2024版工程分包合同标的及分包范围2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程分包合同标的及分包范围本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2总包单位名称1.3法定代表人姓名1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称3.2分包工程量3.3分包工程内容3.4分包工程质量要求4.分包工程费用4.1分包工程费用总额4.2分包工程费用构成4.3分包工程费用支付方式5.分包工程进度5.1分包工程进度计划5.2分包工程进度调整5.3分包工程进度验收6.分包工程材料6.1分包工程材料供应6.2分包工程材料质量6.3分包工程材料验收7.分包工程设备7.1分包工程设备供应7.2分包工程设备质量7.3分包工程设备验收8.人员配置及管理8.1分包单位人员配置8.2总包单位人员配置8.3人员管理及培训9.技术服务及支持9.1技术服务内容9.2技术支持方式9.3技术服务费用10.工程验收10.1工程验收标准10.2工程验收程序10.3工程验收时间11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：工程分包有限公司1.2总包单位名称：建筑集团有限公司1.3法定代表人姓名：1.4联系方式：分包单位：地址：市区路号联系人：联系电话：138总包单位：地址：市区路号联系人：联系电话：1395678第二条项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：市区2.3项目规模：占地面积10万平方米，总建筑面积15万平方米2.4项目总投资：人民币2亿元2.5项目工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止第三条分包工程范围及内容3.1分包工程名称：住宅小区建设项目土建工程3.2分包工程量：土方开挖2万立方米，基础垫层2万立方米，主体结构混凝土浇筑10万立方米3.3分包工程内容：包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、外墙工程等3.4分包工程质量要求：达到国家质量验收标准，满足业主使用要求第四条分包工程费用4.1分包工程费用总额：人民币1.2亿元4.2分包工程费用构成：工程直接费用：人工费、材料费、机械使用费等管理费：按照合同约定比例提取利润：按照合同约定比例提取4.3分包工程费用支付方式：预付款：合同签订后5个工作日内支付10%的预付款进度款：按照工程进度分阶段支付，每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项第五条分包工程进度5.1分包工程进度计划：2024年1月1日至2024年3月31日：完成基础工程2024年4月1日至2024年6月30日：完成主体结构工程2024年7月1日至2024年9月30日：完成屋面工程及外墙工程2024年10月1日至2024年12月31日：完成竣工验收及整改5.2分包工程进度调整：如遇不可抗力或其他特殊原因导致工程进度延迟，双方应协商调整进度计划5.3分包工程进度验收：每完成一个阶段的工程，双方应共同验收，并形成验收记录第六条分包工程材料6.1分包工程材料供应：分包单位负责按照工程进度及质量要求供应所需材料材料供应商需具备相应资质，并提供合格证明6.2分包工程材料质量：所有材料必须符合国家及行业标准，并经检验合格分包单位应确保材料质量，对不合格材料负责更换6.3分包工程材料验收：分包单位在材料进场前应进行验收，合格后方可使用验收过程中，如发现质量问题，应及时通知供应商进行处理第七条分包工程设备7.1分包工程设备供应：分包单位负责按照工程进度及质量要求供应所需设备设备供应商需具备相应资质，并提供合格证明7.2分包工程设备质量：所有设备必须符合国家及行业标准，并经检验合格分包单位应确保设备质量，对不合格设备负责更换7.3分包工程设备验收：分包单位在设备进场前应进行验收，合格后方可使用验收过程中，如发现质量问题，应及时通知供应商进行处理第八条人员配置及管理8.1分包单位人员配置：项目经理：1名，负责整个分包工程的组织实施和管理技术负责人：1名，负责分包工程的技术指导和质量控制施工员：2名，负责施工过程中的具体实施和现场管理质量检查员：1名，负责分包工程的质量检查和验收8.2总包单位人员配置：项目总监：1名，负责对分包工程的监督管理技术监督员：1名，负责对分包工程的技术监督质量监督员：1名，负责对分包工程的质量监督8.3人员管理及培训：双方应确保人员配备合理，人员素质符合工程要求分包单位应定期对施工人员进行技术培训和安全教育总包单位应定期对分包单位人员的工作情况进行检查和指导第九条技术服务及支持9.1技术服务内容：提供分包工程所需的技术咨询服务对分包单位的技术人员进行技术指导对分包工程的施工过程进行技术监督9.2技术支持方式：定期召开技术协调会议提供技术文件和资料及时解答分包单位的技术问题9.3技术服务费用：技术服务费用按合同约定比例在分包工程费用中列支第十条工程验收10.1工程验收标准：达到国家及行业标准符合设计文件和施工图纸的要求满足使用功能和质量要求10.2工程验收程序：分包单位自行组织验收，并形成验收报告总包单位组织验收，确认验收合格后签署验收意见10.3工程验收时间：分包工程完成后，双方应在合同约定的时间内完成验收第十一条争议解决11.1争议解决方式：通过协商解决协商不成，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：双方应按照仲裁委员会的规则提交争议事项仲裁委员会组织仲裁，并作出裁决11.