同生效条件1.合同双方签字盖章后生效。2.合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务。12.2合同终止条件1.合同履行完毕或合同期限届满。2.合同解除或终止的其他法律事实。13.合同其他约定13.1合同签订日期合同签订日期为2024年X月X日。13.2合同份数及保管合同一式四份,合同双方各执两份,具有同等法律效力。14.合同签署14.1合同双方签字盖章学校代表:(签名)施工单位代表:(签名)14.2合同签署日期学校:(盖章)施工单位:(盖章)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供咨询、评估、监理、检测、认证等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入条件1.合同履行过程中,甲乙双方认为需要第三方介入以提高合同履行的质量和效率。2.第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.第三方介入类型16.1介入类型1.咨询服务:第三方为甲乙双方提供专业咨询意见。2.评估服务:第三方对合同履行的进度、质量、成本等进行评估。3.监理服务:第三方对合同履行的过程进行现场监督和管理。4.检测服务:第三方对合同履行的成果进行检测和认证。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身过错导致的损失,对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并应不低于合同总金额的5%。2.若第三方为保险公司,其责任限额应不低于保险公司提供的保险额度。18.第三方责权利18.1第三方权利1.第三方有权根据合作协议的要求,独立开展相关工作。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。18.2第三方义务1.第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。2.第三方应按照合作协议的要求,确保工作质量和服务水平。18.3第三方责任1.第三方因自身过错导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。2.第三方应按照合作协议和责任限额,对甲乙双方进行赔偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的划分1.第三方对甲方提供的服务,甲方应支付相应的费用。2.第三方对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方赔偿。19.2与乙方的划分1.第三方对乙方提供的服务,乙方应支付相应的费用。2.第三方对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方赔偿。19.3与第三方自身的划分1.第三方应自行承担因自身原因导致的损失。2.第三方应自行解决与甲乙双方之间的争议。20.第三方变更与退出20.1第三方变更1.第三方变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。2.变更后的第三方应继续履行合作协议。20.2第三方退出1.第三方退出需提前通知甲乙双方,并办理相关手续。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式1.第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决。2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构1.争议解决机构为合同签订地的人民法院。2.争议解决机构应按照中华人民共和国的法律法规进行审理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.改造及维护施工图纸详细要求:图纸应包含详细的施工说明、尺寸标注、材料规格、设备清单等。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,需由具有相应资质的设计单位出具。2.合同双方资质证明文件详细要求:包括营业执照、法人代表身份证明、资质证书等。附件说明:资质证明文件是合同履行的前提条件,需由合同双方提供。3.施工许可证详细要求:根据当地法律法规要求,提供相应的施工许可证。附件说明:施工许可证是施工的合法凭证,需在施工前取得。4.付款凭证详细要求:包括银行汇款单、支票、转账记录等。附件说明:付款凭证是合同履行的重要依据,需在付款后提供。5.施工记录及验收报告详细要求:记录施工过程中的各项数据、问题和整改措施,验收报告需由甲方或第三方验收机构出具。附件说明:施工记录及验收报告是评价施工质量和进度的重要文件。6.消防设施维护记录详细要求:记录消防设施维护的时间、内容、结果等。附件说明:维护记录是确保消防设施正常运行的重要依据。7.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。8.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、生效日期和履行方式。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a)未按时完成施工或维护任务;b)施工或维护质量不符合合同约定;c)违反施工或维护过程中的安全规定;d)未按时支付款项;e)故意隐瞒或篡改相关资料。2.责任认定标准详细要求:根据违约行为对甲乙双方造成的损失进行认定。示例说明:a)若施工单位未按时完成施工任务,导致甲方遭受损失,则施工单位应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。b)若消防设施维护不符合合同约定,导致火灾等安全事故,则维护单位应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任认定程序详细要求:违约责任认定需经甲乙双方协商确定。示例说明:a)甲方发现施工单位存在违约行为,应向施工单位发出书面通知,要求其在规定时间内进行整改。b)若施工单位在规定时间内未进行整改,甲方有权要求施工单位承担违约责任,并可根据合同约定进行赔偿。全文完。2024年度学校消防设施改造及维护合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限2.项目背景及目标2.1项目背景说明2.2项目改造目标3.项目范围及内容3.1项目范围概述3.2项目具体内容3.3改造及维护标准4.合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.2各阶段时间节点5.3进度调整及处理6.工程质量及验收6.1工程质量要求6.2验收标准及程序6.3验收不合格处理7.造价及支付方式7.1造价确定方式7.2支付方式及期限7.3逾期付款处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违反保密义务处理9.违约责任9.1违约情形及定义9.2违约责任承担9.3违约争议解决10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止及后续处理12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容及作用14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:学校地址:省市区街道号乙方:消防设施有限公司地址:省市区街道号1.2合同签订日期2024年1月5日1.3合同生效日期2024年1月15日1.4合同履行期限自合同生效之日起至2024年12月31日止。