医疗卫生项目招投标规程

医疗卫生项目招投标规程合同编号：__________一、招投标项目名称：____________________二、招投标项目地点：____________________三、招投标项目内容：____________________四、招投标项目规模：____________________五、招投标项目总投资：____________________六、招投标项目工期：____________________七、招投标项目质量标准：____________________八、招投标项目招标方式：____________________九、招投标项目投标资格：____________________十、招投标项目评审标准：____________________十一、招投标项目合同签订：（1）项目名称、地点、内容、规模、总投资、工期、质量标准等；（2）乙方应承担的义务和责任，包括但不限于施工、设备供应、质量保证、安全文明施工等；（3）甲方应承担的义务和责任，包括但不限于支付工程款、提供施工场地、办理相关手续等；（4）合同价款及支付方式；（5）合同履行过程中产生的争议解决方式；（6）违约责任；（7）合同的变更、解除和终止；（8）其他双方约定的内容。2.施工合同的签订应按照甲方制定的格式进行，并由甲方加盖公章、乙方加盖合同专用章后生效。十二、招投标项目保密条款：1.双方在招投标过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。十三、招投标项目争议解决：1.双方在招投标过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.双方在施工合同履行过程中发生的争议，按照施工合同约定的争议解决方式解决。十四、其他约定：1.本规程一式两份，甲乙双方各执一份。2.本规程自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至招投标项目结束止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.医疗卫生项目招投标文件4.医疗卫生项目施工合同模板5.招投标评审标准和方法6.合同履行过程中的相关法律法规7.保密协议8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。3.乙方未按约定质量标准完成工程，认定为违约行为。4.甲方未提供施工场地或办理相关手续，认定为违约行为。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，认定为违约行为。6.双方在招投标过程中发生争议，未能友好协商解决，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.医疗卫生项目：指符合国家医疗卫生政策，为改善和提高人民群众健康水平，由政府投资或社会资本投资的医疗卫生设施建设、设备购置、技术服务等工程项目。2.招投标：指采购人在采购活动中，通过公开的方式邀请供应商参加竞争，从中选择最优供应商的采购方式。3.甲方：指医疗卫生项目的投资方或委托方。4.乙方：指参加医疗卫生项目招投标并中标的建设单位或供应商。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。6.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付工程款；如甲方仍不支付，乙方可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方尽快完成工程；乙方应增加人力、物力投入，确保工程按期完成。3.问题：乙方未按约定质量标准完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准；乙方应承担整改发生的全部费用。4.问题：甲方未提供施工场地或办理相关手续。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供施工场地和办理相关手续；如甲方仍不履行，乙方可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。5.问题：双方在招投标过程中发生争议，未能友好协商解决。解决办法：双方应尽量通过协商解决争议；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.医疗卫生项目招投标过程。2.甲方与乙方签订施工合同。3.乙方履行合同义务，完成医疗卫生项目。4