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外第十二条违约责任12.1违约情形：分包单位未按合同约定完成工程进度分包单位提供的材料或设备不符合合同约定分包单位未按合同约定进行工程验收12.2违约责任承担：分包单位应承担违约责任，赔偿损失违约行为导致工程损失的，分包单位应全额赔偿12.3违约赔偿：赔偿金额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章支付预付款13.2合同生效时间：合同自双方签字盖章之日起生效13.3合同终止条件：分包工程按合同约定完成双方协商一致解除合同13.4合同终止程序：双方签署合同解除协议清算工程款项第十四条其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任不可抗力事件发生后，应及时通知对方不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的定义：本合同所指第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询公司、保险公司等，以及任何在合同履行过程中根据本合同约定或双方协商一致同意介入的独立第三方。15.2第三方的介入范围：第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、风险评估、技术咨询、保险理赔等方面。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入的程序：双方协商确定第三方介入的事项和具体要求甲方或乙方邀请或指定第三方第三方接受邀请或指定，并与甲方或乙方签订相应协议第三方介入工作开始16.2第三方介入的条件：双方同意第三方介入第三方具备相应的资质和能力第三方介入符合法律法规和行业规范17.第三方的责任及权利17.1第三方的责任：第三方应按照合同约定和行业规范，独立、客观、公正地履行职责第三方对自身提供的服务结果负责，对因自身原因造成的损失承担相应责任第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密17.2第三方的权利：第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料第三方有权对工程或服务进行审查、检验、评估第三方有权要求甲方或乙方对其服务结果进行认可18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额由双方在合同中约定，可根据第三方的资质、能力、服务内容等因素确定第三方责任限额不得低于其提供服务合同金额的10%18.2超过责任限额的处理：若第三方责任造成的损失超过责任限额，超出部分由甲方或乙方自行承担双方应就超出部分责任限额的损失进行协商，协商不成可通过仲裁或诉讼解决19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间是服务合同关系，甲方为服务接受方甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估19.2第三方与乙方的的关系：第三方与乙方之间是服务合同关系，乙方为服务接受方乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评估19.3第三方与其他各方的关系：第三方与总包单位、分包单位、监理单位等各方之间的关系，由各自合同约定第三方应与其他各方保持沟通，确保服务工作的顺利进行20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中出现的争议，由第三方与甲方或乙方协商解决20.2协商不成，争议可提交至合同约定的争议解决机构或法院解决20.3第三方介入争议解决过程中，其他各方应积极配合，提供必要的协助和支持第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：分包工程量清单要求：详细列出分包工程的具体项目、工程量、单价及总价。说明：本附件作为合同附件，是分包工程费用计算的依据。2.合同附件二：分包工程进度计划要求：明确分包工程的施工顺序、开始和结束时间、关键节点等。说明：本附件作为合同附件，是分包工程进度控制的依据。3.合同附件三：分包工程材料清单要求：列出分包工程所需材料的名称、规格、型号、数量及单价。说明：本附件作为合同附件，是分包工程材料采购和验收的依据。4.合同附件四：分包工程设备清单要求：列出分包工程所需设备的名称、型号、规格、数量及单价。说明：本附件作为合同附件，是分包工程设备采购和验收的依据。5.合同附件五：人员配置表要求：详细列出分包单位人员的信息，包括姓名、职务、资格等。说明：本附件作为合同附件，是分包工程人员管理的依据。6.合同附件六：技术服务协议要求：明确技术服务的内容、标准、费用及支付方式。说明：本附件作为合同附件，是技术服务条款的具体执行依据。7.合同附件七：工程验收报告要求：详细记录工程验收的结果、存在的问题及整改措施。说明：本附件作为合同附件，是工程验收的依据。8.合同附件八：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序及费用承担。说明：本附件作为合同附件，是争议解决条款的具体执行依据。9.合同附件九：违约责任协议要求：明确违约行为的类型、认定标准及违约责任。说明：本附件作为合同附件，是违约责任条款的具体执行依据。10.合同附件十：其他附件说明：根据合同执行过程中可能出现的需要，双方可协商增加其他附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定完成工程进度分包单位提供的材料或设备不符合合同约定分包单位未按合同约定进行工程验收分包单位违反保密条款第三方未能履行合同约定的服务义务2.