2.项目背景及目标2.1项目背景说明为提高我校消防安全水平,保障师生生命财产安全,根据我国相关法律法规和学校实际情况,决定对学校消防设施进行改造及维护。2.2项目改造目标确保学校消防设施符合国家现行消防技术标准,提高学校消防安全管理水平。3.项目范围及内容3.1项目范围概述本次消防设施改造及维护范围包括但不限于:消防水池、消防泵房、消防管道、消防栓、灭火器、报警系统等。3.2项目具体内容1.对消防水池进行改造,提高蓄水量;2.更新消防泵房设备,确保消防泵正常运行;3.修复或更换消防管道,确保消防水源充足;4.更新消防栓、灭火器等消防设备;5.维护报警系统,确保火灾报警及时有效。4.合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行消防设施改造及维护;2.甲方应配合乙方进行现场勘查、施工等;3.甲方应按时支付合同约定的款项。4.2乙方权利与义务1.乙方应按照合同约定进行消防设施改造及维护;2.乙方应保证改造及维护后的消防设施符合国家现行消防技术标准;3.乙方应提供必要的施工图纸、技术资料等;4.乙方应按时完成施工任务,确保工程质量。5.项目进度安排5.1项目阶段划分1.施工准备阶段;2.施工实施阶段;3.工程验收阶段。5.2各阶段时间节点1.施工准备阶段:2024年1月16日至2024年2月15日;2.施工实施阶段:2024年2月16日至2024年11月15日;3.工程验收阶段:2024年11月16日至2024年11月30日。5.3进度调整及处理如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应协商解决,合理调整进度。6.工程质量及验收6.1工程质量要求乙方应严格按照国家现行消防技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量。6.2验收标准及程序1.乙方完成工程后,应向甲方提交验收申请;2.甲方组织专业人员对工程进行验收;3.验收合格后,双方签署验收合格证明。6.3验收不合格处理1.乙方应在验收不合格后的15日内完成整改;2.甲方有权要求乙方重新进行验收;3.验收合格后,双方签署验收合格证明。8.保密条款8.1保密内容1.甲方提供的学校消防设施相关资料、图纸、数据等;2.乙方在施工过程中了解到的一切与学校消防安全相关的信息。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。8.3违反保密义务处理任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形及定义1.乙方未按合同约定时间完成工程;2.乙方施工质量不符合合同约定;3.甲方未按合同约定支付款项;4.任何一方违反保密义务。9.2违约责任承担1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金;2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方损失;3.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金;4.违反保密义务,应承担相应的法律责任。9.3违约争议解决双方应友好协商解决违约争议,协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决方式10.1争议解决途径1.双方协商;2.仲裁;3.诉讼。10.2争议解决机构1.争议双方同意通过仲裁解决的,应选择仲裁委员会;2.争议双方同意通过诉讼解决的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序1.争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内协商解决;2.协商不成,任何一方均有权选择仲裁或诉讼方式解决争议。11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件1.任何一方违反合同约定,经协商无法达成一致;2.发生不可抗力,致使合同无法履行;3.任何一方提出解除合同。11.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.收到解除合同通知的一方应在7日内回复是否同意解除;3.双方同意解除合同的,应签署合同解除协议。11.3合同解除后的处理1.双方应按照合同约定进行工程验收;2.验收合格后,双方结清剩余款项;3.双方应将各自所持有的合同文本及其他相关文件退回对方。12.合同终止及后续处理12.1合同终止条件1.合同约定的履行期限届满;2.合同解除;3.合同终止的其他情形。12.2合同终止程序1.合同终止前,双方应完成合同约定的各项义务;2.合同终止后,双方应签署合同终止协议。12.3合同终止后的处理1.双方应结清剩余款项;2.双方应将各自所持有的合同文本及其他相关文件退回对方;3.双方应按照国家相关法律法规处理合同终止后的后续事宜。13.合同附件13.1附件清单1.学校消防设施现状调查报告;2.消防设施改造及维护方案;3.施工图纸及技术资料;4.合同签订双方的身份证明及资质证明。13.2附件内容及作用1.学校消防设施现状调查报告:为消防设施改造及维护提供依据;2.消防设施改造及维护方案:明确改造及维护的具体内容和要求;3.施工图纸及技术资料:指导施工过程,确保工程质量;4.合同签订双方的身份证明及资质证明:证明双方具备履行合同的能力。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容1.合同未尽事宜,双方可另行协商补充;2.本合同未尽事宜,以国家相关法律法规为准。14.2其他约定事项效力本合同其他约定事项内容具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务或参与合同履行的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.第三方介入的范围包括但不限于:项目咨询、工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询等。2.第三方介入的具体内容应在合同中明确约定。15.3第三方介入方式1.第三方介入应经甲方和乙方同意,并以书面形式确定。2.第三方介入的具体方式、职责和权利应在合同中明确约定。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方责任1.甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任合同约定的服务或工作。2.甲方应与第三方签订相应的合作协议,明确双方的权利、义务和责任。16.2乙方责任1.乙方应配合第三方的介入工作,提供必要的信息和资料。2.乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任1.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任的具体范围和限额应在合作协议中明确约定。17.2责任限额的确定1.第三方责任限额应根据第三方服务的性质、难度、风险等因素综合考虑。2.第三方责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论