违约责任认定标准：违约行为的类型及严重程度对工程进度、质量、成本的影响违约行为给甲方或乙方造成的直接和间接损失3.违约责任示例说明：分包单位未按合同约定完成工程进度，导致工期延误。根据合同约定，分包单位应承担相应的违约金。分包单位提供的材料不符合合同约定，导致工程质量问题。分包单位应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。第三方未能履行合同约定的技术服务义务，导致工程进度受阻。第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版工程分包合同标的及分包范围1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.分包工程内容3.1分包工程名称3.2分包工程范围3.3分包工程量3.4分包工程质量要求4.合同标的4.1合同标的物4.2合同标的数量4.3合同标的单价4.4合同标的总价5.分包工程进度计划5.1分包工程开始时间5.2分包工程结束时间5.3分包工程阶段性目标6.分包工程款支付6.1分包工程款支付方式6.2分包工程款支付比例6.3分包工程款支付时间7.甲方对分包工程的管理7.1甲方对分包工程的质量控制7.2甲方对分包工程的进度控制7.3甲方对分包工程的现场管理8.分包方的责任和义务8.1分包方对分包工程的质量保证8.2分包方对分包工程的进度保证8.3分包方对分包工程的现场管理9.分包工程合同变更9.1分包工程变更程序9.2分包工程变更内容9.3分包工程变更价格10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1合同附件一：分包工程图纸13.2合同附件二：分包工程量清单13.3合同附件三：分包工程进度计划14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同解除、终止条件14.4合同解释权14.5合同签订地点14.6合同份数及使用14.7合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：___________1.1.2分包方法定代表人：___________1.1.3分包方住所：___________1.1.4分包方联系电话：___________1.1.5分包方开户银行及账号：___________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：___________1.2.2总包方法定代表人：___________1.2.3总包方住所：___________1.2.4总包方联系电话：___________1.2.5总包方开户银行及账号：___________2.工程概况2.1工程名称：___________2.2工程地点：___________2.3工程规模：___________2.4工程建设内容：___________3.分包工程内容3.1分包工程名称：___________3.2分包工程范围：___________3.3分包工程量：___________3.4分包工程质量要求：___________4.合同标的4.1合同标的物：___________4.2合同标的数量：___________4.3合同标的单价：___________4.4合同标的总价：___________5.分包工程进度计划5.1分包工程开始时间：___________5.2分包工程结束时间：___________5.3分包工程阶段性目标：___________6.分包工程款支付6.1分包工程款支付方式：___________6.2分包工程款支付比例：___________6.3分包工程款支付时间：___________7.甲方对分包工程的管理7.1甲方对分包工程的质量控制：甲方应对分包工程的质量进行监督，确保分包工程符合国家标准和设计要求。7.2甲方对分包工程的进度控制：甲方应监督分包工程的进度，确保分包工程按计划进行。7.3甲方对分包工程的现场管理：甲方应对分包工程现场进行管理，确保施工安全和现场秩序。8.分包方的责任和义务8.1分包方对分包工程的质量保证8.1.1分包方应严格按照国家有关工程质量的规定和设计要求进行施工。8.1.2分包方应确保分包工程的施工质量符合合同约定的标准。8.1.3分包方应承担因施工质量问题造成的损失和责任。8.2分包方对分包工程的进度保证8.2.1分包方应按照合同约定的进度计划完成分包工程。8.2.2如因分包方原因导致工程进度延误，分包方应承担相应的责任和违约金。8.2.3分包方应定期向总包方报告工程进度情况。8.3分包方对分包工程的现场管理8.3.1分包方应负责分包工程现场的安全、文明施工。8.3.2分包方应遵守国家有关施工现场管理的法律法规。8.3.3分包方应采取措施保护施工现场的环境和设施。9.分包工程合同变更9.1分包工程变更程序9.1.1任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方。9.1.2双方应在接到变更通知之日起____日内协商确定变更内容。9.1.3合同变更经双方签字盖章后生效。9.2分包工程变更内容9.2.1变更工程内容、工程量、工程款支付等。9.2.2变更工程质量要求、工期等。9.3分包工程变更价格9.3.1变更工程价格应根据市场行情和工程实际情况确定。9.3.2变更工程价格应在合同变更中明确约定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议提起方应向对方发出争议通知。10.2.2双方应在接到争议通知之日起____日内提交争议证据。10.2.3人民法院应根据双方提供的证据和法律规定进行审理。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同一方应书面通知对方。11.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。11.3.2合同解除不影响双方已履行义务的确认和结算。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程内容全部完成。12.1.2双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止一方应书面通知对方。12.2.2双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定结算工程款和其他费用。12.3.2双方应处理合同终止后的工程遗留问题。13.合同附件13.1合同附件一：分包工程图纸13.2合同附件二：分包工程量清单13.3合同附件三：分包工程进度计划14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签订合同并签字盖章。14.1.2合同签订后，双方应在____日内办理合同备案手续。14.2合同生效时间14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解除、终止条件14.3.1合同解除、终止条件应符合合同约定或法律规定。14.4合同解释权14.4.1本合同以中文为准，如有歧义，以中文解释为准。14.5合同签订地点14.5.1合同签订地点为___________。14.6合同份数及使用14.6.1本合同一式____份，双方各执____份。14.7合同生效日期14.7.1合同生效日期为___________。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义15.1.1本合同中的第三方指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入可以包括但不限于工程质量管理、进度控制、费用审计、争议调解等方面。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方协商一致后，可以向第三方提出介入申请。16.1.2第三方在接到介入申请后，应在____日内作出是否接受介入的决定。16.2第三方介入的确定16.2.1第三方接受介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的协议或合同。16.2.2第三方介入协议或合同应明确第三方的责任、权利和义务。17.第三方介入的责任限额17.1第三方责任限额的设定17.1.1第三方介入协议或合同中应明确第三方的责任限额，包括但不限于违约责任、赔偿责任等。17.1.2第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和合同约定进行合理设定。17.2第三方责任限额的执行17.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应按照合同约定的责任限额承担相应责任。17.2.2第三方责任限额的执行应遵循公平、公正的原则。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方在执行甲方委托的职责时，甲方应提供必要的资料和条件。18.1.2第三方应独立履行职责，对甲方提供的信息负有保密义务。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方在执行乙方委托的职责时，乙方应提供必要的资料和条件。18.2.2第三方应独立履行职责，对乙方提供的信息负有保密义务。18.3第三方与甲乙双方的责任划分18.3.1第三方在执行合同约定的职责时，甲乙双方应共同监督第三方的工作。18.3.2第三方对甲乙双方提供的信息负有保密义务。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入费用的支付方式19.1.1第三方介入费用应在第三方介入协议或合同中明确约定。19.1.2第三方介入费用可按实际发生或按合同约定的比例支付。19.2第三方介入费用的结算19.2.1第三方介入费用应在合同约定的结算周期内结算。19.2.2第三方介入费用的结算应遵循合同约定的程序和标准。20.第三方介入合同的变更与解除20.1第三方介入合同的变更20.1.1第三方介入合同在履行过程中如需变更，甲乙双方应协商一致，并与第三方签订变更协议。20.2第三方介入合同的解除20.2.1第三方介入合同在履行过程中如需解除，甲乙双方应协商一致，并与第三方签订解除协议。20.2.2解除协议应明确解除后的责任和义务。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入争议的解决方式21.1.1第三方介入争议应通过协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方介入争议的解决程序21.2.1争议提起方应向对方发出争议通知。21.2.2双方应在接到争议通知之日起____日内提交争议证据。21.2.3人民法院应根据双方提供的证据和法律规定进行审理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：分包工程图纸要求：提供完整的分包工程图纸，包括施工图、设计图、设备图等，确保图纸清晰、准确、完整。说明：图纸应包含所有必要的尺寸、材料、工艺等详细信息，以便分包方准确施工。2.合同附件二：分包工程量清单要求：详细列出分包工程的工程量，包括主要材料和辅助材料、人工、机械等。说明：工程量清单应与图纸一致，并确保工程量的准确性和完整性。3.合同附件三：分包工程进度计划要求：制定详细的分包工程进度计划，包括各阶段的开始时